2025标准预制圆桩工程施工合同

2025标准预制圆桩工程施工合同第一条工程概况1.1工程名称：预制圆桩工程1.2工程地点：1.3工程内容：本工程主要包括预制圆桩的生产、运输、施工及相关辅助工作。具体工作内容详见附件《施工图纸》和《工程量清单》。第二条工程承包范围2.1承包范围：发包人委托承包人负责预制圆桩的生产、运输及施工，具体工作内容包括但不限于：（1）预制圆桩的模具制作、钢筋加工、混凝土浇筑、养护等；（2）预制圆桩从生产场地到施工地点的运输工作；（3）预制圆桩的现场安装、定位、校正及固定；（4）与预制圆桩施工相关的场地平整、排水、临时道路铺设等辅助工作。2.2承包方式：承包人以包工包料的方式完成上述承包范围内的全部工作内容。第三条合同工期3.1计划开工日期：年月日3.2计划竣工日期：年月日3.3总工期：日历天（包括法定节假日在外）3.4承包人应按照发包人审定的施工进度计划进行施工，并在计划工期内完成全部工程内容。如因承包人原因导致工期延误，承包人应承担相应的违约责任。第四条工程质量标准4.1质量标准：本工程的质量要求应符合国家现行相关标准及规范，包括但不限于《混凝土结构设计规范》GB50010、《预制混凝土构件质量检验评定标准》JGJ284等。4.2承包人应严格按照施工图纸、技术规范和质量标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。4.3预制圆桩的强度、尺寸、外观等指标应符合设计要求，验收时应提供相关试验报告和质量合格证明文件。4.4如因承包人原因导致工程质量不符合要求，承包人应负责返工或修复，并承担由此产生的额外费用。第五条安全、文明施工及环保要求5.1承包人应严格遵守国家及地方有关安全生产、文明施工的法律法规，并采取有效的安全防护措施，确保施工现场的安全。5.2承包人应制定详细的安全生产管理计划，并报发包人备案。5.3承包人应做好施工现场的环境保护工作，采取有效的措施防止扬尘、噪音、废水等污染，确保施工过程符合环保要求。5.4如因承包人原因发生安全事故或环境污染事故，承包人应承担全部责任及相应费用。第六条材料与设备6.1承包人负责采购本工程所需的全部材料和设备，材料及设备的质量必须符合设计要求和国家相关标准。6.2预制圆桩的原材料（如钢筋、水泥、砂石等）应符合国家质量标准，并提供相应的出厂合格证、质量检验报告等证明文件。6.3承包人应妥善保管和使用材料和设备，不得挪作他用或造成浪费。6.4发包人有权对承包人采购的材料和设备进行检查，如发现不符合质量要求的，承包人应立即更换或退货，并承担相应责任。第七条合同价款与支付7.1合同总价：本合同总价为人民币元整（大写：元整），其中包含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润及税金等全部费用。7.2合同价款的计算依据：（1）施工图纸及工程量清单；（2）现行的工程定额及市场材料价格；（3）双方约定的其他因素。7.3价款支付方式：（1）预付款：本合同签订后日内，发包人向承包人支付合同总价的%作为预付款；（2）进度款：承包人每月日前向发包人提交当月完成的工程量报告，经发包人审核后，在日内支付当月进度款的%；（3）竣工验收合格后，承包人提交完整的结算资料，经发包人审核确认后，于日内支付至合同总价的%；（4）剩余%作为质量保证金，待缺陷责任期满后无质量问题后予以支付。7.4所有支付均以银行转账方式完成，承包人应提供合法有效的发票。第八条双方的权利与义务发包人的权利与义务：8.1.1发包人应按照合同约定按时支付工程款，并提供必要的施工条件。8.1.2发包人有权对承包人的施工过程进行监督和检查，对不符合质量、安全、环保要求的行为提出整改要求。8.1.3发包人应按约定提供施工图纸和技术资料，并组织图纸会审和技术交底。承包人的权利与义务：8.2.1承包人应严格按照施工图纸、技术规范及合同要求进行施工，确保工程质量和工期。8.2.2承包人应负责施工现场的管理工作，包括但不限于施工人员的管理、材料设备的管理、施工进度的控制等。8.2.3承包人应按时提交工程进度报告、质量验收报告等相关资料，并配合发包人进行工程验收。8.2.4承包人应负责施工期间的临时设施、场地清理及垃圾清运工作。第九条工程验收与缺陷责任期9.1预验收：工程完工后，承包人应向发包人提交竣工验收申请报告，发包人应在收到申请后日内组织预验收。9.2正式验收：预验收合格后，发包人应在日内组织正式验收，验收合格后双方签署《竣工验收证书》。9.3缺陷责任期：自竣工验收合格之日起，缺陷责任期为个月。期间，承包人应负责修复任何因施工质量问题引起的缺陷或损坏，相关费用由承包人承担。9.4缺陷责任期满后，发包人应向承包人退还质量保证金（无息）。第十条违约责任10.1承包人违约责任：（1）因承包人原因导致工期延误的，每延误一天，承包人应支付合同总价的‰作为违约金；（2）因承包人原因导致工程质量不符合要求的，承包人应负责返工或修复，并承担相应费用；（3）承包人未按合同约定履行其他义务的，发包人有权要求承包人限期整改，逾期未整改的，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿损失。10.2发包人违约责任：（1）因发包人原因导致工期延误的，工期相应顺延，发包人应赔偿承包人因停工窝工造成的损失；（2）发包人未按合同约定支付工程款的，每逾期一天，应支付应付金额的‰作为违约金；（3）发包人未按合同约定履行其他义务的，承包人有权要求发包人限期整改，逾期未整改的，承包人有权解除合同，并要求发包人赔偿损失。第十一条争议解决11.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2本合同一式份，发包人执份，承包人执份，自双方签字盖章之日起生效。第十三条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。发包人（盖章）：法定代表人或授权代表：日期：年月