学校建设工程施工合同

第第页合同编号:________学校建设工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码8/NUMPAGES总页数8一、主体与目的本合同名称为“学校建设工程施工合同”，合同编号为______。合同主体包括甲方（学校名称）和乙方（施工单位名称）。甲方为学校建设工程项目的业主，乙方为承担施工任务的施工单位。合同目的在于明确甲乙双方的权利义务，确保学校建设工程项目的顺利进行。具体包括：1.乙方按照甲方要求，按照约定的施工图纸、施工技术标准和施工进度，完成学校建设工程的施工任务。2.甲方负责施工所需的场地、图纸、技术资料等，并按照约定支付工程款。3.双方应遵守国家有关法律法规，确保施工安全和工程质量，共同维护甲方学校形象。4.本合同签订后，甲乙双方应按照合同约定，履行各自的权利和义务，共同推进学校建设工程项目的顺利完成。二、价格、支付方式1.合同总价：根据甲方的工程量清单和乙方的施工方案，经双方协商一致，本合同总价为人民币______元整（大写：______元整）。2.付款方式：a.预付款：合同签订后____个工作日内，乙方提交相关资料，甲方支付合同总价的_____%作为预付款。b.进度款：工程按进度完成，甲方按实际完成工程量及合同约定价格支付进度款，付款比例为合同总价的_____%，每月支付一次。c.验收款：工程竣工验收合格后，甲方在收到乙方提交的验收报告及结算资料后____个工作日内，支付合同总价的_____%作为验收款。d.保修金：合同总价中包含_____%作为保修金，在保修期满后无质量问题发生，甲方无息退还保修金。3.逾期付款：甲方逾期支付工程款，应按逾期付款总额的_____%向乙方支付违约金。三、双方权利与义务甲方权利与义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定的施工图纸、施工技术标准和施工进度进行施工。2.甲方应按合同约定的时间和方式支付工程款。3.甲方负责施工所需的场地、图纸、技术资料等。4.甲方应组织竣工验收，并负责向有关部门申请验收手续。5.甲方应确保工程质量，对不合格工程有权要求乙方返工或整改。6.甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督检查。乙方权利与义务：1.乙方有权要求甲方按合同约定施工所需的场地、图纸、技术资料等。2.乙方应按照合同约定的施工图纸、施工技术标准和施工进度完成施工任务。3.乙方应确保施工安全和工程质量，对因施工原因造成的质量问题和安全事故承担责任。4.乙方应按照甲方要求进行施工过程中的变更和调整。5.乙方应按时提交施工进度报告和质量检查报告。6.乙方应按合同约定完成保修义务，对保修期内出现的问题负责修复。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺，所施工的学校建设工程质量符合国家现行施工质量标准及设计要求。b.乙方应保证使用符合国家标准的材料，并负责材料的质量检验。c.乙方应按照合同约定的施工工艺和质量标准进行施工，确保工程质量。d.工程竣工验收合格后，乙方应不低于______年的质量保修期。2.服务内容：a.乙方在施工过程中，应必要的技术指导和咨询服务。b.乙方应配合甲方进行工程质量检查和验收。c.乙方应按照甲方要求，对施工过程中出现的问题进行及时整改。d.保修期内，乙方应负责解决工程质量问题，确保工程质量达到合同约定的标准。e.乙方应按甲方要求，对施工过程中产生的垃圾和废弃物进行妥善处理。3.质量责任：a.乙方对因施工原因造成的质量问题负全部责任。b.如因乙方施工不当导致的质量问题，乙方应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。c.乙方应确保施工过程中不损害甲方学校的正常使用和周边环境。五、履行与变更1.履行：a.乙方应在合同约定的工期范围内完成施工任务，并确保工程质量符合要求。b.甲方应按照合同约定的时间节点支付工程款。c.双方应按照合同约定的方式，及时沟通施工过程中的问题，确保工程顺利进行。d.任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。2.变更：a.合同履行期间，如因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因导致工程内容、工期或费用发生变化，双方应协商一致，签订补充协议，作为合同附件。b.设计变更或工程量增减，由甲方提出，乙方应相应的技术方案和费用估算。c.不可抗力事件发生时，双方应立即通知对方，并采取合理措施减少损失，待事件消除后，及时恢复施工。d.合同变更不影响合同其他条款的效力。六、保密条款1.双方对本合同内容以及项目信息、技术资料、商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.保密内容涵盖但不限于：施工计划、设计图纸、技术参数、报价单、财务信息、人员安排、合同谈判过程等。3.保密期限自合同签订之日起至合同终止后______年内有效。4.以下情况不构成违约：a.在法律要求、法院或行政机关要求披露的情况下；b.在为保护自身合法权益而必须披露的情况下；c.在履行合同过程中，因业务需要而向第三方披露，且已采取必要保密措施的情况。5.双方应采取合理措施，防止保密信息被不当泄露或使用。6.违反保密义务的一方，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。七、争议解决1.合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。3.诉讼过程中，双方应积极配合法院调查取证，必要的信息和文件。4.诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。5.诉讼费用由败诉方承担，但法律另有规定的除外。6.本合同争议解决方式为最终解决方式，双方均应遵守法院的最终判决或仲裁裁决。7.争议解决期间，如因争议导致合同无法履行，双方应采取措施减少损失，并协商解决后续事宜。八、其它条款1.合同附件：本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、技术标准、补充协议等，与本合同具有同等法律效力。2.合同解除：如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。3.合同解除通知：任何一方解除合同，应提前______个工作日书面通知对方。4.合同解除后的处理：合同解除后，双方应立即停止履行合同，并按照合同约定处理已完成的工程、剩余的工程款项和未完成的工作。5.合同终止：合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，合同终止。6.合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。7.合同未尽事宜：本合同未尽事宜，可由双方另行协商解决，协商不成，按相关法律法规执行。8.合同文本：本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同