2025楼层涂料施工合同

2025楼层涂料施工合同第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3建设单位：1.4施工单位：1.5工程立项批准文号：1.6资金来源：第二条施工范围与内容2.1施工范围：本合同约定的施工范围为楼层的涂料施工工程，具体包括但不限于以下内容：a.b.c.2.2施工内容：涂料施工包括涂装、涂装、涂装以及其他相关工作。施工中使用的材料、设备及工具具体为：a.涂料材料：b.施工设备：c.工具：2.3施工标准：本工程的涂料施工应严格遵守《建筑涂料工程施工质量验收规范》GB50210-2025及其他相关国家标准和行业标准。双方约定的其他标准为：第三条合同工期3.1开工日期：年月日3.2竣工日期：年月日总工期：天3.3工期延误：因建设单位原因导致的停工、窝工，工期顺延。因施工单位原因造成的工期延误，每延误一日，施工单位应向建设单位支付违约金元。第四条质量标准与验收4.1质量标准：本工程涂料施工质量应达到标准（填写相关标准编号或名称）。4.2质量验收：4.2.1验收分为各工序验收和整体竣工验收。4.2.2各工序验收：4.2.3整体竣工验收：4.2.4验收标准：4.2.5验收方式：4.3质量保修：4.3.1保修范围：4.3.2保修期限：4.3.3保修内容：4.3.4保修处理方式：第五条合同价款与支付方式5.1合同总价款：元（大写：）5.2价款构成：a.材料费：b.人工费：c.设备费：d.管理费：e.利润：f.其他费用：5.3支付方式：a.预付款：元，支付时间为b.进度款：元，支付条件为c.尾款：元，支付条件为5.4变更与签证：因设计变更或现场签证导致的工程量增减，价格据实调整，调整方式为。第六条双方权利与义务6.1建设单位的权利与义务：a.提供符合施工条件的场地。b.负责办理施工所需的所有手续。c.提供施工图纸和相关技术资料。d.按合同约定支付工程款。e.参与并监督施工过程，提出合理建议和要求。f.组织工程验收。g.其他义务：6.2施工单位的权利与义务：a.按合同约定的工期、质量标准完成施工任务。b.严格遵守施工规范和安全操作规程。c.负责施工现场的管理和文明施工。d.按要求提供施工相关资料和文件。e.妥善保管和使用建设单位提供的材料和设备。f.处理施工中发现的问题，并及时通知建设单位。g.其他义务：第七条安全文明施工7.1安全管理：施工单位应建立健全安全管理体系，落实安全生产责任制，配备专职安全管理人员。7.2安全防护：施工单位应根据现场实际情况，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。7.3安全事故处理：如发生安全事故，施工单位应立即采取有效措施，防止事故扩大，并及时通知建设单位，承担相应责任。第八条工程保修8.1保修范围：涂料施工工程的保修范围包括8.2保修期限：保修期限为年，自工程竣工验收合格之日起计算8.3保修处理：在保修期内，施工单位应在接到保修通知后小时内到达现场，并在日内完成保修工作第九条合同的变更与解除9.1合同变更：9.1.1变更条件：9.1.2变更程序：9.1.3变更价款：9.2合同解除：9.2.1解除条件：9.2.2解除程序：9.2.3解除后果：第十条争议解决10.1合同履行中如发生争议，双方应友好协商解决10.2协商不成的，任何一方均可向仲裁委员会申请仲裁，或向人民法院提起诉讼第十一条其他条款11.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力11.2本合同一式份，建设单位执份，施工单位执份11.3本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效建设单位（盖章）：