监理员考试专业基础阶段测试（数量：397题）含答案

监理员考试专业基础阶段测试(数量：397题)含答案

单选题：《建设工程监理规范》规定，第一次工地会议纪要应由()负责起草，并经

与会各方代表会签。

A.施工单位

B.项目监理机构

C.建设单位

D.设计单位

正确答案：B

单选题：按照建设工程的内在规律，科学的建设程序应当在坚持()的原则的基础

上实施。

A.先设计、后勘察、再施工

B.先勘察、后设计、再施工

C.先施工、后勘察、再设计

D.先勘察、后施工、再设计

正确答案：B

单选题：在施工准备阶段，监理单位审查核验施工单位提交的有关技术文件及资

料，并由()在有关技术文件报审表上签署意见。

A.项目负责人

B.项目法人代表

C.项目总监

D.单位负责人

正确答案：C

单选题：建设工程按照政企分开的原则组建项目法人，实行项目法人责任制的目

的是0。

A.为了在工程建设领域引入竞争机制

B.为了使勘察、设计、施工、材料设备供应单位和工程监理企业依法履行各自的

责任和义务

C.为了建立投资约束机制，规范建设单位的行为

D.为了在计划目标内实现建设项目的可行性研究

正确答案：C

单选题：《建设工程监理规范》规定，监理规划的内容不包括0。

A.监理人员名单

B.监理工作依据

C.监理工作范围

D.监理工作制度

正确答案：A

单选题：下列关于主动控制和被动控制的关系的表述中，错误的是()。

A.被动控制的效果比主动控制的效果好，但仅仅采取主动控制是不现实的

B.对于建设工程目标控制来说，主动控制和被动控制两者缺一不可，应将主动控

制与被动控制紧密结合起来

C.要做到主动控制与被动控制相结合，应把握好输入环节

D.要做好主动控制与被动控制相结合，关键之一是扩大信息来源

正确答案：A

单选题：建设工程目标系统的三大目标主要是指()。

A.投资、进度、质量

B.投资、组织、进度

C.过程、组织、质量

D.投资、进度、设计

正确答案：A

单选题：建设工程()的思想就是要实现目标规划与目标控制之间的统一，实现三

大目标控制的统一。

A.投资控制

B.系统控制

C.全过程控制

D.全方位控制

正确答案：B

单选题：下列建设工程目标控制措施中，属于组织措施的是0。

A.协助业主确定工程分包方式

B.修改技术方案加快进度

C.明确各级目标控制人员的任务和职能分工、权利和责任

D.要求施工单位根据工程建设项目控制目标施工，保证施工质量

正确答案：C

单选题：只会造成损失而不会带来收益的风险是()。

A.纯风险

B.投机风险

C.基本风险

D.特殊风险

正确答案：A

单选题：根据《建设工程监理规范》规定，下列选项中属于专业监理工程师职责

的0。

A.根据本专业监理工作实施情况做好监理日记

B.复核或从施工现场获取工程计量的有关数据并签署原始凭证

C.审核签认竣工结算

D.主持整理工程项目的监理资料

正确答案：A

单选题:在平行承发包模式的缺点中，不属于投资控制难度大的主要表现的是0。

A.合同关系复杂，使建设工程系统内结合部位数量增加，组织协调工作量大

B.工程招标任务量大，需控制多项合同价格，增加了投资控制难度

C.在施工过程中设计变更和修改较多，导致投资增加

D.总合同价不易确定，影响投资控制实施

正确答案：A

单选题：下列选项中不属于建设工程项目监理机构的组织结构设计的工作步骤是

()o

A.选择组织结构形式

B.划分项目监理机构部门

C.制订岗位职责和考核标准

D.确定监理工作内容

正确答案：D

单选题：监理单位在业主开始委托监理的过程中，特别是在业主进行监理招标过

程中，为承揽到监理业务而编写的监理方案性文件是()。

A.监理规划

B.监理大纲

C.监理实施细则

D.监理合同

正确答案：B

单选题：建设单位长期保存，监理单位短期保存的是0。

A.专题总结和月报总结

B.工程竣工总结和质量评估报告

C.专题总结和工程竣工总结

D.质量评估报告和月报总结

正确答案：A

单选题：按照归档工程文件的组卷要求，关于立卷的原则和方法说法不正确的是

()o

A.竣工图可按单位工程、专业等组卷

B.案卷不宜过厚，一般不超过80mm

C.工程准备阶段文件可按单位工程、分部工程、专业、形成单位等组卷

D.案卷内不应有重份文件，不同载体的文件一般应分别组卷

正确答案：B

单选题：工程咨询公司最基本、最广泛的业务是()。

A.为业主服务

B.为承包商服务

C.为贷款方服务

D.联合承包工程

正确答案：A

单选题：施工单位与CM单位签订合同时，该合同价尚不是一个确定的具体数据,

其本质上属于0的一种特殊形式。

A.各分包合同价之和

B.成本加酬金合同

C.工程承包合同价

D.协商比例合同

正确答案：B

