住房装修购销合同标准文本

住房装修购销合同标准文本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“买方”）：

乙方（以下简称“卖方”）：

鉴于买方愿意购买卖方提供的住房装修材料及服务，卖方愿意向买方提供相关材料及服务，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经充分协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。

一、标的物及服务

1.1乙方同意向买方提供以下住房装修材料及服务：

（1）住房装修材料：包括但不限于瓷砖、地板、油漆、墙纸、卫浴洁具、厨房设备等。

（2）住房装修服务：包括但不限于设计、施工、监理、售后服务等。

1.2甲方应按照本合同约定向乙方支付材料及服务的费用。

二、合同金额及支付方式

2.1本合同总金额为人民币______元整（大写：______元整）。

2.2甲方应按照以下方式向乙方支付合同金额：

（1）签订合同之日起____个工作日内，支付合同金额的______%，即人民币______元整；

（2）材料及服务交付之日起____个工作日内，支付合同金额的______%，即人民币______元整；

（3）验收合格后____个工作日内，支付合同金额的______%，即人民币______元整。

三、交付及验收

3.1乙方应在签订合同后____个工作日内，将材料及服务按照约定的时间和地点交付给甲方。

3.2甲方应在收到材料及服务后____个工作日内，按照本合同约定对材料及服务进行验收。

四、违约责任

4.1若乙方未能按照本合同约定的时间、地点和标准交付材料及服务，每逾期一日，应向甲方支付合同金额的______%作为违约金。

4.2若甲方未能按照本合同约定的时间、地点和标准支付合同金额，每逾期一日，应向乙方支付合同金额的______%作为违约金。

五、争议解决

5.1双方在履行本合同过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决。

5.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他约定

6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

6.2本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。

6.3本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

附件：

1.住房装修材料清单

2.住房装修服务方案

3.质保卡

4.甲方付款凭证

5.乙方收款凭证

6.双方协商的补充协议（如有）

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

签订日期：____________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“买方”）：

乙方（以下简称“卖方”）：

丙方（以下简称“监理方”）：

鉴于买方对住房装修的品质和效果有较高要求，卖方愿意提供住房装修材料及服务，为保障工程质量及甲方权益，特引入监理方进行全程监理，三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经充分协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。

