2025年建筑工程外墙外保温系统施工合同范本

2025年建筑工程外墙外保温系统施工合同范本甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程施工合同（示范文本）》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程外墙外保温系统施工事宜协商一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容及范围：1.4施工面积：平方米1.5工程承包方式：1.6工程质量要求：符合《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2025）等相关国家标准，满足设计文件及甲方要求。第二条合同工期2.1开工日期：年月日2.2竣工日期：年月日2.3合同总工期：日历天2.4工期顺延情况：不可抗力因素；因甲方原因导致的停工；因设计变更或材料供应不及时；双方约定的其他情况。施工过程中，如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应支付甲方违约金元；如因甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。第三条合同价款3.1合同总价：元（大写：元整）。3.2合同总价包含以下内容：外墙外保温系统材料费用；施工人工费用；施工机械及工具使用费用；管理费用；税费；其他乙方完成本合同约定工程所需的所有费用。3.3付款方式：合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款；工程进度达到50%时，甲方支付合同总价的%；工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%；余款%作为质量保证金，待保修期满后无质量问题一次性支付。3.4付款时间：预付款：年月日第二笔进度款：年月日竣工验收款：年月日质量保证金：年月日第四条甲方责任4.1负责提供施工场地及施工条件，确保施工过程中水、电、路的畅通；4.2负责提供施工图纸及技术要求，并组织乙方进行技术交底；4.3负责协调施工过程中与其他施工单位的关系；4.4负责提供施工所需的相关审批手续；4.5按合同约定支付工程款；4.6参与工程隐蔽验收及竣工验收。第五条乙方责任5.1乙方应具备合法的施工资质，并提供相关证明文件；5.2编制施工方案及进度计划，报甲方批准后组织实施；5.3按照设计图纸、施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量和安全；5.4负责施工现场的文明施工及环境保护；5.5负责施工期间的安全管理工作，如发生安全事故，乙方承担全部责任；5.6负责异地保管施工材料，确保材料安全；5.7按时完成施工任务，确保工期；5.8及时处理施工过程中出现的质量问题；5.9提供完整的施工资料及竣工验收资料。第六条工程质量与验收6.1工程质量标准：符合《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2025）及其他相关标准。6.2隐蔽工程验收：乙方在隐蔽工程隐蔽前24小时通知甲方验收，甲方应在接到通知后24小时内到场验收；6.3竣工验收：工程完工后，乙方通知甲方进行竣工验收，甲方应在收到通知后日内组织验收；6.4验收结果：验收合格后，双方签署《竣工验收报告》；6.5质量问题处理：验收过程中发现质量问题，乙方应在甲方指定的时间内整改完毕。第七条工程保修7.1保修范围：7.2保修期限：（注：保修期自竣工验收合格之日起计算，通常为年）7.3保修责任：保修期内，乙方接到维修通知后小时内到达现场进行维修；因乙方施工原因造成的质量问题，乙方承担维修费用；因甲方使用不当或不可抗力造成的损坏，维修费用由甲方承担。第八条变更与签证8.1施工过程中，如需设计变更或增加工程内容，应由甲方书面通知乙方，并签订补充协议；8.2变更增加的工程费用，按实际发生量计算，并经甲方审核后支付；8.3变更减少的工程费用，相应从合同总价中扣除。第九条违约责任9.1甲方违约责任：未能按合同约定支付工程款，每逾期一天，支付乙方违约金元；因甲方原因导致乙方停工，工期相应顺延，甲方承担停工损失。9.2乙方违约责任：因乙方原因导致工程质量问题，乙方负责返工并承担返工费用；因乙方原因导致工期延误，每延误一天，支付甲方违约金元；因乙方原因导致安全事故，乙方承担全部责任及费用。第十条安全施工与环境保护10.1乙方应遵守安全生产规定，采取安全防护措施，确保施工安全；10.2乙方应采取有效措施，减少施工对环境的污染；10.3施工过程中产生的垃圾及废弃物应妥善处理，不得随意倾倒。第十一条争议解决11.1合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；11.2协商不成时，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十二条其他事项12.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；12.2本合同自双方签字盖章之日起生效；12.3本合同一式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人/授权代表：日期：年月日乙方（盖章）：