水泥大棚施工合同

第第页合同编号:________水泥大棚施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码9/NUMPAGES总页数9一、主体与目的本合同（以下简称“合同”）由以下双方签订：甲方：[甲方名称]，地址：[甲方地址]，法定代表人：[甲方法定代表人姓名]，联系电话：[甲方联系电话]。乙方：[乙方名称]，地址：[乙方地址]，法定代表人：[乙方法定代表人姓名]，联系电话：[乙方联系电话]。本合同目的如下：1.甲方委托乙方按照约定的技术标准、质量要求、工期和施工方案，在甲方指定的地点进行水泥大棚的施工建设。2.乙方承诺按照甲方要求，确保水泥大棚施工质量，按时完成施工任务，交付合格的水泥大棚。3.本合同是双方就水泥大棚施工事宜达成的一致协议，具有法律约束力。二、价格、支付方式1.合同总价：本合同工程总价为人民币[合同总价金额]元，大写：[大写金额]。2.工程量清单：具体工程量清单详见附件一。3.支付方式：a.预付款：合同签订后五日内，甲方应向乙方支付合同总价20%的预付款，即人民币[预付款金额]元。b.进度款：工程进度达到合同约定节点后，甲方应在收到乙方提交的进度款申请及相关证明文件后五个工作日内支付相应比例的进度款。c.验收款：工程竣工验收合格后，甲方应在收到乙方提交的验收报告及相关证明文件后五个工作日内支付剩余款项的80%。d.保修金：剩余款项的20%作为保修金，保修期满无质量问题后，甲方应退还乙方。4.付款时间：除预付款外，其余款项的支付时间均应在合同约定的工作日内完成。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：a.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、技术标准完成施工。b.甲方应按时支付合同约定的款项。c.甲方应施工所需的场地、水源、电源等基础设施。d.甲方应配合乙方进行施工过程中的协调工作。2.乙方权利与义务：a.乙方应按照合同约定的时间、质量、技术标准进行施工，确保工程质量。b.乙方应遵守国家相关法律法规，确保施工安全。c.乙方应按照甲方要求，施工进度报告，及时沟通施工过程中遇到的问题。d.乙方应保证施工过程中不损害甲方的场地、设施等。e.乙方应按照合同约定，对施工质量承担保修责任。3.双方违约责任：a.任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。b.若因乙方原因导致工程延期，乙方应向甲方支付违约金，违约金按每日合同总价千分之五计算。c.若因甲方原因导致工程延期，甲方应向乙方支付违约金，违约金按每日合同总价千分之五计算。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺所施工的水泥大棚符合国家相关建筑质量标准和合同约定的质量要求。b.乙方应确保所用材料均为合格产品，并相关质量证明文件。c.施工过程中，乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行操作。d.乙方应保证工程在合理使用年限内不因施工质量问题而影响使用。2.服务承诺：a.乙方应在工程竣工验收合格后，向甲方不少于一年的免费保修服务。b.保修期内，乙方应负责修复因施工质量问题造成的损坏，费用由乙方承担。c.保修期满后，乙方应继续有偿维修服务，收费标准另行协商。d.乙方应确保施工过程中的服务响应及时，对于甲方提出的问题，应在24小时内给予答复。3.质量监督与验收：a.甲方有权对施工过程进行监督，并对工程质量进行验收。b.工程竣工验收合格后，甲方应出具验收报告，并支付相应的工程款项。c.若验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，直至合格为止。整改期间，工期相应顺延。五、履行与变更1.履行：a.双方应按照合同约定的时间、质量、技术标准履行各自的权利和义务。b.乙方应在合同约定的工期内完成施工任务，并在工程验收合格后向甲方交付使用。c.甲方应按照合同约定的支付方式和时间支付款项。d.任何一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。2.变更：a.合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法履行或需变更，双方应协商解决。b.任何一方提出变更合同内容，应提前书面通知对方，并经双方协商一致后书面确认。c.合同变更不影响已履行部分的效力，变更内容作为合同的一部分。d.合同变更导致工期延长或费用增加的，双方应按照变更内容调整工期和费用。六、保密条款1.双方在本合同履行过程中所获得的技术、商业秘密以及其他非公开信息，均属于保密信息。2.任何一方均应采取必要的保密措施，确保保密信息不被泄露给任何第三方。3.保密信息的保密期限自本合同签订之日起至合同终止后三年为止。4.在保密期限内，未经对方事先书面同意，任何一方不得以任何形式泄露、使用或披露保密信息。5.本合同终止后，双方仍应继续履行保密义务，直至保密信息不再具有保密价值。6.在以下情况下，保密义务不适用：a.保密信息已经公开或成为公开信息；b.保密信息已由第三方合法获取；c.保密信息是根据法律规定或司法程序公开；d.在紧急情况下，为保护自己或第三方的合法权益而不得不披露。7.违反保密条款的一方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失。七、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。2.若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。3.诉讼过程中，双方应保持合作态度，积极配合法院调查取证，确保案件得到公正、及时的处理。4.在诉讼期间，除非法院另有判决，否则本合同的履行不受影响。5.任何一方在争议解决过程中不得采取可能损害对方利益或影响合同履行的行为。6.争议解决过程中产生的费用，包括但不限于诉讼费、律师费等，由败诉方承担，除非法律另有规定或双方另有约定。7.若双方同意通过仲裁解决争议，应另行签订仲裁协议，并按照仲裁协议的约定提交仲裁机构仲裁。8.仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。八、其它条款1.合同附件：本合同附件一为工程量清单，附件二为施工图纸，附件三为质量保证书，附件四为保修服务承诺书，以上附件均为合同不可分割的部分。2.合同解除：在合同履行过程中，任何一方违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求赔偿损失。3.合同解除通知：一方要求解除合同时，应提前[通知期限]日以书面形式通知对方。4.合同解除后的处理：合同解除后，双方应立即停止履行合同，并按照合同约定处理已完成的工程、未完成的工程以及相关费用。5.合同解除后的费用结算：合同解除后，双方应根据已完成工程量、进度款支付情况等进行费用结算，并结清所有款项。6.合同的修改与补充：本合同的修改与补充，必须以书面形式进行，并由双方签字或盖章后生效。7.合同的终止：本合同在以下情况下终止：a.合同约定的工程全部完成并验收合格；b.双方协商一致解除合同；c.因不可抗力导致合同无法履行；d.合同约定的其他终止情形。九、合同签署1.本合同一式[合同份数]份，甲方[份数]份，乙方[份数]份，具有同等法律效力。2.本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）之日起生效。3.甲方