建筑施工合同解除6篇

建筑施工合同解除6篇篇1合同解除协议甲方（发包方）：[公司名称]乙方（承包方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就建筑施工合同的解除事宜达成如下协议：一、合同解除背景鉴于甲方与乙方于[合同签订日期]签订的建筑施工合同，因[合同解除原因]等原因，导致合同无法继续履行。现甲乙双方经过友好协商，一致同意解除该合同。二、合同解除条款1.合同解除时间：自本协议生效之日起，原建筑施工合同正式解除。2.合同解除后，乙方应停止一切与该项目相关的施工活动，并妥善处理好已完成的施工成果。甲方应支付乙方已完成施工成果的合理费用。3.合同解除后，乙方应返还甲方已支付但未完成施工任务的款项。甲方应在乙方返还款项后，及时退还乙方的履约保证金。4.合同解除后，乙方应积极配合甲方进行项目收尾工作，确保项目的顺利进行。甲方应给予乙方必要的支持和协助。三、违约责任1.合同解除后，如乙方未按照本协议要求停止施工活动或未返还甲方已支付但未完成施工任务的款项，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。2.合同解除后，如甲方未按照本协议要求支付乙方已完成施工成果的合理费用或未退还乙方的履约保证金，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。四、争议解决1.合同解除后，如甲乙双方就本协议履行过程中产生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.争议解决期间，双方应继续履行本协议中未产生争议的其他条款。五、其他条款1.本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。协议生效后，原建筑施工合同自动废止。2.本协议未尽事宜，由甲乙双方协商补充。协商补充的条款与本协议具有同等法律效力。3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。甲方（发包方）：[公司名称]签字盖章：__________日期：__________乙方（承包方）：[公司名称]签字盖章：__________日期：__________篇2甲方：XXX，身份证明号码：XXXX乙方：XXX，身份证明号码：XXXX甲乙双方经协商一致，决定提前解除位于XXXX的建筑施工合同。该合同原定工程总造价为人民币XXXX元，工期为XXXX年。现因乙方原因，决定提前解除该合同。一、解除原因及依据经双方协商一致，同意提前解除该建筑施工合同。解除原因主要是乙方在施工过程中存在违规行为，未能按照合同约定履行其义务。依据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。二、双方权利义务1.甲方权利义务：（1）甲方有权要求乙方立即停止施工，并撤离施工现场。（2）甲方有权要求乙方返还已支付但未完成施工部分的工程款。（3）甲方有权要求乙方承担因违约行为给甲方造成的全部损失。2.乙方权利义务：（1）乙方应立即停止施工，并撤离施工现场。（2）乙方应返还甲方已支付但未完成施工部分的工程款。（3）乙方应承担因违约行为给甲方造成的全部损失。三、违约责任及赔偿1.乙方应承担因违约行为给甲方造成的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失。2.乙方应承担甲方因解除合同而产生的额外费用，包括但不限于律师费、仲裁费等。3.乙方应承担因违约行为导致的罚款、违约金等责任。四、合同解除后的处理1.合同解除后，乙方应尽快与甲方办理工程款结算手续，并返还甲方已支付但未完成施工部分的工程款。2.合同解除后，乙方应积极配合甲方完成已完工程的验收和交接手续。3.合同解除后，甲方有权依据相关法律法规和合同约定，向乙方追究其他违约责任。五、争议解决及管辖法院1.双方在履行本协议过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。若协商无果，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在诉讼过程中，双方应积极配合法院的审理工作，并提供必要的证据材料。3.最终判决结果对双方均具有法律约束力，双方应严格遵守判决结果，并承担相应的法律责任。六、其他条款1.本协议自双方签字或盖章之日起生效，具有法律效力。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。3.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：XXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：XXXX年XX月XX日篇3甲方：XXX，身份证号码：XXXX乙方：XXX，身份证号码：XXXX甲、乙双方经协商一致，同意解除XXXX年XX月XX日签订的《建筑施工合同》。现就有关事宜达成如下协议，双方须共同遵守：因甲方原因，乙方无法继续履行施工合同中的义务，故双方同意解除该合同。二、解除施工合同的生效时间本协议生效时间为双方签字盖章之日起。三、解除施工合同前未完成的工作内容在解除施工合同前，乙方已完成部分工作内容，具体包括：XXXX。四、解除施工合同的后续事宜1.乙方已完成的施工部分，甲方应按照施工合同的约定支付相应的费用。具体费用包括：XXXX。2.对于解除施工合同前未完成的工作内容，乙方同意放弃向甲方主张任何权利。3.甲方和乙方应共同协商如何处理已订购但未交付的建筑材料和设备，确保双方利益不受损害。4.乙方应尽快撤离施工现场，并确保施工现场的整洁和安全。5.甲方和乙方应共同保护已完成的施工部分，防止任何损害发生。五、解除施工合同的违约责任1.甲方应按照施工合同的约定支付乙方已完成施工部分的费用，如逾期支付，应按照同期银行贷款利率支付利息。2.乙方同意放弃向甲方主张未完成工作内容的权利，但如甲方未能按照约定支付乙方已完成施工部分的费用，乙方有权向甲方主张相应权利。3.双方同意，因解除施工合同产生的任何纠纷，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他事项1.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。具有同等法律效力。2.本协议自双方签字盖章之日起生效。3.未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。