围墙修补施工合同范本_第1页
围墙修补施工合同范本_第2页
围墙修补施工合同范本_第3页
围墙修补施工合同范本_第4页
围墙修补施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

围墙修补施工合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):

甲方全称为XXX公司,地址位于XX市XX区XX路XX号,法定代表人为张三,联系方式为电话:XXX-XXXXXXX,邮箱:xxx@。

2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):

乙方全称为XXX工程有限公司,地址位于XX市XX区XX路XX号,法定代表人为李四,联系方式为电话:XXX-XXXXXXX,邮箱:xxx@。

合同简介:

甲方拥有位于XX市XX区XX路XX号的围墙,由于长时间的使用和天气原因,围墙出现了破损和裂缝,影响了甲方的形象和财产安全。为了修复围墙,甲方打算聘请专业的施工团队进行修复。通过友好的协商,甲方与乙方达成了合作协议,乙方愿意承接此项工程,并提供优质的施工服务。在此合同中,双方明确了各自的权益和义务,以确保工程的顺利进行。

本合同的目的是为了规范甲方和乙方之间的围墙修补施工合作,明确双方的权利和义务,确保施工的顺利进行,并保障双方的合法权益。根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,达成如下协议:

一、修补范围和施工要求:

1.乙方负责对甲方位于XX市XX区XX路XX号的围墙进行修补施工,修补范围包括所有破损和裂缝部分。

2.乙方应根据甲方的要求,选用合适的修补材料,并保证修补后的围墙外观与原围墙一致,结构牢固,符合相关安全标准。

3.乙方应在甲方指定的时间内完成施工,确保工程按时交付。

二、价格和支付条件:

1.双方确认,乙方向甲方提供的修补施工服务,总价为人民币XX元整(大写:人民币XX元整),包括施工材料、人工费用等一切与施工相关的费用。

2.甲方应在乙方完成施工,并经甲方验收合格后,七个工作日内向乙方支付合同约定的款项。

3.支付方式为银行转账,甲方将款项转账至乙方指定的银行账户。

三、履行期限:

1.乙方应在甲方指定的开始施工日期起,按照约定的施工周期完成施工。

2.如乙方因特殊情况无法按照约定时间完成施工,乙方应提前十个工作日向甲方书面说明情况,并协商延期。

四、违约责任:

1.如乙方未按照约定时间完成施工,甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金,违约金计算方式为:总价款的千分之五。

2.如甲方未按照约定时间支付款项,乙方有权拒绝交付工程,并要求甲方支付逾期付款的违约金,违约金计算方式同上。

五、不可抗力:

1.因不可抗力导致乙方无法按照约定时间完成施工的,乙方应立即通知甲方,并提供相关证明文件。

2.双方应按不可抗力的影响,协商调整施工计划和费用。

六、争议解决:

如合同执行过程中发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他条款:

1.乙方应按照甲方的要求,提供施工进度报告和相关资料。

2.乙方应保证施工过程中的安全,防止意外事故的发生。如因乙方原因造成人员伤亡或财产损失的,由乙方承担全部责任。

3.乙方应保证施工质量,如施工质量不符合约定,乙方应负责返工和修复,并承担相应费用。

八、附则:

本合同一式两份,甲乙双方各执一份。自双方签字(或盖章)之日起生效,对甲乙双方具有法律约束力。

甲方(盖章):XXX公司

乙方(盖章):XXX工程有限公司

签订日期:____年____月____日

第一条合同目的与范围

本合同的目的是为了规范甲方和乙方之间的围墙修补施工合作,明确双方的权利和义务,确保施工的顺利进行,并保障双方的合法权益。合同范围包括乙方向甲方提供围墙修补施工服务,包括但不限于修补材料的选择、施工方案的设计、施工人员的配备、施工进度的控制以及施工质量的保证等。

第二条定义

1.围墙:指位于XX市XX区XX路XX号的围墙,包括所有需要修补的破损和裂缝部分。

2.修补材料:指用于修补围墙的材料,包括水泥、砂浆、砖块等。

3.施工方案:指乙方为修补围墙制定的详细施工计划,包括施工步骤、施工方法、施工时间等。

4.施工进度:指乙方按照施工方案进行的施工过程,包括施工的开始和结束时间、施工进度报告等。

5.施工质量:指乙方按照约定要求完成的修补围墙的质量,包括围墙的外观、结构牢固性等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权利与义务:

(1)甲方有权要求乙方按照约定的修补范围和施工要求进行施工,并保证施工质量。

(2)甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查,以确保施工的顺利进行。

(3)甲方应在乙方完成施工,并经甲方验收合格后,七个工作日内向乙方支付合同约定的款项。

(4)甲方应提供乙方施工所需的现场条件和必要的协助。

2.乙方的权利与义务:

