2025新版施工总承包合同

2025新版施工总承包合同合同编号：签订地点：签订日期：甲方（发包方）：地址：法定代表人：方式：乙方（承包方）：地址：法定代表人：方式：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程的施工总承包事宜达成如下协议：第一章总则1.1本合同是甲乙双方就工程的施工总承包活动所订立的协议，双方承诺共同遵守本合同条款。1.2本合同的签订地点为，签订日期为。1.3甲乙双方确认，本合同的附件、补充协议、洽商记录等文件均为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。1.4本合同适用的法律法规为《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程安全管理条例》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规。第二章工程概况2.1工程名称：2.2工程地点：2.3工程规模：2.4工程内容：2.5计划开工日期：2.6计划竣工日期：2.7合同价款（暂定）：人民币元（大写：元整）。第三章承包范围3.1乙方承包的范围包括但不限于以下内容：（1）；（2）；（3）；（4）。3.2乙方承包的具体工作内容包括但不限于：（1）施工图纸设计及深化设计；（2）施工图纸审查及备案；（3）材料设备的采购、供应及管理；（4）施工人员的组织及管理；（5）施工现场的组织和协调；（6）工程的竣工验收及保修。3.3甲乙双方确认，乙方承包范围内的工作内容不得擅自转包或分包，若需分包，须经甲方书面同意。第四章合同工期4.1工期总日历天数：天。4.2开工日期：。4.3竣工日期：。4.4乙方应严格按照合同约定的工期完成施工任务，若因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元。4.5乙方申请工期顺延的，应提前日以书面形式向甲方提出，并附相关证明文件。甲方应在日内予以确认或提出异议。第五章工程质量标准5.1工程质量标准为：（执行国家标准、行业标准或地方标准）。5.2乙方承诺严格按照施工图纸、设计文件、技术规范及标准进行施工，确保工程质量达到约定标准。5.3工程质量验收以为依据，验收程序为：。5.4因乙方原因导致工程质量问题的，乙方应负责返工或修复，并承担由此产生的全部费用。5.5工程质量保修期为年，保修期内乙方应承担保修责任，并及时处理甲方或用户的保修请求。第六章合同价款与支付6.1合同总价为人民币元（大写：元整）。6.2合同总价包括但不限于以下费用：（1）人工费；（2）材料费；（3）机械使用费；（4）管理费；（5）利润；（6）税金；（7）其他约定费用。6.3工程款支付方式：（1）预付款：，支付时间为；（2）进度款：按月支付，每月日前支付上月已完成工程产值的%；（3）结算款：工程竣工验收合格后日内支付至合同总价的%；（4）质保金：剩余%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性付清。6.4甲方支付工程款时，乙方应提供符合税务规定的增值税专用发票。第七章双方的权利与义务甲方的权利与义务：7.1甲方的权利：（1）有权对乙方的施工进度、质量、安全进行监督和检查；（2）有权要求乙方按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务；（3）有权对乙方违反合同的行为提出整改要求，并追究其违约责任。7.2甲方的义务：（1）提供施工现场及施工条件；（2）按合同约定支付工程款；（3）协助乙方办理施工许可等手续；（4）及时提供设计图纸及其他技术文件。乙方的权利与义务：7.3乙方的权利：（1）有权按照合同约定获得工程款；（2）有权对甲方的指令提出意见或建议；（3）有权获得甲方提供的施工条件和资源。7.4乙方的义务：（1）严格按照设计图纸、技术规范及合同要求进行施工；（2）确保施工进度、质量和安全；（3）负责施工现场的管理和协调；（4）及时向甲方提交工程进度报告及相关资料。第八章材料设备供应8.1本工程所需材料设备由乙方负责采购和供应，除非甲方另有书面指示。8.2乙方采购的材料设备应符合设计要求和质量标准，并提供合格证及相关检测报告。8.3材料设备到货后，甲方有权进行质量检查，若发现不符合要求的，乙方应负责退换并承担相应费用。8.4材料设备的存放和保管由乙方负责，期间发生损坏或丢失的，由乙方承担全部责任。第九章施工组织设计与进度计划9.1乙方应在合同签订后日内提交详细的施工组织设计和施工进度计划，经甲方审核同意后方可实施。9.2施工组织设计应包括但不限于以下内容：（1）工程概况；（2）施工方案；（3）施工进度计划；（4）劳动力安排；（5）机械设备配置；（6）安全文明施工措施。9.3施工进度计划应包括月度计划和周计划，并按甲方要求及时调整。9.4若因乙方原因导致施工进度计划无法执行，乙方应承担相应的违约责任。第十章工期顺延与签证10.1因甲方原因导致的停工或窝工，乙方有权申请工期顺延。10.2工期顺延申请应于事件发生后日内以书面形式提交，甲方应在日内予以确认。10.3甲方确认的工期顺延签证作为合同文件的组成部分。第十一章技术与设计变更11.1设计变更应由甲方或设计单位提出，并出具正式的设计变更通知单。11.2乙方收到设计变更通知单后，应在日内提出实施方案，并经甲方确认后执行。11.3因设计变更导致的费用增加或减少，双方应协商确定，并签订补充协议。11.4乙方不得擅自进行设计变更，否则由此造成的损失由乙方承担。第十二章工程质量检查与验收12.1乙方应建立健全质量检查体系，严格进行施工过程中的质量控制。12.2工程质量验收应按照国家和地方相关规范进行，验收标准为：。12.3工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料和验收申请。甲方应在日内组织验收。12.4验收不合格的，乙方应按甲方要求进行整改，并承担相应费用。第十三章安全生产与文明施工13.1乙方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，确保施工安全。13.2乙方应采取有效措施，防止施工过程中发生工伤事故，并承担由此产生的全部责任。13.3乙方应加强施工现场管理，做到文明施工，确保施工现场整洁、有序。第十四章工程保修14.1工程保修期为年，保修内容包括：。14.2保修期内，乙方应按照甲方或用户的保修通知及时进行维修，维修费用由乙方承担。14.3因乙方原因导致的质量问题，乙方应承担全部责任，包括修复费用和赔偿责任。14.4保修期满后，甲方应退还质保金，不免除乙方的质量责任。第十五章合同的变更与解除15.1合同变更应由双方协商一致，并签订书面补充协议。15.2由于不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可协商解除合同。15.3一方严重违约，导致合同无法继续履行的，另一方可单方面解除合同，并追究违约责任。第十六章不可抗力16.1不可抗力包括战争、地震、台风、洪水等自然灾害或其他无法预见、无法避免、无法克服的事件。16.2因不可抗力导致合同无法履行的，双方应协商解决，减轻损失。16.3不可抗力发生后，双方应立即采取措施，防止损失扩大，并在日内书面通知对方。第十七章争议解决17.1本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。17.2协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼。第十八章其他条款18.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法