做房包工合同标准文本

做房包工合同标准文本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方房屋建筑工程的施工、质量、安全、进度等事项，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程工期：自本合同签订之日起__________日内完成。

二、工程内容及范围

1.工程内容：____________________

2.工程范围：____________________

三、工程价款及支付方式

1.工程价款：____________________

2.支付方式：____________________

3.付款节点：____________________

四、工程质量及验收

1.工程质量：乙方应按照国家有关建筑工程质量标准，确保工程质量达到设计要求。

2.验收：甲方组织验收，乙方应配合验收工作，验收合格后，甲方应按照合同约定支付相应款项。

五、工程进度及工期延误

1.工程进度：乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度。

2.工期延误：如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

六、安全与环境保护

1.乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工现场的安全。

2.乙方应采取有效措施，保护施工现场的环境，防止污染。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

九、附件

1.建设工程勘察设计文件

2.施工图纸及技术资料

3.相关法律法规及政策文件

4.本合同签订前的其他协议、文件

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

合同编号：__________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

丙方（监理方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方房屋建筑工程的施工、质量、安全、进度等事项，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程工期：自本合同签订之日起__________日内完成。

二、工程内容及范围

1.工程内容：____________________

2.工程范围：____________________

三、工程价款及支付方式

1.工程价款：____________________

2.支付方式：____________________

3.付款节点：____________________

四、工程质量及验收

1.工程质量：乙方应按照国家有关建筑工程质量标准，确保工程质量达到设计要求。

2.验收：丙方作为监理方，负责监督工程质量，验收合格后，甲方应按照合同约定支付相应款项。

五、第三方丙方责任与权利

1.责任：丙方负责对工程进行全面监理，确保工程质量、安全、进度符合合同要求。

2.权利：丙方有权对乙方施工过程中的违规行为提出整改要求，并有权暂停施工直至问题解决。

六、甲方权益保障条款

1.甲方有权要求乙方提供施工过程中的详细进度报告，包括但不限于施工日志、材料进场记录等。

2.甲方有权对乙方施工过程中的设计方案、施工方案进行审核，并提出修改意见。

3.甲方有权对乙方施工过程中的安全生产措施进行监督，确保施工安全。

七、乙方违约及限制条款

1.乙方如因自身原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付__________元违约金。

2.乙方如违反工程质量标准，造成工程质量问题，应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

3.乙方不得擅自改变工程设计，如需修改，应经甲方同意，并承担由此产生的费用。

4.乙方不得使用不合格材料，如发现使用不合格材料，乙方应立即更换，并承担相应责任。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

十、附件

1.建设工程勘察设计文件

2.施工图纸及技术资料

3.相关法律法规及政策文件

4.本合同签订前的其他协议、文件

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

丙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第三方丙方的介入，旨在保障甲方的权益，确保工程质量和安全。通过丙方的监理，甲方可以实时了解工程进度和质量状况，及时发现并解决问题。同时，甲方作为主导方，通过明确的权益保障条款，确保自身在合同中的权益不受侵害。乙方作为承包方，在承担工程责任的同时，也受到相应的限制和约束，以保证工程质量和进度。本合同的签订，旨在明确各方的责权利，确保工程顺利进行，实现甲乙丙三方的共同利益。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

丙方（监理方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行房屋建筑工程的施工，丙方进行监理的事项，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程工期：自本合同签订之日起__________日内完成。

二、工程内容及范围

1.工程内容：____________________

2.工程范围：____________________

三、工程价款及支付方式

1.工程价款：____________________

2.支付方式：____________________

3.付款节点：____________________

四、乙方责任与权利

1.责任：乙方负责按照合同约定进行施工，确保工程质量、安全、进度符合要求。

2.权利：乙方有权要求甲方按照合同约定及时支付工程款项；有权要求丙方提供必要的施工条件和技术支持。

五、丙方责任与权利

1.责任：丙方作为监理方，负责对工程进行全面监理，确保工程质量、安全、进度符合合同要求。

2.权利：丙方有权对甲方和乙方的行为进行监督，提出整改意见；有权要求乙方提供施工过程中的相关资料。

六、甲方违约及限制条款

1.甲方如未按合同约定支付工程款项，每延误一日，应向乙方支付__________元违约金。

2.甲方如违反合同约定，擅自改变工程设计，乙方有权拒绝执行，并要求甲方承担由此产生的额外费用。

3.甲方不得要求乙方进行超出合同约定范围的工作，如需增加工程量，应与乙方另行协商。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

九、附件

1.建设工程勘察设计文件

2.施工图纸及技术资料

3.相关法律法规及政策文件

4.本合同签订前的其他协议、文件

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

丙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

乙方作为承包方，在本合同中处于主导地位。乙方权益的主导意义在于确保自身在工程中的利益得到充分保障。通过明确的权利条款，乙方能够确保工程款项的及时支付，避免因甲方