仓库建设工程合同标准文本

仓库建设工程合同标准文本第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“甲方”）：

乙方（以下简称“乙方”）：

鉴于甲方需要建设一座仓库，乙方愿意为甲方提供仓库建设服务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________仓库建设工程

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4项目投资：__________

二、工程范围及内容

2.1工程范围：包括但不限于地基基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、安装工程等。

2.2工程内容：详见附件一《仓库建设工程设计图纸及说明书》。

三、工期及进度

3.1工程总工期为______个月。

3.2各分部分项工程进度安排详见附件二《仓库建设工程进度计划表》。

四、质量要求

4.1工程质量必须符合国家有关建设工程质量标准。

4.2乙方应按照甲方要求，对工程进行全过程的质量管理，确保工程质量。

五、合同价款及支付方式

5.1工程合同价款为人民币__________元。

5.2甲方支付乙方工程款的进度安排如下：

（1）合同签订后，甲方支付合同价款的__________%作为预付款；

（2）工程主体结构完工后，甲方支付合同价款的__________%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的__________%；

（4）工程保修期满后，甲方支付合同价款的__________%。

5.3支付方式：甲方通过银行转账支付至乙方指定账户。

六、甲方义务

6.1甲方应按照合同约定，及时支付乙方工程款。

6.2甲方应按照合同约定，提供施工场地，并保证施工期间的安全。

6.3甲方应按照合同约定，协助乙方办理有关手续。

七、乙方义务

7.1乙方应按照合同约定，按时完成工程。

7.2乙方应按照合同约定，保证工程质量。

7.3乙方应按照合同约定，负责工程保修。

八、违约责任

8.1任何一方违反合同约定，导致工程进度延误、质量不符合要求或工程款支付延迟的，应承担违约责任。

8.2违约责任的具体规定如下：

（1）因甲方原因导致工程进度延误，每延误一天，甲方应支付乙方__________元违约金；

（2）因乙方原因导致工程进度延误，每延误一天，乙方应支付甲方__________元违约金；

（3）工程质量不符合要求，乙方应承担返工、修复等费用；

（4）工程款支付延迟，每延迟一天，延迟方应支付违约金__________元。

九、争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

9.2若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同生效及终止

10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

10.2合同履行完毕或经双方协商一致解除后，本合同终止。

十一、其他

11.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

11.2本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。

附件：

一、《仓库建设工程设计图纸及说明书》

二、《仓库建设工程进度计划表》

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年______月______日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同双方：

甲方（以下简称“甲方”）：

乙方（以下简称“乙方”）：

第三方主体（以下简称“丙方”）：

鉴于甲方需要建设一座仓库，乙方愿意为甲方提供仓库建设服务，丙方作为第三方主体，提供相关技术支持与咨询服务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________仓库建设工程

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4项目投资：__________

二、工程范围及内容

2.1工程范围：包括但不限于地基基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、安装工程等。

2.2工程内容：详见附件一《仓库建设工程设计图纸及说明书》。

三、第三方主体丙方责任与权利

3.1丙方责任：

（1）提供项目前期技术咨询服务，协助甲方进行项目可行性研究；

（2）根据甲方需求，提供工程设计和施工过程中的技术指导；

（3）对乙方施工质量进行监督检查，确保工程质量符合要求。

3.2丙方权利：

（1）获取项目相关技术资料和文件；

（2）对工程质量提出改进意见，乙方需予以考虑；

（3）在合同约定范围内，对乙方进行技术培训和指导。

四、工期及进度

4.1工程总工期为______个月。

4.2各分部分项工程进度安排详见附件二《仓库建设工程进度计划表》。

五、质量要求

5.1工程质量必须符合国家有关建设工程质量标准。

5.2乙方应按照甲方要求，对工程进行全过程的质量管理，确保工程质量。

六、合同价款及支付方式

6.1工程合同价款为人民币__________元。

6.2甲方支付乙方工程款的进度安排如下：

（1）合同签订后，甲方支付合同价款的__________%作为预付款；

（2）工程主体结构完工后，甲方支付合同价款的__________%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的__________%；

