2025公共服务项目承建合同

2025公共服务项目承建合同本合同由以下双方于年月日签订：甲方（建设单位）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承建单位）：地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲方将公共服务项目委托乙方承建，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议：第一条项目概况1.1项目名称：1.2项目地点：1.3建设规模：1.4建设内容：1.5承建范围：第二条项目承建范围2.1乙方按照甲方提供的设计文件和要求，负责完成以下工作：（1）；（2）；（3）；（4）。2.2乙方在施工过程中应严格遵守甲方的技术要求、质量标准和进度安排。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更改承建范围或设计方案。第三条项目质量标准3.1乙方应严格按照国家或行业发布的相关技术标准、规范和设计图纸进行施工，确保工程质量达到标准。3.2质量保证措施：（1）乙方应建立完善的质量管理体系，配备专职质量管理人员；（2）乙方应严格按照施工工艺和操作规程进行施工，确保每一道工序达到质量要求；（3）甲方有权随时对施工现场进行质量检查，乙方应积极配合并及时整改。3.3如因乙方原因导致工程质量不符合标准，乙方应无条件返工直至达到要求，返工产生的费用由乙方承担。第四条项目工期要求4.1开工日期：年月日；4.2竣工日期：年月日；4.3总工期：日历天。4.4乙方应严格按照合同约定的工期完成施工任务。因乙方原因导致工期延误的，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金元。4.5如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应及时书面通知甲方，并协商调整工期。第五条合同金额与支付方式5.1合同总金额：人民币元（大写：）。5.2付款方式：（1）合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款；（2）工程进度达到%时，甲方支付合同总价的%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%；（4）剩余%作为质量保证金，保修期满后无质量问题一次性支付。5.3乙方应提供正规的税务发票，甲方在收到发票后个工作日内完成支付。第六条甲方权利与义务6.1甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全管理进行监督和检查。6.2甲方应按合同约定及时支付工程款，并协助乙方办理相关手续。6.3甲方应提供施工现场的水源、电源等必要条件，并协调周边关系，确保施工顺利进行。第七条乙方权利与义务7.1乙方有权要求甲方按合同约定支付工程款，并提供必要的施工条件。7.2乙方应严格执行安全生产法规，确保施工现场安全，若发生安全事故，乙方应承担全部责任。7.3乙方应保证施工现场的环境卫生，做到文明施工。7.4乙方应按甲方要求及时提供施工进度报表、质量检验报告等相关资料。第八条验收与保修8.1工程竣工后，乙方应及时通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后个工作日内组织验收。8.2验收标准：。8.3保修期：自工程竣工验收合格之日起个月。8.4保修期内，乙方应无偿修复因施工质量问题产生的缺陷。若乙方未及时维修，甲方有权委托第三方维修，费用由乙方承担。第九条变更与索赔9.1因设计变更或其他原因导致工程量增减的，双方应协商调整合同价格。9.2乙方因甲方原因导致窝工、停工等损失的，可向甲方提出索赔，索赔金额需经双方书面确认。9.3索赔金额应在工程竣工验收合格后个工作日内支付。第十条违约责任10.1甲方未按合同约定支付工程款的，每逾期一天，应向乙方支付逾期金额的‰作为违约金。10.2乙方未按合同约定工期完成施工的，每逾期一天，应向甲方支付合同总价的‰作为违约金。10.3因乙方原因导致工程质量不合格的，乙方应承担修复费用，并赔偿甲方遭受的损失。第十一条合同解除11.1在履行合同过程中，若因一方违约导致合同无法继续履行的，另一方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。11.2合同解除后，已完工程经双方验收合格的，甲方应按实际完成工作量支付工程款。第十二条争议解决12.1本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼。第十三条其他事项13.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.2本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3本合同一式份，甲乙双方各执份。甲方（盖章）