变电站工程施工合同

第第页合同编号:________变电站工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码10/NUMPAGES总页数10一、主体与目的本合同双方当事人为甲方（变电站工程业主）与乙方（变电站工程施工单位）。甲方为变电站工程业主，乙方为变电站工程施工单位。本合同旨在明确双方在变电站工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，实现双方利益最大化。甲方委托乙方承建变电站工程，乙方接受甲方委托，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下共识：1.乙方应按照甲方要求，在规定的时间内，按照设计图纸和规范要求，完成变电站工程的施工任务。2.甲方负责变电站工程施工所需的相关资料、设备、材料等，并承担相应的费用。3.双方应按照国家相关法律法规、行业标准及本合同约定，履行各自的权利和义务，确保工程质量和安全。4.本合同签订后，双方应严格遵守合同约定，切实履行各自职责，共同推进变电站工程施工。二、价格、支付方式1.合同总价：本变电站工程施工合同的总价为人民币____元（大写：____元整），包括但不限于施工费用、材料费、设备费、设计费、监理费、验收费等所有费用。2.支付方式：a.预付款：合同签订后，乙方应提交施工进度计划，甲方应在收到计划后____个工作日内支付合同总价的____%作为预付款。b.进度款：工程按进度分阶段验收合格后，甲方应在每个阶段验收合格后的____个工作日内支付该阶段合同总价的____%作为进度款。c.结算款：工程竣工验收合格并达到甲方满意后，乙方提交结算报告，甲方应在收到报告后____个工作日内支付剩余合同总价的____%作为结算款。d.逾期付款：甲方逾期支付款项，应按每日千分之五的比例向乙方支付违约金。3.付款条件：甲方支付款项前，乙方应相应的发票和结算单据，经甲方审核无误后方可付款。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：a.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。b.甲方有权对施工过程中的设计变更、材料更换等事项进行审批。c.甲方应按时支付合同约定的款项，并保证支付款项的真实性和合法性。d.甲方应施工所需的场地、水源、电源等条件，确保乙方施工顺利进行。e.甲方应对乙方在施工过程中发生的意外事件负责，并按照相关法律法规进行处理。2.乙方权利与义务：a.乙方有权要求甲方按照合同约定施工所需的场地、水源、电源等条件。b.乙方有权要求甲方在施工过程中进行必要的协调和配合。c.乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务，确保工程质量。d.乙方应严格遵守国家相关法律法规、行业标准及本合同约定，确保施工安全。e.乙方应按照甲方要求，及时进行施工进度汇报，并对施工过程中发现的问题提出解决方案。f.乙方应妥善保管施工现场，确保施工安全，并对施工过程中产生的垃圾、废弃物进行处理。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺施工质量符合国家相关质量标准及设计要求，确保工程质量达到国家规定的优良等级。b.乙方应使用符合国家质量标准、安全环保的材料和设备。c.乙方应在施工过程中进行质量自检，并在每道工序完成后，通知甲方进行验收。d.如经甲方验收不合格，乙方应立即进行整改，直至达到合格标准为止。2.服务保证：a.乙方在合同履行期间，应7×24小时的服务保障，确保施工现场的安全生产和正常施工。b.乙方应指派经验丰富、技术熟练的项目经理和施工队伍，负责现场管理和技术指导。c.乙方应定期对施工现场进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。d.乙方应按照甲方要求，对施工过程中出现的问题及时处理，确保工程进度不受影响。3.售后服务：a.工程竣工验收合格后，乙方应至少____年的售后服务，确保工程质量稳定可靠。b.乙方在售后服务期间，应必要的备品备件和技术支持，确保甲方在使用过程中无后顾之忧。c.甲方在使用过程中如发现质量问题，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后____小时内响应，并在____天内解决问题。五、履行与变更1.履行a.双方应严格按照合同约定的条款履行各自的义务，确保合同目标的实现。b.甲方应按时施工场地、所需材料及设备，乙方应按时开始施工并保证工程进度。c.双方应定期召开协调会议，就工程进度、质量问题、付款事宜等进行沟通和协商。d.乙方应在施工过程中，确保工程安全，预防事故发生，并采取措施保护施工现场环境。2.变更a.合同履行过程中，如因不可抗力或政策法规变化等原因导致合同内容需变更，双方应友好协商，达成一致意见后，签订补充协议。b.如因设计变更、工程量增减、材料价格波动等正常原因导致合同总价调整，双方应按照实际情况和合同约定进行调整。c.任何变更均应以书面形式通知对方，并经双方签字确认后生效。d.未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更合同内容。六、保密条款1.双方对本合同内容以及与合同执行相关的技术、商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.保密信息包括但不限于：合同条款、工程设计图纸、施工方案、技术参数、财务数据、业务计划、客户信息等。3.双方应采取合理措施，确保保密信息的安全，防止未经授权的披露、使用或泄露。4.保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年止。在保密期限届满后，双方仍应遵守本保密条款的约定，对已获取的保密信息继续保密。5.以下情况除外，不构成对保密信息的泄露或违反保密义务：a.依法应当披露的信息；b.已为公众所知悉的信息；c.已通过正当途径从第三方获取的信息；d.双方书面同意披露的信息。6.如一方违反保密义务，造成对方损失的，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的全部损失。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。3.争议解决过程中，双方应保持合作态度，继续履行合同义务，不得采取影响工程进度或损害对方利益的行为。4.仲裁或诉讼过程中，未解决的部分应继续履行，已解决的部分应立即执行。5.仲裁或诉讼费用由败诉方承担，除非仲裁机构或法院另有判决。6.争议解决期间，如争议不影响合同其他部分的履行，双方应继续履行合同义务。7.争议解决后，双方应遵守裁决或判决结果，不得再就同一争议提起诉讼或仲裁。八、其它条款1.合同解除：在合同履行过程中，如发生以下情况，任何一方均有权解除合同：a.一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内仍未纠正；b.因不可抗力导致合同无法履行；c.合同约定的其他解除条件。2.合同终止：合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，合同终止。3.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。4.合同份数：本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。5.合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力，与本合同不一致的，以附件为准。6.合同修改：本合同如有修改，应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。7.合同通知：双方之间的通知、文件等应以书面形式进行，通过邮寄、传真或电子邮件等方式发送，以发送日期或送达日期为准。8.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律，并由中华人民共和国法院管辖。九、合同签署本合同经甲乙双方代表签字