2025隧道施工合同

2025隧道施工合同合同编号：发包人（甲方）：承包人（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将隧道施工项目发包给乙方施工，双方就有关施工事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：隧道工程1.2工程地点：1.3工程内容：包括但不限于以下内容：隧道主体结构施工（含开挖、支护、衬砌等）；隧道附属设施施工（含排水系统、通风设备、照明系统等）；地质勘探、施工监测及数据分析；按照设计图纸和规范要求完成其他相关施工内容。1.4工程规模：隧道总长度米，净宽米，净高米。1.5承包范围：乙方负责本工程的设计图纸范围内全部施工内容，以及甲方书面通知增加的施工内容。1.6项目经理：乙方委派项目经理（证件号：）为现场负责人，全面负责施工管理和协调工作。第二条合同工期2.1开工日期：年月日2.2竣工日期：年月日2.3总工期：天2.4工期顺延条件：遇下列情况之一，经甲方书面确认后，工期相应顺延：不可抗力事件（如地震、洪水、台风等）；设计变更导致工程量增加或施工方案改变；甲方原因导致的停工或窝工（如材料、设备未及时供应等）；政府行政指令导致的停工。2.5工期延误责任：因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金元；延误超过天的，甲方有权解除合同，并追究乙方的赔偿责任。第三条合同价款3.1合同总价：元（大写：元整），其中：工程暂定总价：元材料设备总价：元其他费用：元3.2计价方式：按施工图预算结合清单计价方式；主要材料价格以合同签订时的市场价为准，施工期间价格波动超过±%的，双方另行协商调整；安全文明施工费、环境保护费、规费等按相关规定计算。3.3支付方式：工程预付款：合同签订后日内，甲方向乙方支付合同总价的%（即元）作为预付款；工程进度款：按月支付，每月日前乙方提交上月完成工程量清单，经甲方审核后于日内支付进度款的%；竣工结算款：工程竣工验收合格后日内支付至合同总价的%；质保金：剩余%作为质保金，质保期满后无质量问题无息退还。3.4价款调整：因设计变更、工程量增减等引起的合同价款变化，双方协商一致后签订补充协议；乙方应在变更签证发生后日内提交书面价款调整申请，逾期视为放弃。第四条双方责任与义务第一条甲方责任4.1.1负责办理施工所需的各类行政审批手续，确保乙方进场施工；4.1.2按时提供施工图纸、技术规范及工程地质资料；4.1.3按合同约定支付工程款，不得无故拖延；4.1.4派驻现场代表，负责工程质量、进度、安全的监督工作；4.1.5协调处理施工过程中与当地村民、政府等外部关系，确保施工顺利进行。第二条乙方责任4.2.1编制详细的施工组织设计和施工进度计划，报甲方审批后严格执行；4.2.2负责施工场地的平整、临时设施搭建及施工道路修建，费用自理；4.2.3严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量和施工安全；4.2.4负责施工期间的环境保护工作，采取有效措施防止水土流失、噪声污染等；4.2.5妥善保管甲方提供的图纸、设备和材料，如有丢失或损坏，承担赔偿责任；4.2.6及时向甲方提交工程进度报告、质量自检报告及竣工验收资料。第五条材料设备供应5.1材料供应：主要材料（钢筋、水泥、混凝土、支护材料等）由乙方采购，需符合国家质量标准；材料进场前，乙方须向甲方提交样品及检测报告，经审批后方可使用。5.2设备管理：施工机械设备由乙方自行配备，大型设备（如挖掘机、隧道掘进机等）需符合施工要求并确保正常运转；乙方应做好设备日常维护保养，确保施工进度不受影响。5.3材料设备验收：甲方有权对乙方采购的材料进行抽查检验，不合格材料不得使用；施工设备未经甲方验收合格，不得投入使用。第六条安全施工6.1安全责任：乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，建立完善的安全管理体系；施工期间发生的一切安全事故，均由乙方承担全部责任；乙方应为所有施工人员购买意外伤害保险，并提供相关证明文件。6.2安全保障措施：建立安全隐患排查制度，定期进行安全检查；设置明显的安全警示标志，配备必要的安全防护设备；制定应急预案，确保突发事件及时妥善处理。6.3安全考核：施工期间若发生重大安全事故，甲方有权暂停支付工程款，直至整改完毕；安全事故造成工期延误的，不免除乙方的违约责任。第七条质量检查与验收7.1质量标准：本工程质量标准执行《隧道工程施工质量验收规范》（GB50212-2014），达到优良标准；隧道结构强度、防渗漏、抗震性能等指标符合设计要求。7.2质量检查：乙方应严格实行质量三检制（自检、互检、专检），确保施工质量；甲方有权对施工过程进行随时检查，发现问题乙方须及时整改。7.3验收程序：单项工程完工后，乙方提交验收申请，甲方收到申请后日内组织验收；竣工验收合格后，乙方向甲方提交完整的竣工资料和结算报告；竣工验收不合格的，乙方应在限期内整改，逾期未完成的视为违约。第八条工程价款结算8.1结算依据：经甲方审核确认的工程量清单；有效签证文件；双方签订的补充协议及合同约定的价款调整条款。8.2结算程序：竣工验收合格后日内，乙方向甲方提交结算资料；甲方收到结算资料后日内完成审核，审核无异议后双方签署结算协议；结算完成后，甲方按合同约定支付剩余工程款。第九条违约责任9.1甲方违约：甲方未按合同约定支付工程款的，每逾期一天，向乙方支付违约金元；甲方未按约定提供施工条件导致停工的，工期相应顺延，由此造成的损失由甲方承担。9.2乙方违约：乙方未按合同约定工期完成施工的，每逾期一天支付违约金元；施工质量不符合设计要求或验收标准的，乙方负责返工直至合格，返工费用自理；乙方擅自将工程转包或违法分包的，甲方有权解除合同，并追究乙方赔偿责任。第十条争议解决10.1因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼。第十一条其他约定11.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；11.2本合同附件（包括但不限于施工图纸、技术规范、施工组织设计等）为本合同不可分割的组成部分；11.3本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力；11.4本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：