一、标的物及服务

1.1乙方同意向买方提供以下住房装修材料及服务：

（1）住房装修材料：包括但不限于瓷砖、地板、油漆、墙纸、卫浴洁具、厨房设备等。

（2）住房装修服务：包括但不限于设计、施工、监理、售后服务等。

二、监理方职责与权利

2.1监理方应按照国家相关标准和规范，对乙方提供的材料及施工过程进行全程监理。

2.2监理方有权对乙方施工过程中出现的质量问题进行整改监督，直至问题得到解决。

2.3监理方有权要求乙方提供必要的施工资料和报告，并对施工过程中的违规行为进行制止和纠正。

2.4监理方有权根据实际情况，调整施工进度和方案，确保工程质量。

三、甲方的权利与利益

3.1甲方有权要求乙方在约定的时间内，提供符合合同约定的装修材料及服务。

3.2甲方有权要求监理方对施工过程中的质量问题进行及时处理，确保工程质量。

3.3甲方有权要求乙方在施工过程中，对可能影响甲方权益的行为进行改正。

3.4甲方有权要求乙方在合同约定的时间内，完成装修工程并达到验收标准。

3.5甲方有权要求乙方在保修期内，对因乙方原因造成的质量问题进行维修。

四、甲方的义务与责任

4.1甲方应按照本合同约定，向乙方支付材料及服务的费用。

4.2甲方应按照监理方的要求，提供必要的施工资料和报告。

4.3甲方应积极配合监理方的工作，确保监理工作顺利进行。

五、乙方的权利与利益

5.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付材料及服务费用。

5.2乙方有权要求甲方配合施工工作，提供必要的施工条件。

六、乙方的义务与责任

6.1乙方应按照本合同约定，向甲方提供符合质量标准的装修材料及服务。

6.2乙方应按照监理方的要求，进行施工整改和调整。

6.3乙方应按时完成装修工程，并确保工程质量达到验收标准。

七、违约责任及限制条款

7.1若乙方未能按照本合同约定的时间、地点和标准交付材料及服务，每逾期一日，应向甲方支付合同金额的______%作为违约金。

7.2若甲方未能按照本合同约定的时间、地点和标准支付合同金额，每逾期一日，应向乙方支付合同金额的______%作为违约金。

7.3若监理方发现乙方存在违规行为，乙方应立即改正，否则承担相应法律责任。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同一式______份，甲乙丙三方各执______份，具有同等法律效力。

十、第三方介入的意义和目的

10.1引入监理方进行全程监理，有利于确保工程质量，维护甲方权益。

10.2监理方的介入，有助于提高施工效率，缩短施工周期。

十一、甲方为主导的目的和意义

11.1以甲方权益为主导，确保装修工程的质量和效果。

11.2甲方通过主导合同，能够更好地保障自身利益，提高满意度。

附件：

1.住房装修材料清单

2.住房装修服务方案

3.质保卡

4.甲方付款凭证

5.乙方收款凭证

6.双方协商的补充协议（如有）

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

丙方（盖章）：____________

签订日期：____________

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“开发商”）：

乙方（以下简称“施工单位”）：

丙方（以下简称“监理单位”）：

鉴于开发商拟开发住宅项目，需要乙方进行施工建设，为确保施工质量和进度，特引入丙方进行监理，三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经充分协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。

一、施工内容与范围

1.1乙方同意按照本合同约定，对开发商的住宅项目进行施工建设，包括但不限于土建、装修、设备安装等。

1.2施工范围、内容、技术要求等详见附件《施工图纸及技术规范》。

二、监理单位职责与权利

2.1丙方作为监理单位，负责对施工过程进行全程监理，确保工程质量、安全和进度符合国家相关标准和合同要求。

2.2丙方有权要求乙方提供施工计划、进度报告、质量检测报告等相关资料。

2.3丙方有权对施工过程中发现的质量问题提出整改要求，并对整改情况进行跟踪验证。

三、乙方的权利与利益

3.1乙方有权要求开发商按照合同约定提供施工图纸、技术规范、施工场地等必要条件。

3.2乙方有权要求监理单位对施工过程中的质量问题进行及时处理，确保工程进度不受影响。

3.3乙方有权要求开发商按照合同约定支付工程款项，并享受相应的优惠政策。

3.4乙方有权在施工过程中，根据实际情况调整施工方案，但需经监理单位同意。

四、乙方的义务与责任

4.1乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成施工任务。

4.2乙方应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保施工安全和质量。

4.3乙方应配合监理单位的工作，及时提供所需资料，接受监理单位的监督检查。

五、甲方的权利与利益

5.1开发商有权要求乙方按照合同约定，按时完成施工任务，确保项目进度。

5.2开发商有权要求监理单位对施工过程进行严格监理，确保工程质量。

5.3开发商有权要求乙方在施工过程中，对可能影响项目进度和质量的问题进行及时解决。

六、甲方的义务与责任

6.1开发商应按照合同约定，及时提供施工图纸、技术规范、施工场地等必要条件。

6.2开发商应按照合同约定支付工程款项，并确保款项的及时到位。

6.3开发商应配合监理单位的工作，对监理单位提出的整改要求给予支持。

七、违约责任及限制条款

7.1若乙方未能按照合同约定完成施工任务，每逾期一日，应向开发商支付合同金额的______%作为违约金。

7.2若开发商未能按照合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付合同金额的______%作为违约金。

7.3若监理单位发现乙方存在违规行为，乙方应立即改正，否则承担相应法律责任。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同一式______份，甲乙丙