建设工程设计与施工合同

建设工程设计与施工合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）名称：__________

地址：__________

乙方（以下简称“承包方”）名称：__________

地址：__________

鉴于发包方需要进行建设工程项目的设计与施工，乙方具备相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就本工程的设计与施工事宜达成如下协议：

一、合同目的及背景

本合同旨在明确发包方与承包方就建设工程项目的设计与施工所应承担的权利和义务，确保工程顺利进行，达成预期目标。甲方为满足项目需求，决定将工程的设计与施工委托乙方完成。乙方同意接受委托，按照合同约定完成工程的设计与施工任务。

双方的责任和义务：

一、发包方责任和义务：

1.提供工程相关信息：发包方应向承包方提供工程项目的详细资料，包括但不限于工程图纸、地质报告、设计要求等，确保承包方能够准确理解和执行设计及施工任务。

2.协调沟通：发包方应与承包方保持密切沟通，及时解决项目实施过程中遇到的问题，确保工程按计划进行。

3.支付工程款项：发包方应按照合同约定的时间和方式支付工程款项，包括但不限于预付款、进度款、竣工结算款等。

4.遵守法律法规：发包方应确保工程项目的实施符合国家相关法律法规和行业标准。

5.保障施工现场：发包方应负责施工现场的安全管理，确保施工现场符合安全生产要求。

二、承包方责任和义务：

1.完成工程设计：承包方应根据发包方提供的工程资料，按照设计要求和国家相关标准，完成工程设计任务。

2.实施施工：承包方应按照设计图纸、施工方案和施工规范，按时、按质、按量完成施工任务。

3.质量保证：承包方应确保工程质量和安全，对因自身原因造成的质量问题承担相应责任。

4.按时交付工程：承包方应按照合同约定的工期完成工程，并在工程完工后进行自检，确保工程质量符合要求。

5.提供施工资料：承包方应向发包方提供施工过程中的相关资料，包括但不限于施工日志、检验报告等。

6.遵守法律法规：承包方应确保工程项目的实施符合国家相关法律法规和行业标准。

7.保障施工现场：承包方应负责施工现场的安全管理，确保施工现场符合安全生产要求。

三、双方权利：

1.发包方有权要求承包方按照合同约定的时间、质量和标准完成工程。

2.发包方有权对工程进度、质量、安全等方面进行检查和监督。

3.承包方有权要求发包方按照合同约定支付工程款项。

4.承包方有权对发包方提供的工程资料进行核实和确认。

5.双方均有权对合同履行过程中出现的问题进行协商解决。

四、双方义务：

1.双方应严格遵守合同约定，履行各自的权利和义务。

2.双方应积极配合，共同解决合同履行过程中出现的问题。

3.双方应保护对方的商业秘密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

4.双方应按照国家相关法律法规和行业标准，确保工程项目的顺利进行。

合同金额与支付方式：

一、合同总金额

本合同的总金额为人民币__________元（大写：__________元整），包括但不限于设计费、施工费、材料费、设备费、管理费、利润等所有相关费用。

二、支付方式

1.预付款：合同签订后__________日内，发包方应向承包方支付合同总金额的__________%作为预付款，即人民币__________元。

2.进度款：工程进度达到合同约定节点时，承包方应向发包方提交相应的进度付款申请，包括但不限于工程量清单、发票、付款申请报告等。发包方应在收到承包方提交的付款申请后__________日内支付相应比例的进度款，具体比例为合同总金额的__________%，即每次支付人民币__________元。

3.竣工结算款：工程竣工并通过验收后，承包方应向发包方提交竣工结算报告。发包方应在收到承包方提交的竣工结算报告后__________日内进行审核，并在审核通过后__________日内支付竣工结算款，金额为合同总金额的__________%，即人民币__________元。

