输水管道施工合同

第第页合同编号:________输水管道施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码8/NUMPAGES总页数8一、主体与目的本合同名称为“输水管道施工合同”，合同双方为甲方（建设单位）与乙方（施工单位）。甲方因建设输水管道项目，需乙方承担该项目的施工任务。本合同旨在明确双方的权利义务，确保输水管道工程顺利进行，实现项目的预期目标。具体合同内容包括施工范围、施工期限、质量要求、工程款支付、违约责任等，旨在规范双方行为，保障工程质量和安全。通过本合同的签订，甲方委托乙方按照约定完成输水管道的施工任务，乙方接受甲方委托，按照约定完成施工任务。二、价格、支付方式1.合同总价：本输水管道施工项目的合同总价为人民币【合同总价】元，包括但不限于施工、材料、设备、人工、税费等一切与施工直接相关的费用。2.支付方式：a.预付款：合同签订后，乙方需提交相关资质和施工方案，甲方在收到乙方提交的材料后5个工作日内支付合同总额的20%作为预付款。b.进度款：施工过程中，甲方根据工程进度和乙方提交的工程量清单，按月支付合同总额的40%，分四个阶段支付，每个阶段支付10%。c.结算款：工程完工并通过甲方验收后，乙方提交结算报告，甲方在收到结算报告及审计报告后15个工作日内支付合同总额的30%作为结算款。d.保修金：合同总价中包含5%的保修金，在工程保修期满且无质量问题后，乙方提交保修金返还申请，甲方在收到申请后15个工作日内无息退还。3.逾期付款：若甲方逾期支付，应向乙方支付逾期付款金额的【逾期付款违约金比例】作为违约金。三、双方权利与义务甲方权利与义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。2.甲方负责施工所需的场地、图纸、技术资料和必要的施工条件。3.甲方应按合同约定的时间支付工程款。4.甲方有权对施工过程中的质量和进度进行监督检查。5.甲方应承担因自身原因导致的工程延误和额外费用。乙方权利与义务：1.乙方应按照甲方要求的时间、质量、标准完成施工任务，确保工程质量符合国家相关标准和设计要求。2.乙方负责编制施工组织设计和施工方案，并确保施工安全。3.乙方应按照合同约定的时间完成施工，不得无故拖延工期。4.乙方应保证施工过程中的安全生产，防止事故发生。5.乙方应按时提交工程进度报告和结算报告。6.乙方应按照甲方要求，配合甲方进行工程验收，并对验收中出现的问题进行整改。7.乙方应按照合同约定，在保修期内承担保修责任。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺所有使用的材料和施工工艺均符合国家相关标准和设计要求。b.乙方应所有材料的合格证明和检验报告。c.工程完工后，乙方应保证工程质量达到国家规定的优良等级。d.工程验收合格后，乙方应在工程保修期内承担保修责任，对出现质量问题的部分进行免费维修或更换。2.服务承诺：a.乙方应在施工过程中，及时解决施工中出现的技术和质量问题。b.乙方应定期向甲方报告工程进度和施工情况。c.乙方应确保施工现场的清洁和安全，遵守施工现场管理制度。d.乙方应接受甲方对施工过程的监督和检查，对甲方提出的合理建议和意见予以采纳。e.乙方应在工程验收前，对施工质量进行全面自检，确保工程符合验收标准。五、履行与变更1.履行：a.双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。b.乙方应在合同约定的期限内完成施工任务，甲方应按约定支付工程款。c.任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。d.合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应协商解决，并相应调整工期。2.变更：a.合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减、材料价格变动等原因，导致合同总价调整，双方应协商一致后进行变更。b.任何一方要求变更合同内容，应提前【提前通知期限】天书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。c.合同变更不影响已履行部分的合同效力，变更后的协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力。d.合同变更后，如涉及工期、质量、费用等方面的调整，双方应重新签订补充协议，并明确变更后的权利义务。六、保密条款1.双方对本合同内容以及项目的技术、商业信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.保密信息包括但不限于技术方案、工程设计图纸、施工工艺、财务数据、商业计划、客户信息等。3.保密期限自合同签订之日起至合同终止或保密信息公开后【保密期限】年。4.在保密期限内，如因法律规定或双方协商一致导致保密信息公开，双方应立即采取一切必要措施，防止保密信息的进一步泄露。5.任何一方违反保密义务，造成对方损失的，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。6.本保密条款的约定不因合同解除、终止或无效而失效，双方应继续履行保密义务。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。2.争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。3.双方同意在争议解决过程中，不得采取任何可能损害对方利益的行为，包括但不限于擅自停工、拒绝付款等。4.争议解决过程中，双方应积极配合，必要的证据和资料。5.诉讼过程中，双方应遵循法院的判决或调解结果，不得提起上诉或采取任何其他违反法律的行为。6.如因争议导致合同无法履行，双方应协商确定合理的赔偿方案，以减轻对方的损失。八、其它条款1.合同附件：本合同附件包括但不限于施工图纸、技术规范、工程量清单、变更协议等，与本合同具有同等法律效力。2.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限自合同生效之日起至工程验收合格并履行完毕保修义务之日止。3.合同解除：在合同履行过程中，任何一方违反合同约定，致使合同无法履行或继续履行无意义的，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。4.合同解除通知：一方解除合同时，应提前【提前通知期限】天书面通知对方，并说明解除原因。5.合同解除后的处理：合同解除后，双方应立即停止履行合同义务，并按照合同约定处理已发生但未完成的工程、已付款项和剩余款项。6.合同终止：合同履行完毕或因其他原因终止时，双方应进行财务结算，并签署合同终止确认书。7.法律适用与管辖：本合同适用中华人民共和国法律，合同争议解决方式按“七、争议解决”条款执行。九