数据中心建设及布线施工合同_第1页
数据中心建设及布线施工合同_第2页
数据中心建设及布线施工合同_第3页
数据中心建设及布线施工合同_第4页
数据中心建设及布线施工合同_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

数据中心建设及布线施工合同合同编号:__________鉴于甲方委托乙方进行数据中心建设及布线施工,为确保双方在合同履行过程中的权益,经双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。第一条项目概述1.1项目名称:数据中心建设及布线施工项目1.2项目地点:_______1.3项目内容:数据中心建设、综合布线、网络设备安装调试等。第二条工程期限2.1本项目工程期限为_______个月,自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。2.2乙方应在合同约定的工程期限内完成项目施工,并确保工程质量符合甲方要求。第三条工程质量及验收3.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工,确保工程质量。3.2工程验收分为阶段性验收和竣工验收。阶段性验收由甲方组织,竣工验收由双方共同组织。3.3工程验收合格后,甲乙双方应签署工程验收报告。第四条工程价款及支付4.1工程价款为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。(1)合同签订后7个工作日内支付工程价款的10%作为预付款;(2)工程进度达到50%时支付工程价款的30%;(3)工程进度达到80%时支付工程价款的30%;(4)工程竣工验收合格后支付剩余的30%。4.3乙方开具正规发票,甲方按照约定的付款方式支付工程价款。第五条违约责任5.1乙方未按约定完成工程,甲方有权要求乙方支付逾期违约金,违约金为合同价款的_______%。5.2乙方未按约定质量完成工程,甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。5.3甲方未按约定支付工程价款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付逾期付款违约金,违约金为未付款项的_______%。第六条保密条款6.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等,应予以严格保密。6.2保密期限自本合同签订之日起至合同履行完毕之日止。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。7.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________甲方代表(签字):_______乙方代表(签字):_______签订日期:_______年_______月_______日注意事项:1.合同编号:确保合同编号的唯一性和可追溯性,便于管理。2.甲乙双方信息:明确填写甲乙双方的法定名称、地址、联系方式等基本信息,以确保合同主体的合法性。3.项目概述:详细描述项目名称、地点、内容,避免因描述不清导致的后期纠纷。4.工程期限:明确约定工程期限,包括开始和结束日期,以及可能的延期条件和程序。5.工程质量及验收:约定工程质量标准、验收流程和验收标准,确保工程符合规定要求。6.工程价款及支付:详细约定价款金额、支付方式、支付时间节点,确保支付过程的透明和公平。7.违约责任:明确违约责任和违约金计算方式,保障双方权益。8.保密条款:约定保密内容和期限,保护双方商业秘密和技术秘密。9.争议解决:约定争议解决方式,如协商、调解或诉讼,以及适用的法律和法院。10.其他约定:包括合同的生效条件、副本数量、签订日期等。解决办法:合同纠纷:如发生纠纷,应通过协商解决,如协商不成,可按照合同约定的争议解决方式(如仲裁或诉讼)进行。法律名词解释:合同编号:用于标识和追溯合同的一个唯一编号。商业秘密:指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并且权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。技术秘密:指技术领域中不为公众所知悉、具有实用性、能够确定和可重复的技术信息。违约金:合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时,按照合同约定或者法律规定向对方支付的金钱。保密期限:指双方在合同中约定的,对特定信息保密的时间期限。仲裁:指双方在争议发生前或发生后达成协议,自愿将争议提交给仲裁机构进行审理,并接受其裁决的一种争议解决方式。诉讼:指将争议提交给法院,通过法院审理并作出判决的一种争议解决方式。1.环保要求严格的地区特殊场合条款:因为这个地区对环保要求特别高,所以咱们得加上一条,乙方在施工过程中必须符合当地环保法规,使用环保材料,减少噪音和粉尘污染。2.数据中心位于高风险区域特殊场合条款:数据中心要放在一个容易发生自然灾害的地方,那咱们得约定一下,乙方需要采取额外的安全措施,比如防震、防洪等,确保数据中心的安全。3.涉及敏感数据的行业特殊场合条款:如果数据中心是用来处理特别敏感的数据,比如金融或医疗信息,那咱们得特别强调一下保密和安全的条款,确保乙方的施工和后期维护都能达到最高级别的安全标准。4.跨国合作项目特殊场合条款:如果是跨国项目,那可能涉及到不同国家的法律法规,咱们得明确一下,如果发生争议,按照哪个国家的法律来处理,以及选择哪个国家的法院或仲裁机构来解决。合同所需要的附件列表:甲方需求说明书:详细描述数据中心的功能需求和技术标准。乙方资质证书:证明乙方具备承担此类工程的能力和资质。工程预算书:详细列出工程预算和各项费用。施工方案:乙方提供的施工计划和施工方案。验收标准:双方约定的工程验收标准和流程。付

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论