（4）工程保修期满后，甲方支付合同价款的__________%。

6.3支付方式：甲方通过银行转账支付至乙方指定账户。

七、甲方权益与责任

7.1甲方权益：

（1）对工程进度、质量和安全进行监督，确保工程按期完成；

（2）有权要求乙方提供工程相关资料，包括设计图纸、施工方案等；

（3）有权要求乙方对工程质量问题进行整改，直至符合要求。

7.2甲方责任：

（1）按照合同约定支付工程款；

（2）为乙方提供施工场地，并保证施工期间的安全；

（3）协助乙方办理有关手续。

八、乙方义务

8.1乙方应按照合同约定，按时完成工程。

8.2乙方应按照合同约定，保证工程质量。

8.3乙方应按照合同约定，负责工程保修。

九、违约责任

9.1任何一方违反合同约定，导致工程进度延误、质量不符合要求或工程款支付延迟的，应承担违约责任。

9.2违约责任的具体规定如下：

（1）因甲方原因导致工程进度延误，每延误一天，甲方应支付乙方__________元违约金；

（2）因乙方原因导致工程进度延误，每延误一天，乙方应支付甲方__________元违约金；

（3）工程质量不符合要求，乙方应承担返工、修复等费用；

（4）工程款支付延迟，每延迟一天，延迟方应支付违约金__________元。

十、争议解决

10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

10.2若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及终止

11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

11.2合同履行完毕或经双方协商一致解除后，本合同终止。

十二、其他

12.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

12.2本合同一式______份，甲乙双方各执______份，丙方执______份，具有同等法律效力。

第三方主体丙方的介入，旨在为甲方提供专业的技术支持与咨询服务，确保工程质量和进度。甲方作为主导方，享有对工程进度、质量和安全的监督权，并有权要求乙方对工程质量问题进行整改。乙方需按照合同约定完成工程，并承担违约责任。通过增加甲方的权利条款和乙方的违约及限制条款，本合同保障了甲方的权益，同时确保了工程质量和进度。

甲方为主导的目的和意义：

1.保障工程质量和进度，确保甲方投资效益；

2.优化资源配置，提高项目整体管理水平；

3.防范工程风险，降低潜在损失。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同双方：

甲方（以下简称“甲方”）：

乙方（以下简称“乙方”）：

第三方主体（以下简称“丙方”）：

鉴于甲方需要采购一批先进的自动化生产设备，乙方作为设备供应商，丙方作为第三方融资机构，提供设备融资服务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________自动化生产设备采购项目

1.2项目地点：__________

1.3设备规格及数量：详见附件一《自动化生产设备清单》

1.4项目投资：__________

二、设备供应

2.1乙方负责向甲方提供附件一中所列的自动化生产设备。

2.2乙方应保证所供应设备的质量符合国家标准和相关行业规范。

三、第三方主体丙方责任与权利

3.1丙方责任：

（1）为甲方提供设备融资方案，协助甲方申请设备贷款；

（2）在贷款期间，对甲方的财务状况进行监督，确保贷款资金用于设备采购；

（3）在贷款到期后，协助甲方进行还款。

3.2丙方权利：

（1）收取丙方提供的融资服务的相关费用；

（2）在甲方违约时，有权采取必要措施保护自身权益。

四、付款方式

4.1甲方同意采用分期付款方式支付设备款项。

4.2付款进度安排详见附件二《设备付款进度表》。

五、甲方权益与责任

5.1甲方权益：

（1）在设备交付前，有权对设备进行验收；

（2）在设备使用过程中，如发现设备存在质量问题，有权要求乙方进行维修或更换；

（3）在贷款期间，有权了解丙方的监督情况。

5.2甲方责任：

（1）按照合同约定支付设备款项；

（2）在设备使用过程中，妥善保管设备，防止损坏；

（3）按照合同约定使用贷款资金。

六、乙方义务

6.1乙方应按照合同约定，按时、按质、按量供应设备。

6.2乙方应保证所供应设备的技术支持和服务。

六、违约责任

6.1任何一方违反合同约定，导致项目延误、设备质量不符合要求或付款延迟的，应承担违约责任。

6.2违约责任的具体规定如下：

（1）因甲方原因导致项目延误，每延误一天，甲方应支付乙方__________元违约金；

（2）因乙方原因导致项目延误，每延误一天，乙方应支付甲方__________元违约金；

（3）设备质量不符合要求，乙方应承担返工、修复等费用；

（4）付款延迟，每延迟一天，延迟方应支付违约金__________元。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2合同履行完毕或经双方协商一致解除后，本合同终止。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

9.2本合同一式______份，甲乙双方各执______份，丙方执______份，具有同等法律效力。

乙方为主导的目的和意义：

1.确保乙方作为设备供应商的权益得到充分保障，包