4.双方同意，在解除施工合同后，继续保持友好合作关系，为将来的合作打下良好基础。5.双方在执行本协议过程中，如遇到特殊情况，应及时协商解决。协商不成的，可向相关主管部门申请调解或仲裁。6.乙方在撤离施工现场前，应确保所有施工人员已结清工资，避免因拖欠工资引发纠纷。如因拖欠工资引发纠纷，乙方应承担全部责任。7.甲方在支付乙方已完成施工部分的费用时，应严格审核相关票据和凭证，确保支付金额准确无误。如因支付错误产生纠纷，甲方应承担全部责任。8.双方在执行本协议过程中，应严格遵守国家法律法规和行业规定，确保合作合法合规。如因违反法律法规和行业规定产生纠纷，双方应共同承担相应责任。9.本协议所涉及的所有款项支付均应以银行转账方式进行，并保留好相关票据和凭证以备查验。如因支付方式不当产生纠纷，双方应共同承担相应责任。10.双方在执行本协议过程中，应保持密切沟通与协作，共同解决问题。如因沟通不畅或协作不力产生纠纷，双方应积极配合解决并承担相应责任。篇4甲方：XXX，身份证号码：XXXX乙方：XXX，身份证号码：XXXX甲乙双方经协商一致，决定提前解除XXXX年XX月XX日签订的《建筑施工合同》。具体内容如下：一、解除原因及依据根据《中华人民共和国合同法》及双方签订的《建筑施工合同》的约定，乙方因自身原因，无法按照合同约定完成施工任务，经双方协商一致，决定提前解除合同。二、双方权利义务1.甲方应支付乙方的款项，已按照合同约定支付至XXXX年XX月XX日。乙方在此之前完成的施工任务，甲方应予以确认并支付相应款项。2.甲方应确保乙方的施工设备、材料及人员安全撤离施工现场，并承担相应的费用。3.乙方应确保已完成施工部分的质量和安全，对于未完成部分，乙方应承担相应的责任。4.双方应共同协商，确定合同解除后的善后事宜，包括但不限于已完工程的验收、结算及未完工程的处理等。5.乙方应在合同解除后尽快撤离施工现场，并确保施工现场的整洁和安全。6.甲方和乙方应对彼此的商业机密及保密信息予以保密，不得泄露给第三方。三、违约责任1.若甲方未按照约定支付乙方款项，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.若乙方未按照约定完成施工任务，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.若双方在合同解除过程中存在其他违约行为，应根据《中华人民共和国合同法》的相关规定承担相应的违约责任。四、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商的方式解决。若协商无果，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决过程中，除存在争议的部分外，其他合同条款仍应继续履行。五、其他事项1.本协议自双方签字或盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。3.本协议的内容和执行，应遵循《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定。甲方（签字或盖章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字或盖章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日篇5合同解除协议甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲、乙双方于_________年_________月_________日签订了编号为_________的《建设工程施工合同》，现因某些原因，双方同意解除该合同。为了明确双方的权利和义务，达成如下协议：一、合同解除时间本合同自双方签字或盖章之日起解除。二、合同解除原因1.因甲方原因，如设计修改、资金短缺等，导致合同无法继续履行。2.因乙方原因，如施工能力有限、施工质量问题等，导致合同无法继续履行。3.因不可抗力因素，如自然灾害、政策调整等，导致合同无法继续履行。三、合同解除前的工作1.甲方应完成以下工作：（1）确认解除合同的必要性，并书面通知乙方；（2）协助乙方完成已施工部分的验收工作；（3）按照合同约定支付已施工部分的工程款。2.乙方应完成以下工作：（1）确认解除合同的必要性，并书面通知甲方；（2）协助甲方完成已施工部分的验收工作；（3）按照合同约定交付已施工部分的工程资料。四、合同解除后的处理1.甲方应退还乙方在合同解除前未使用的预付款，并支付乙方已施工部分的工程款。具体数额按照合同约定执行。2.乙方应返还甲方在合同解除前未使用的预付款，并交付甲方已施工部分的工程资料。具体数额按照合同约定执行。3.对于合同解除后已施工部分的维护、保养等后续工作，双方应协商解决。五、违约责任1.若甲方未按照合同约定支付乙方已施工部分的工程款，应承担相应的违约责任。2.若乙方未按照合同约定交付甲方已施工部分的工程资料，应承担相应的违约责任。六、其他约定事项1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。2.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。3.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（发包方）：_________（签字或盖章）日期：_________年_________月_________日乙方（承包方）：_________（签字或盖章）日期：_________年_________月_________日篇6甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就建筑施工合同解除事宜达成如下协议：一、合同解除背景鉴于甲乙双方于_________年_________月_________日签订的建筑施工合同，因_________原因，导致合同无法继续履行。经甲乙双方友好协商，决定解除该合同。二、合同解除时间本合同的解除时间为_________年_________月_________日。在此日期之前，乙方应完成所有未完成的工程任务，并清理现场。甲方应在合同解除后合理时间内支付乙方已完成工程的款项。三、双方权利义务1.甲方应按时支付乙方已完成工程的款项，并确保支付金额与合同约定一致。如甲方未按时支付，需承担相应的违约责任。2.乙方应确保已完成工程的质量符合合同约定，并承担工程质量问题的相关责任。如工程质量不符合要求，乙方需承担相应的违约责任。3.甲方应