建筑施工劳务合同模板

建筑施工劳务合同模板编号：__________

甲方（建设单位）名称：________________

甲方地址：________________

乙方（施工劳务单位）名称：________________

乙方地址：________________

鉴于甲方拟进行建筑工程施工项目，需乙方提供相应的劳务服务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的：乙方按照甲方要求，在约定的期限内，完成甲方指定的建筑工程施工劳务工作。

二、合同背景：甲方已取得相关建设项目的审批手续，具备施工条件；乙方具备完成工程所需的人力、物力和技术能力。

三、合同有效期：自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

双方的责任和义务：

一、甲方责任和义务：

1.按照国家有关法律法规和建设行业标准，办理工程项目的立项、规划、设计、施工等审批手续。

2.按时向乙方提供施工图纸、技术资料、施工场地等，确保乙方施工所需资料齐全。

3.按照合同约定的时间和方式支付工程进度款，确保乙方施工资金的正常使用。

4.保障施工过程中的安全，对施工现场进行监督管理，确保施工质量符合国家标准。

5.配合乙方进行工程验收，对验收合格的项目予以确认。

6.按照合同约定，承担因甲方原因导致的工程延误、质量缺陷等责任。

二、乙方责任和义务：

1.按照甲方提供的施工图纸、技术资料和施工规范，组织施工人员进行施工。

2.按时完成施工任务，确保工程质量符合国家标准。

3.严格执行安全生产制度，保障施工过程中的安全，防止事故发生。

4.配合甲方进行工程验收，对验收不合格的项目及时整改。

5.按照合同约定，提供施工所需的人力、物力和技术支持。

6.严格按照合同约定，使用甲方提供的材料和设备，确保工程质量。

7.按照合同约定，承担因乙方原因导致的工程延误、质量缺陷等责任。

双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，如有违反，应承担相应的违约责任。

合同金额与支付方式：

一、合同总金额：本合同的总金额为人民币__________元整（大写：____________________）。

二、支付方式：

1.预付款：合同签订后__________日内，乙方应向甲方提交相关证明材料，甲方应在__________日内支付合同总金额的__________%作为预付款，即人民币__________元整。

2.进度款：工程按进度完成，甲方应在每个进度节点后__________日内，根据乙方提交的工程进度报告和验收证明，支付相应的进度款。具体支付比例和金额如下：

-第一阶段（完成总工程量的__________%）：支付人民币__________元整；

-第二阶段（完成总工程量的__________%）：支付人民币__________元整；

-第三阶段（完成总工程量的__________%）：支付人民币__________元整；

-以此类推，直至工程全部完成。

3.验收款：工程竣工验收合格后__________日内，甲方应在乙方提交验收报告和结算资料后，支付剩余的合同款项，即人民币__________元整。

4.结算和最终支付：工程竣工并验收合格后，双方应在__________日内进行最终结算，甲方应在结算确认后__________日内支付结算款项。

三、支付条件：

1.甲方支付款项前，乙方应提供相应的工程进度报告、验收证明和结算资料。

2.甲方支付款项后，乙方应提供相应的发票或收据。

3.如因乙方原因导致工程延误，甲方有权暂停支付进度款，直至乙方采取措施恢复正常施工进度。

4.如因不可抗力因素导致工程延误，双方应协商解决支付事宜。

四、额外费用：

1.本合同约定的总金额不包括因不可抗力、政策调整等原因产生的额外费用。

2.如产生额外费用，双方应根据实际情况协商解决，并在必要时调整合同总金额和支付方式。

违约与争议解决机制：

一、违约责任

1.如甲方未按合同约定支付款项，应向乙方支付_____%的违约金，并承担相应的利息损失。

2.如乙方未按合同约定完成施工任务，导致工程延误，应向甲方支付_____%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。

3.如任何一方违反合同约定的其他条款，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的直接经济损失。

二、违约赔偿

1.一方违约时，守约方有权要求违约方立即纠正违约行为，并赔偿因其违约行为造成的损失。

2.违约赔偿的具体金额和方式由双方协商确定，如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼或申请仲裁。

三、争议解决

1.本合同项下发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

2.争议解决过程中，双方应保持合作态度，避免采取可能加剧争议的行为。

3.如双方同意通过仲裁解决争议，应选择具有管辖权的仲裁机构进行仲裁，并适用中华人民共和国法律。

四、适用法律

本合同适用中华人民共和国法律，任何因本合同引起的或与本合同有关的争议，均应按照中华人民共和国法律解释和解决。

五、管辖法院

如双方未选择仲裁解决争议，争议应由合同签订地或工程所在地的人民法院管辖。

六、不可抗力

1.如发生不可抗力事件，导致合同无法履行，双方应相互理解，并协商解决。

2.不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等，双方应提供相关证明材料。

3.因不可抗力导致合同无法履行的，双方不承担违约责任，但应采取合理措施减轻损失。

附则：

一、生效条件

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。在合同生效前，任何一方不得擅自变更或终止合同。

二、有效期

本合同的有效期为自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止，包括预付款支付、工程进度款支付、验收付款及结算付款等全部款项支付完毕之日。

三、变更与终止

1.变更：本合同在履行过程中，如需变更，应由双方协商一致，并以书面形式作出变更。任何口头变更均不具有法律效力。

2.终止：以下情况视为合同终止：

a.双方协商一致，以书面形式终止合同；

b.因不可抗力导致合同无法履行，经双方确认；

c.一方违约，经对方催告后仍未纠正，守约方有权终止合同；

d.因其他法律、法规规定或双方约定的事由导致合同终止。

四、通知与送达

1.任何一方需通知对方的事项，应以书面形式发送至对方提供的地址。

2.通知自发送之日起____个工作日后视为送达，但如因对方未及时接收而造成的延误除外。

五、争议解决

本合同的争议解决机制参照“违约与争议解决机制”部分的规定。

六、合同份数

本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

七、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同如有未尽事宜或与法律、法规相抵触之处，以法律、法规为准。

3.本合同自签订之日起至终止前，对双方均具有法律约束力。

八、附件

本合同附件包括但不限于：施工图纸、技术资料、工程进度报告、验收报告、结算资料等。附件与本合同具有同等法律效力。

附件：

一、需求文档

1.建设工程项目需求说明书

2.用户需求调查报告

3.设计变更通知单

二、设计方案

1.建筑工程总体设计方案

2.结构工程设计方案

3.机电工程设计方案

4.绿化工程设计方案

三、技术规格

1.建筑材料、设备技术规格书

2.施工工艺及技术要求

3.质量检验标准

四、各类证件复印件

1.工程项目立项批准文件

2.建设工程施工许可证

3.设计单位资质证书

4.施工单位资质证书

5.施工现场管理人员资格证书

6.保险合同及保险单

五、合同相关文件

1.本合同文本

2.合同签订双方的身份证明

3.合同签订双方的授权委托书（如有）

六、其他

1.施工现场平面布置图

2.施工进度计划表

3.质量保证体系文件

4.环境保护措施文件

5.安全生产措施文件

签字、盖章及日期：