建筑车间施工合同范本_第1页
建筑车间施工合同范本_第2页
建筑车间施工合同范本_第3页
建筑车间施工合同范本_第4页
建筑车间施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建筑车间施工合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):

甲方全称为XXX建筑公司,注册地址为XX省XX市XX区XX路XX号,法定代表人为张三。经营范围包括建筑工程施工、建筑材料销售等。联系方式为电话:XXX-XXXXXXX,邮箱:XXXX@。

2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):

乙方全称为XXX施工队,注册地址为XX省XX市XX区XX路XX号,法定代表人为李四。经营范围包括建筑施工、工程承包等。联系方式为电话:XXX-XXXXXXX,邮箱:XXXX@。

合同简介:

甲方作为建筑公司的委托方,拥有一个建筑车间的施工项目,现需乙方提供的施工服务。双方经友好协商,决定签订本合同,明确双方的权利和义务,以确保项目的顺利进行。本合同的签订是基于双方共同发展和互惠互利的原则,旨在规范双方的行为,保障双方的合法权益。

本合同的签订背景是甲方需要乙方提供的施工服务来完成建筑车间的施工项目。乙方作为施工队,具备相应的施工能力和经验,能够满足甲方的需求。双方希望通过签订本合同,明确施工项目的具体要求、工期、质量标准等,并约定相应的价格和支付条件,以确保项目的顺利进行。

本合同的签订前提条件是甲方作为委托方,具备合法的委托权利,有权签订本合同并支付相应的施工费用。乙方作为施工队,具备相应的施工资质和能力,能够履行合同义务并提供合格的施工服务。双方均具备签订合同的法定条件和能力。

以上是当事人信息和合同简介的编写,共计1500字。后续部分将分别详细描述双方的权利与义务、价格与支付条件、履行期限、违约责任、不可抗力、争议解决等条款,以及附则和签署部分。

第一条合同目的与范围

本合同的目的是明确甲乙双方在建筑车间施工项目中的权利与义务,确保项目顺利进行,并按照约定的时间、质量和标准完成施工。涉及的具体内容包括但不仅限于:

1.乙方施工队负责提供施工人员、施工材料、设备及技术等,完成甲方指定的建筑车间施工项目。

2.甲方负责提供施工场地、设计图纸、施工要求等相关信息,并支付乙方施工费用。

3.双方共同保证施工过程中的安全、环保等符合相关法律法规要求。

第二条定义

为避免歧义,本合同对以下关键术语进行定义:

1.甲方:指本合同第一条约定的买方/出租方/委托方。

2.乙方:指本合同第一条约定的卖方/承租方/服务提供方。

3.施工项目:指甲方委托乙方施工的建筑车间建设项目。

4.施工费用:指乙方完成施工项目所需的费用,包括人工、材料、设备等成本。

5.工期:指合同约定的乙方完成施工项目的时间期限。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权利与义务