(1)乙方有权要求甲方按照约定的时间和地点提供修补围墙的现场条件。

(2)乙方有权要求甲方按照约定的价格支付施工款项。

(3)乙方应按照约定的修补范围和施工要求进行施工,并保证施工质量。

(4)乙方应在甲方指定的时间内完成施工,并按照甲方的要求提供施工进度报告和相关资料。

(5)乙方应保证施工过程中的安全,防止意外事故的发生。如因乙方原因造成人员伤亡或财产损失的,由乙方承担全部责任。

第四条价格与支付条件

1.双方确认,乙方向甲方提供的修补施工服务,总价为人民币XX元整(大写:人民币XX元整),包括施工材料、人工费用等一切与施工相关的费用。

2.甲方应在乙方完成施工,并经甲方验收合格后,七个工作日内向乙方支付合同约定的款项。

3.支付方式为银行转账,甲方将款项转账至乙方指定的银行账户。

4.乙方应向甲方提供正式的发票,以便甲方进行财务报销。

第五条履行期限

1.乙方应在甲方指定的开始施工日期起,按照约定的施工周期完成施工。

2.如乙方因特殊情况无法按照约定时间完成施工,乙方应提前十个工作日向甲方书面说明情况,并协商延期。

3.甲方应提供乙方施工所需的现场条件和必要的协助,以确保乙方能够按时完成施工。

第六条违约责任

1.如乙方未按照约定时间完成施工,甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金,违约金计算方式为:总价款的千分之五。

2.如甲方未按照约定时间支付款项,乙方有权拒绝交付工程,并要求甲方支付逾期付款的违约金,违约金计算方式同上。

3.乙方应保证施工质量,如施工质量不符合约定,乙方应负责返工和修复,并承担相应费用。

4.如乙方因违反合同而导致甲方遭受损失,乙方应承担相应的赔偿责任。

5.如甲方未履行合同义务,乙方有权解除合同,并要求甲方支付违约金,违约金计算方式为:总价款的百分之一。

6.双方同意,因合同引起的任何争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条不可抗力

1.不可抗力是指在合同签订后,发生无法预见、无法避免且无法克服的客观情况,导致一方或双方无法履行合同义务的情况。包括但不限于自然灾害(如地震、台风、洪水等)、社会事件(如战争、动乱、罢工等)以及政府行为(如法律法规的变动、政策调整等)。

2.一旦发生不可抗力事件,受影响的一方应立即通知对方,并提供相关证明文件。双方应立即协商,根据不可抗力事件的影响,协商调整施工计划和费用。

3.受不可抗力影响的一方不承担因不可抗力导致的违约责任。但对方有合理怀疑对方故意拖延或逃避履行合同义务的,可要求对方提供相关证明文件。

4.一旦不可抗力事件消失,受影响的一方应立即通知对方,并根据实际情况调整施工计划,继续履行合同义务。

第八条争议解决

1.如合同执行过程中发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.诉讼时效为争议发生之日起一年。双方同意,在诉讼时效内未提起诉讼的,视为双方放弃对争议的追究。

3.在争议解决过程中,双方应继续履行合同义务,除非争议解决结果有明确终止合同的判决。

4.双方同意,争议解决过程中,不得泄露与争议有关的保密信息,除非依法强制披露或双方达成书面同意。

5.双方应承担因争议解决产生的费用,包括但不限于律师费、诉讼费等。

6.双方同意,争议解决结果是最终且具有约束力的,除非依法可以上诉或申请再审。

第九条其他条款

1.通知方式:双方同意以书面形式进行通知,通知应以邮戳日期或电子邮件发送日期为准。

2.合同变更:双方同意,除非法律规定或双方书面同意,否则任何一方不得单方面变更合同内容。

3.合同终止条件:

a)双方协商一致,可以书面解除合同。

b)发生不可抗力事件,导致合同无法履行,双方可以协商解除合同。

c)乙方严重违反合同约定,甲方有权单方面解除合同。

d)合同约定的其他终止条件。

4.合同解除后,双方应按照合同约定办理相关手续,包括但不限于结算款项、清理现场等。

5.双方同意,合同解除或终止不影响甲方要求乙方承担违约责任的权利。

第十条附则

1.本合同附录A为《施工方案》,附录B为《施工进度计划》,附录C为《施工质量标准》。以上附录为本合同不可分割的部分,与合同正文具有同等法律效力。

2.本合同附件D为《工程验收标准》,附件E为《安全防护措施》。以上

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论