2025建筑工程施工总包合同模板

2025建筑工程施工总包合同模板第一条工程概况1.1工程名称：1.2建设地点：1.3工程规模：1.4工程范围：包括但不限于（具体以招标文件或图纸为准）。发包人（以下简称“甲方”）委托承包人（以下简称“乙方”）进行本工程的施工总承包工作，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，在平等、自愿的基础上协商一致，签订本合同。第二条工期2.1开工日期：2.2竣工日期：2.3总日历天数：乙方应按照甲方的要求和工程进度计划完成施工任务。如遇不可抗力事件或甲方原因导致的停工，工期相应顺延。第三条工程质量标准3.1质量目标：达到国家及地方相关工程质量验收规范中的合格标准，并力争获得（如有）。3.2执行标准：本工程执行《建筑装修装饰工程质量验收规范》GB50300-2013、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2025等国家及地方相关规范。3.3质量责任：乙方应确保施工过程符合设计文件和合同要求，因施工原因导致的质量问题由乙方承担修复责任。第四条合同价款及支付方式4.1合同总价：人民币元（大写：）。4.2付款方式：预付款：本合同签订后日内，甲方向乙方支付合同总价的%；进度款：按月支付已完工程量的%，具体以双方确认的为准；竣工款：工程竣工验收合格后日内，甲方向乙方支付至合同总价的%；质保金：剩余%作为质量保证金，在质保期满后无质量问题一次性付清。4.3付款方式变更：如需调整，双方应另行签订补充协议。第五条双方责任与义务5.1发包人（甲方）的责任：负责提供施工场地及相关资料；按时支付合同约定的款项；协调处理施工现场的外部关系。5.2承包人（乙方）的责任：严格按设计文件、规范及合同要求组织施工；负责施工现场的安全管理，确保工程质量和进度；及时向甲方提交完整的竣工资料。第六条安全施工责任6.1安全管理：乙方应严格执行国家和地方安全生产法律法规，落实安全防护措施，确保施工现场安全。6.2事故处理：如发生安全事故，乙方应立即通知甲方，并按相关程序进行调查和处理，费用由乙方承担。第七条材料设备供应7.1甲供材范围：7.2乙购材范围：7.3材料验收：所有材料进场前需经甲方或监理单位验收合格后方可使用。第八条工期延误责任8.1延误原因：如因甲方原因（包括设计变更、付款延迟等）导致工期延误，乙方有权顺延工期，并要求赔偿损失；8.2因乙方原因造成的工期延误，乙方应采取赶工措施，并承担相应责任。第九条质量保修9.1质保范围：本工程自竣工验收合格之日起，乙方负责免费维修，质保期限为年（具体以国家规定为准）。9.2维修响应：接到甲方通知后，乙方应在小时内到达现场进行维修。第十条违约责任10.1甲方违约责任：如未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付应付金额的‰作为违约金。10.2乙方违约责任：如因施工原因导致质量问题或工期延误，乙方向甲方支付合同总价的%作为违约金，并承担相应损失。第十一条合同的变更与解除11.1变更条件：双方协商一致，可对本合同进行补充或修改，并签订书面协议。11.2解除条件：如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除；任何一方严重违约，另一方有权单方面解除合同。第十二条争议解决12.1争议处理：如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1补充协议：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。13.2合同份