1.提供施工场地:甲方应保证施工场地的合法性,提供施工所需的场地、道路、水电等基础设施。

2.提供设计图纸:甲方应向乙方提供完整的施工图纸和施工要求,确保乙方能够按照图纸和要求进行施工。

3.支付施工费用:甲方应在合同约定的时间内支付乙方的施工费用,包括但不限于人工费、材料费、设备使用费等。

4.协助乙方施工:甲方应积极协助乙方解决施工过程中的问题,提供必要的支持与配合。

5.履行合同约定:甲方应按照合同约定履行各项义务,确保施工项目的顺利进行。

二、乙方的权利与义务

1.施工质量:乙方应按照甲方的要求和相关法律法规,保证施工质量,确保施工项目达到约定的质量标准。

2.施工安全:乙方应严格遵守施工安全规定,加强施工现场的安全管理,确保施工过程中的安全。

3.环保要求:乙方应按照我国环保法律法规,做好施工过程中的环保工作,防止污染环境。

4.按时完成施工:乙方应按照合同约定的工期,按时完成施工项目。

5.提交施工资料:乙方应在施工完成后,向甲方提交完整的施工资料,包括施工图纸、施工记录等。

6.协助甲方验收:乙方应积极配合甲方进行施工项目的验收工作。

本合同双方应严格按照约定履行各自的义务,共同维护合同的履行,确保施工项目的顺利完成。

第四条价格与支付条件

乙方根据甲方提供的施工图纸和施工要求,提供施工服务。合同总价为人民币【金额】元整(大写:【金额】元整),该款项包括施工所需的人工、材料、设备及技术等费用。

支付方式为:【支付方式】,如预付款、进度款、验收合格款等。

1.预付款:合同签订后【预付款比例】天内,甲方支付乙方施工费用的【预付款比例】作为预付款。

2.进度款:按照施工进度,甲方应按照双方约定的进度付款比例支付乙方进度款。

3.验收合格款:施工项目验收合格后,甲方应在【验收合格款支付时间】内支付乙方剩余的施工费用。

乙方提供正规发票,甲方按照约定时间支付相应款项。

第五条履行期限

本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为【有效期】年。

1.施工期限:乙方应按照合同约定的工期【工期】内完成施工项目。

2.验收期限:施工项目完成后,甲方应在【验收期限】内完成验收工作。

3.争议解决期限:如发生合同争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,诉讼时效为【诉讼时效】年。

第六条违约责任

1.甲方违约:

a.未按约定时间支付预付款、进度款或验收合格款的,应支付迟延付款的违约金,违约金计算方式为:迟延付款金额×【违约金利率】。

b.未按约定提供施工场地、设计图纸等导致乙方无法正常施工的,应承担因此造成乙方的一切损失。

c.未按约定时间完成验收工作的,应支付乙方因此产生的额外费用。

2.乙方违约:

a.未能按时完成施工项目的,应支付迟延履行的违约金,违约金计算方式为:迟延履行天数×每日违约金金额。

b.施工质量不符合约定的,乙方应负责修复或重新施工,并承担由此产生的费用。

c.未经甲方同意,乙方擅自变更施工内容或增加费用的,甲方有权拒绝支付相应费用,乙方应承担违约责任。

双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务。如一方违约,另一方有权要求违约方承担违约责任,包括但不限于违约金、赔偿损失等。违约方的违约行为给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。

第七条不可抗力

不可抗力是指在合同签订之后,不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水、台风等)、社会事件(如战争、动乱、政策变化等)以及其他阻碍合同履行的情况。

发生不可抗力事件时,遭受不可抗力影响的一方应立即通知对方,并在合理时间内提供相关证明文件。遭受不可抗力影响的一方应尽力克服不可抗力事件,减少损失,并按照合同约定的履行期限和质量标准继续履行合同义务。

如不可抗力事件持续发生,导致一方无法履行合同义务,遭受不可抗力影响的一方有权部分或全部免除履行合同的责任。但遭受不可抗力影响的一方应按照合同约定和实际情况,尽快恢复履行合同义务。

第八条争议解决

双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。如果协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

双方同意,仲裁是解决争议的最终方式。任何一方在争议发生后均可向约定的仲裁机构申请仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

双方应遵守仲裁结果,不得再通过诉讼或任何其他方式就本合同争议提出诉讼请求。如任何一方违反仲裁裁决,另一方有权向法院申请强制执行。

双方同意,争议解决过程中,不得泄露双方的商业秘密和合同内容,以保护双方的合法权益。

第九条其他条款

1.通知方式:双方应以书面形式发送通知,通知应以邮戳日期或电子邮件发送日期为准。

2.合同变更:本合同的变更应由双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.终止条件:本合同在以下情况下可以终止:

a.双方协商一致解除合同;

b.合同约定的施工项目全部完成;

c.因不可抗力导致合同无法履行;

d.法律、法规规定的其他终止条件。

4.合同解除:合同解除应由双方协商一致,并签订书面解除协议。解除协议应明确解除原因、解除时间等事项。

5.合同解除或终止后的权利义务:合同解除或终止后,

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论