4.保修金：合同总金额的__________%作为保修金，在工程保修期满后无质量问题发生时，发包方应将保修金全额退还给承包方。

5.额外费用：因不可抗力、设计变更、工程量增加等原因导致的额外费用，经双方协商一致后，按照实际发生费用另行结算。

三、支付条件

1.发包方在支付款项前，应核实承包方提供的所有相关文件和资料的真实性和完整性。

2.发包方在支付款项时，应按照合同约定的支付比例和金额进行支付。

3.承包方在收到款项后，应出具相应的收据或收条，作为支付凭证。

四、违约责任

1.若发包方未按时支付款项，应向承包方支付违约金，违约金比例为逾期付款金额的__________%。

2.若承包方未按合同约定完成工程，导致工程延期，应向发包方支付违约金，违约金比例为延误工期天数乘以合同总金额的__________%。

3.若任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

违约与争议解决机制：

一、违约责任

1.违约行为：若一方违反本合同约定的义务，包括但不限于逾期付款、未按期完成工程、工程质量不合格、违反保密条款等，均视为违约行为。

2.违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状、承担仲裁或诉讼费用等。

3.违约金：违约金的具体计算方式及比例根据违约行为的具体情况在合同中约定。违约金不足以弥补损失时，违约方还应赔偿实际损失。

4.损害赔偿：若一方违约给另一方造成损失，违约方应赔偿损失，包括直接损失和间接损失。

二、争议解决

1.争议解决方式：双方发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.仲裁：若选择仲裁方式解决争议，双方应将争议提交至__________仲裁委员会，按照该仲裁委员会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

3.诉讼：若选择诉讼方式解决争议，双方应向合同约定的有管辖权的人民法院提起诉讼，法院的判决是终局的，对双方均有约束力。

4.争议解决地点：仲裁或诉讼应在合同签订地或工程所在地进行。

三、适用法律

本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

四、管辖法院

若双方选择诉讼方式解决争议，本合同的签订、履行、解释及争议解决均受合同签订地或工程所在地法院的管辖。

五、保密

双方对本合同的内容及履行情况负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

六、合同变更

本合同的任何变更均需以书面形式经双方签署确认，方为有效。

七、通知

本合同的任何通知均应以书面形式发送至对方约定的地址，自发出之日起____个工作日后视为送达。

附则：

一、生效条件

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，自合同生效之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止，本合同为有效合同。

二、有效期

本合同的有效期为自合同生效之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止。合同期满后，如双方无异议，可协商续签。

三、变更和终止条款

1.变更：本合同的任何变更均需以书面形式经双方签署确认，方为有效。未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更合同内容。

2.终止条件：以下情况可导致本合同的终止：

a.合同约定的工程已完成，且双方已按照合同约定完成结算；

b.发包方或承包方违约，另一方根据本合同约定的违约责任条款要求终止合同；

c.因不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致同意终止合同；

d.法律法规或政策变化导致合同无法履行，经双方协商一致同意终止合同。

3.终止程序：合同终止前，双方应就合同终止事宜进行协商，达成一致意见后，以书面形式签署终止协议，明确终止日期及后续事宜。

四、通知

1.本合同的任何通知均应以书面形式发送至对方约定的地址，自发出之日起____个工作日后视为送达。

2.通知内容包括但不限于合同履行情况、变更、终止等。

五、争议解决

本合同的争议解决机制详见“违约与争议解决机制”条款。

六、不可抗力

1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、战争、政府行为等。

2.发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。

3.不可抗力事件发生后，合同履行期限相应顺延，但顺延期限不得超过____个月。

七、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，具有同等法律效力。

3.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

附件：

一、需求文档

1.工程项目需求说明书，详细描述工程项目的功能、性能、质量要求等。

2.用户手册，提供工程项目的操作指南和使用说明。

二、设计方案

1.工程项目设计方案，包括总体设计、详细设计、施工图等。

2.设计变更记录，记录在项目实施过程中发生的任何设计变更。

三、技术规格

1.工程项目所需材料、设备的技术规格书，包括性能指标、质量标准等。

2.施工工艺和技术要求，确保施工过程中的质量控制和进度管理。

四、各类证件复印件

1.承包方营业执照副本复印件。

2.承包方资质证书副本复印件。

3.承包方安全生产许可证副本复印件。

4.承包方相关人员的资格证书复印件。

5.发包方相关授权文件或证明文件复印件。

五、合同附件

1.合同签订双方的法定代表人或授权代表签字页。

2.合同附件清单，明确附件