农村公益林建设工程施工合同

第第页合同编号:________农村公益林建设工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码7/NUMPAGES总页数7一、主体与目的本合同主体为甲方（农村公益林建设项目管理部门）与乙方（施工方），合同编号为______。甲方负责农村公益林建设项目，乙方负责该项目的施工建设。合同目的为明确双方权利义务，确保农村公益林建设工程按期、高质量完成。通过本合同，甲方项目建设资金，乙方负责施工建设，共同推进农村公益林保护与发展。本合同有效期为______年，自合同签订之日起计算。二、价格、支付方式1.合同总价：乙方施工农村公益林建设工程总价为人民币______元整（大写：______）。2.工程结算：工程完成后，乙方应提交竣工报告和结算资料，经甲方审核无误后，按照实际完成工程量进行结算。3.支付方式：a.预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方合同总价的_____%作为预付款。b.进度款：工程每完成一定比例，乙方应提交进度款申请，甲方在收到申请后____个工作日内支付当期进度款。c.结算款：工程结算完成后，甲方在收到乙方提交的结算资料并审核无误后____个工作日内支付结算款。d.保修金：合同总价的_____%作为保修金，在工程保修期满且无质量问题后，甲方退还乙方。4.逾期付款：甲方逾期支付款项，应向乙方支付_____%的违约金。三、双方权利与义务甲方权利与义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全标准完成施工。2.甲方负责施工所需的土地、水源、电力等基础设施。3.甲方有义务按时支付乙方工程款项。4.甲方有权监督工程质量，对不符合要求的工程部分有权要求乙方整改或返工。5.甲方有义务对乙方在施工过程中的人身安全进行保障。乙方权利与义务：1.乙方有权要求甲方按照合同约定必要的施工条件。2.乙方有义务按照甲方要求的时间、质量、安全标准完成施工。3.乙方有权要求甲方支付工程进度款和结算款。4.乙方有义务对施工过程中的质量问题负责，及时整改。5.乙方有义务在施工过程中遵守国家法律法规和行业标准。6.乙方有义务在工程保修期内对工程质量问题进行保修。四、质量保证与服务1.质量标准：乙方施工的农村公益林建设工程必须符合国家相关标准和规范，确保工程质量达到国家一级标准。2.材料供应：乙方应使用符合质量要求的建筑材料，并相关质量证明文件。3.施工过程：乙方在施工过程中应严格按照设计图纸和施工方案执行，确保施工质量。4.质量检验：甲方有权对施工过程进行监督和抽检，乙方应积极配合。5.保修服务：工程竣工后，乙方应在保修期内对工程质量问题进行无偿维修服务，保修期为______年。6.质量争议：如发生质量争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可向当地建设行政主管部门申请仲裁。7.服务承诺：乙方承诺在合同有效期内，全天候服务，确保施工顺利进行。如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应责任。五、履行与变更1.履行期限：本合同约定的施工期限为______年，自合同生效之日起计算。2.履行地点：施工地点为甲方指定的农村公益林建设项目现场。3.履行方式：乙方应按照合同约定，分阶段、分批次完成施工任务，并确保每阶段工程的质量和安全。4.变更程序：如因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需要变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，变更内容作为合同附件。5.履行监督：甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保工程按约定进行。6.工程延期：如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方因此造成的损失。7.合同解除：在合同履行期间，任何一方违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。六、保密条款1.保密信息：双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务状况等信息均属保密信息。2.保密义务：双方对本合同涉及的保密信息负有严格保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。3.保密期限：本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后______年。4.保密例外：以下情况不属于违反保密义务：a.法律法规要求披露；b.依法接受政府部门的查询；c.为维护自身合法权益而披露；d.因泄露已为公众所知悉。5.违约责任：任何一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，应承担相应的法律责任，赔偿对方因此遭受的全部损失。七、争议解决1.争议解决方式：双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。2.协商期限：争议发生后，双方应在____个工作日内进行协商，协商不成则进入下一争议解决程序。3.争议解决机构：如协商无果，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。4.仲裁规则：如选择仲裁，双方应遵守仲裁委员会的仲裁规则，并服从仲裁裁决。5.争议解决费用：因争议而产生的仲裁费用、诉讼费用及其他相关费用，由败诉方承担，除非仲裁庭或法院另有裁定。6.知情权：双方均有权了解争议解决过程中另一方的主张和证据，确保公平公正。7.争议解决效力：无论争议通过何种方式解决，解决结果对双方均有约束力，双方应遵守并执行。八、其它条款1.合同解除：除法律规定的情形外，未经双方书面同意，任何一方不得单方面解除合同。2.合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。3.合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力。4.法律适用：本合同的解释、履行、争议解决均适用中华人民共和国法律。5.通知送达：除法律另有规定外，一方通知另一方应以书面形式进行，并自通知发出之日起____个工作日后视为送达。6.合同解除后的处理：合同解除后，双方应按照合同约定和法律规定处理剩余工程、款项结算及资料移交等事宜。7.合同的修改与补充：本合同的修改与补充，必须以书面形式进行，并由双方签字（或盖章）确认，否则无效。8.合同的终止：本合同履行完毕或双方约定的