2025武汉市车间防渗工程施工合同

2025武汉市车间防渗工程施工合同第一条工程概况1.1工程名称：武汉市某车间防渗工程1.2工程地点：武汉市区路号1.3工程内容及承包范围：包括但不限于车间地面防渗处理、墙体防渗处理、排水系统改造、防渗材料铺设、接缝处理等。具体承包范围以附件《承包范围明细》为准。第二条合同工期2.1合同工期总日历天数：天。2.2开工日期：承包方收到发包方的开工通知后日内进场施工。2.3竣工日期：自开工之日起，日内完成工程施工并通过验收。2.4工期延误：因发包方原因导致的停工、窝工，承包方有权要求延长工期；因承包方原因导致的工期延误，每延误一天，承包方应向发包方支付合同总价款的‰作为违约金。第三条质量要求及标准3.1工程质量标准：GB50208-2011《地下防水工程质量验收规范》及相关标准。3.2材料要求：承包方应使用符合国家标准的防渗材料，材料品牌、规格、型号需经发包方确认。3.3施工要求：承包方应严格遵守施工技术规范和操作规程，确保工程质量和施工安全。3.4工程验收：工程完工后，承包方应向发包方提交竣工验收报告及相关资料，发包方应在接到报告后日内组织验收。第四条合同价款4.1合同总价款：人民币元（大写：），包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润及税金等全部费用。4.2本合同价格为固定总价，除设计变更或工程量增减外，不予调整。4.3支付方式：4.3.1合同签订后日内，发包方支付合同总价的%作为预付款。4.3.2工程进度达到%时，发包方支付合同总价的%。4.3.3工程竣工验收合格后日内，发包方支付合同总价的%。4.3.4质保期届满后日内，发包方支付剩余%。4.4质保金：合同总价的%作为质保金，质保期为年，质保期内若出现质量问题，承包方应负责维修，维修费用从质保金中扣除。第五条双方的权利与义务5.1发包方权利与义务：5.1.1负责办理施工所需的审批手续，提供施工场地及必要的施工条件。5.1.2按时支付工程款，不得无故拖延或扣减。5.1.3及时提供设计图纸及技术要求，组织隐蔽工程验收及竣工验收。5.1.4监督检查工程施工进度和质量，提出合理建议和要求。5.2承包方权利与义务：5.2.1按照合同约定的时间和质量要求完成工程施工，确保工程符合设计和规范要求。5.2.2负责施工现场的安全生产和文明施工，严格遵守安全操作规程，预防和处理施工事故。5.2.3负责施工期间的材料采购、运输及保管，确保材料质量符合标准。5.2.4配合发包方进行施工过程中的监督检查和竣工验收。第六条施工要求6.1施工技术要求：6.1.1地面防渗处理：包括基底清理、防渗材料铺设、接缝处理、表面处理等，具体要求见附件《施工技术要求》。6.1.2墙体防渗处理：包括基层处理、防渗材料施工、密封处理等，具体要求见附件《施工技术要求》。6.1.3排水系统改造：包括原有排水管道的清理、新排水系统的安装及调试，具体要求见附件《施工技术要求》。6.2材料设备：6.2.1承包方使用的防渗材料应符合国家标准，并提供相应的质量证明文件。6.2.2承包方负责设备的租赁、使用和管理，确保设备状态良好，符合施工要求。6.3隐蔽工程验收：承包方在进行隐蔽工程前，应提前小时通知发包方进行验收，验收合格后方可进行下一步施工。第七条验收与结算7.1验收标准：执行GB50208-2011《地下防水工程质量验收规范》及合同约定的质量要求。7.2初步验收：工程完工后，承包方应向发包方提交竣工验收申请及竣工资料，发包方应在日内组织初步验收。7.3最终验收：初步验收合格后，发包方应组织相关部门进行最终验收，并在日内出具验收意见。7.4结算方式：工程验收合格后，双方应在日内完成工程结算，发包方按合同约定支付工程款。第八条违约责任8.1承包方违约责任：8.1.1因承包方原因导致工程未按期完工，每延误一天，支付合同总价款的‰作为违约金。8.1.2因承包方施工质量不符合要求，导致返工或维修，相关费用由承包方承担。8.2发包方违约责任：8.2.1因发包方原因导致工程停工，发包方应支付承包方停工期间的合理损失费用。8.2.2发包方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，支付应付金额的‰作为违约金。8.3其他违约责任：任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第九条争议解决9.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向武汉市区人民法院提起诉讼。第十条其他条款10.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2本合同自双方签字盖章之日起生效。10.3本合同一式份，发包方执份，承包方执份。发包方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：地址：