2025新版建筑工程合同范本

2025新版建筑工程合同范本(精选)合同编号：签订地点：签订日期：本合同由以下双方于上述地点签订：甲方（建设单位）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（施工单位）：法定代表人：地址：联系方式：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则，就工程项目（以下简称“本工程”）的施工事宜达成如下协议：第一条工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程规模：结构类型：质量标准：第二条工程承包范围承包范围：乙方按照设计图纸和施工要求，完成本工程的施工工作，包括但不限于以下内容：土建工程：安装工程：装饰装修工程：其他工程：具体要求：乙方应严格按照国家、地方及行业的技术规范、标准和施工图纸进行施工，并达到合同约定的质量标准。第三条合同工期计划开工日期：计划竣工日期：总工期：天（日历天）工期顺延条件：因甲方原因导致的停工；不可抗力事件（如自然灾害、战争等）；甲方图纸或设计变更导致的工期延误；工期延误责任：乙方原因导致工期延误的，应承担相应违约责任；甲方原因导致工期延误的，应协商延期或补偿乙方损失。第四条合同价款合同总价：人民币（大写）元，（小写）￥元。合同价款计算方式：合同总价为固定总价，包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金等全部费用；本合同价款为乙方完成全部承包范围内工程的总费用，不再因市场价格波动、施工条件变化等其他因素调整。支付方式：预付款：元，合同签订后日内支付；进度款：按月支付，每月日前提交工程进度报告，经甲方审核后于日内支付；结算款：工程竣工验收合格后日内支付至合同总价的%；质保金：合同总价的%，于保修期满后日内无质量问题一次性支付。第五条双方责任与义务甲方责任与义务：提供建筑施工图纸及施工场地，办理相关施工手续；按时支付工程款，协调乙方与相关部门的关系；派遣现场代表，负责工程质量监督和进度管理；在施工过程中对乙方的施工质量、安全、进度进行检查，提出整改意见；乙方责任与义务：按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务；严格执行安全生产管理规定，确保施工安全；按时向甲方提交施工进度报告、竣工验收报告；负责施工期间施工现场的清洁和环境保护工作；第六条工程变更与索赔工程变更：甲方因设计或施工需要提出变更，应提前日书面通知乙方；变更涉及的费用增减，由双方协商确定；索赔：因非乙方原因导致的停工、窝工、材料损失等，乙方有权提出索赔；索赔应在事件发生后日内书面提出，经甲方审核后确认；第七条工程质量与验收质量标准：本工程的质量标准为：，乙方应确保施工质量达到该标准。验收程序：分部验收：每项分部工程完成后，乙方应在日内通知甲方进行验收；竣工验收：工程完工后，乙方应在日内提交竣工验收报告，甲方应在日内组织验收；质量保修：本工程的保修期为年，自竣工验收合格之日起计算。保修期内因乙方原因出现的质量问题，乙方应在接到通知后小时内派人维修。第八条工程款的支付与结算进度款支付：乙方每月日前提交工程进度表及相应的支付申请，甲方应在日内审核并支付；结算方式：工程竣工验收合格后日内，双方完成工程结算，签署结算协议。质保金退还：保修期满后，无质量问题的，甲方应在日内退还质保金。第九条安全文明施工安全责任：乙方应严格遵守国家和地方的安全施工规范，确保施工过程中无安全事故。文明施工：乙方应做到施工现场整洁有序，减少施工噪音和环境污染，保持周边环境和谐。保险：乙方应为施工现场的工作人员购买意外伤害保险，并为施工机械和设备购买相应保险。第十条环境保护环保要求：乙方在施工过程中应严格遵守国家和地方的环境保护法律法规，采取有效措施减少施工对环境的影响。污染处理：如因施工造成环境污染，乙方应承担相应的治理责任和费用。第十一条违约责任甲方违约：甲方未按合同约定支付工程款的，应按日向乙方支付逾期金额‰的违约金。乙方违约：乙方未按合同约定工期竣工的，应按日向甲方支付合同总价‰的违约金。质量违约：工程质量达不到合同约定标准的，乙方应负责返工并承担相关费用，赔偿甲方由此造成的损失。第十二条争议解决本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十三条其他条款合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。补充条款：甲方（盖章）：法定代表人：日期：