2025年室内给水管道施工合同范本

2025年室内给水管道施工合同范本合同编号：发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方就室内给水管道施工工程达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：室内给水管道安装及调试，包括但不限于管道铺设、阀门安装、水表安装及与其他设施的连接等。1.4工程范围：详见附件《施工图纸》及《工程量清单》。1.5工程质量标准：符合国家现行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）以及地方相关标准。1.6安全文明施工要求：乙方须遵守甲方及施工现场的安全管理规定，确保施工过程文明、安全。第二条工期要求2.1开工日期：2.2竣工日期：2.3总工期：日历天（包括法定节假日）。2.4乙方应制定详细的施工进度计划，并在开工后日内提交甲方备案。甲方有权对乙方的施工进度进行监督和检查。2.5乙方因自身原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价%的违约金。因甲方原因或不可抗力因素导致的工期延误，经甲方确认后可顺延工期。第三条合同价款3.1本工程合同总价为：人民币元整（￥），包含但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、利润及税金等。3.2合同总价为固定总价，除非甲方要求设计变更或工程量增减，否则不作调整。3.3增加或减少的工程量按以下方式计算：-变更单价以本合同相同或类似项目的单价为准；-若无相同或类似项目单价，由双方协商确定。3.4合同价款的支付方式：-预付款：合同签订后日内，甲方支付合同总价的%；-进度款：工程进度达到%时，甲方支付合同总价的%；-竣工验收合格后日内，甲方支付合同总价的%；-质保金：合同总价的%作为质保金，待质保期满且无质量问题后日内一次性支付。3.5乙方应提供正规发票，甲方收到发票后依据本条款支付款项。第四条材料设备供应4.1本工程所用材料设备由乙方负责采购，必须符合国家及地方相关质量标准，并满足设计要求。4.2乙方在采购前，应向甲方提交材料设备的样品及质量证明文件，经甲方确认后方可采购。4.3材料设备到场后，乙方应通知甲方进行验收。甲方在日内验收完毕，若发现质量问题，乙方应更换或退货，不得影响施工进度。4.4甲方有权对乙方使用的材料设备进行随机抽查，若发现不符合要求的，乙方应立即整改。第五条施工要求5.1施工组织与管理-乙方应指派项目经理负责本工程，并在施工期间保持与甲方的沟通协调。-项目经理不得擅自离开施工现场，如需更换，应提前日书面通知甲方并得到甲方同意。5.2技术要求-管道安装应符合设计图纸及规范要求，确保接口密封、管道坡度正确及支吊架安装稳固。-水压试验及冲洗消毒工作应按规范执行，并形成书面记录。5.3安全管理-乙方应制定安全施工方案，确保施工人员持证上岗，佩戴必要的安全防护用品。-发生安全事故，乙方应立即采取应急措施，并承担全部责任及费用。5.4文明施工-乙方应做好施工现场的环境保护工作，及时清理施工垃圾，确保施工现场整洁有序。-施工过程中不得扰民，如有违反，乙方应自行处理相关投诉并承担相应责任。第六条工程验收6.1隐蔽工程验收-管道埋地及穿越墙体等隐蔽工程，乙方应提前小时通知甲方进行验收。-验收不合格的，乙方应立即整改并重新申请验收。6.2竣工验收-工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请及相关竣工资料。-验收标准依据本合同约定的工程质量标准及设计要求执行。6.3验收不合格的处理-竣工验收不合格的，乙方应在日内完成整改并重新申请验收。-因乙方原因导致验收不合格的，每次整改延误视为工期延误，按本合同第2.4条处理。第七条质量保修7.1本工程质保期为年，自竣工验收合格之日起计算。7.2质保期内，乙方应履行保修义务。若出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后小时内到达现场进行维修。7.3因乙方施工原因造成的质量问题，乙方应无偿修复；因甲方使用不当或其他第三方原因造成的，乙方仅收取材料费及合理的人工费。7.4质保期满后，双方签署《质保期终止协议》，质保金无息返还。第八条违约责任8.1乙方违约情形及责任-未按约定工期完成施工的，每延误一日，支付合同总价%的违约金。-使用假冒伪劣材料或施工质量不符合标准的，乙方应返工并承担相应费用。-未履行保修义务的，甲方可自行委托第三方维修，费用从质保金中扣除。8.2甲方违约情形及责任-未按约定支付工程款的，每逾期一日，支付应付金额%的违约金。-非乙方原因导致的停工、窝工，甲方应赔偿乙方造成的损失。8.3因不可抗力导致合同无法履行的，双方协商解除合同，已完工程按实际完成量结算。第九条争议解决9.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。9.2协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。9.3诉讼期间，本合同继续履行，但争议部分的履行可由双方协商暂停。第十条合同生效与终止10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同履行完毕，双方权利义务关系终止。第十一条其他条款11.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2本合同附件包括：-附件一：施工图纸-附件二：工程量清单-附件三：施工进度计划表-附件四：安全施工协议-附件五：材料设备清单11.3本合同正本一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人：联系地址：联系方式：