单选题：在建设工程信息收集的各阶段中，()的信息收集范围广泛、难度较大。

A.项目决策阶段

B.施工招投标阶段

C.设计阶段

D.施工阶段

正确答案：C

单选题：对于建设工程的改变部位，应当重新编写工程档案，并在工程()向城建

档案管理部门移交。

A.竣工验收前

B.竣工验收后1个月内

C.竣工验收后3个月内

D.竣工验收后6个月内

正确答案：C多选题：建设工程项目总监理工程师的基本职责包括()。

A.确定项目监理机构人员的分工和岗位职责

B.主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则

C.审查和处理工程变更

D.调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔

E.审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更

正确答案：ABCD

多选题：监理单位编制的监理大纲的主要作用有()。

A.使业主认可监理大纲中的监理方案，从而承揽到监理业务

B.是监理主管机构对监理单位监督管理的依据

C.是监理单位内部考核的依据和重要的存档资料

D.是业主确认监理单位履行合同的主要依据

E.为项目监理机构今后开展监理工作制订基本的方案

正确答案：AE

多选题：建设工程组织管理Projectcontrolling模式与建设项目管理的相同点表现

在0。

A.都属于工程咨询服务

B.都是控制项目的投资、进度和质量三大目标

C都提供项目策划阶段的服务

D.都只负责组织和管理项目信息流的活动

E.都采用动态控制、主动控制与被动控制相结合并尽可能采取主动控制

正确答案：ABE

多选题：工程监理企业实施科学化管理主要体现在()等方面。

A.科学的市场定位

B.科学的方法

C.科学的方案

D.科学的管理

E.科学的手段

正确答案：BCE

多选题：建设工程竣工验收应当具备()条件。

A.有工程使用的主要建筑村料、建筑构配件和设备的进场试验报告

B.有监理单位签署的工程保修书

C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

D.有完整的技术档案和施工管理资料

E.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件

正确答案：ACDE

多选题：风险管理目标的确定一般要满足的基本要求有0。

A.风险管理目标与风险管理主体总体目标的一致性

B.目标的现实性

C.目标的程序性

D.目标的明确性

E.目标的合理性

正确答案：ABD

多选题：根据《建筑法》的规定，建筑工程的保修范围应当包括()。

A.地基基础工程

B.屋面防水工程

C.主体结构工程

D.临时性房屋建筑工程

E.电气管线、上下水管线的安装工程

正确答案：ABCE

多选题：《建设工程监理规范》规定，建设单位、设计单位、施工单位、监理单

位各方共同使用的通用表有()。

A.监理工作联系单

B.监理规划

C.监理工程师通知回复单

D.工程变更单

E.会议通知单

正确答案：AD

多选题：《建设工程质量管理条例》所指的建设工程是指0等。

A.土木工程

B.通信工程

C.建筑工程

D.线路管理工程

E.装修工程

正确答案：ACDE

多选题：《建设工程监理规范》规定，监理工作目标应包括()。

A.工期控制目标

B.工程质量控制目标

C.工程效率控制目标

D.工程规模控制目标

E.工程造价控制目标

正确答案：ABE

单选题：FIDIC施工合同条件中，规定合同对业主和承包商有约束力的期限，指

从合同签字日起至0日止的时间间隔。

A.接收证书中指明的竣工

B.颁发履约证书

C.承包商提交竣工报表

D.业主按结清单中注明的金额结算支付

正确答案：D

单选题：FIDIC施工合同条件规定，用从()之日止的持续时间与合同工期比较，判

定承包商的施是提前还是延误竣工。

A.合同签字日起至颁发接收证书

B.合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工

C.开工令要求的开工日起至颁发接收证书

D.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工

正确答案：D

单选题：为了正确区分合同风险的责任归属，FIDIC施工合同条件中定义的"基准

日"是指0。

A.投标截止日

B.风险事件发生日

C.投标截止到日前第28天

D.承包商接到中标通知书日

正确答案：C

单选题：FIDIC合同条件规定，在颁发整个合同工程的移交证书后84天内，承包

商应向工程师报送0。

A.最终报表

B.竣工报表

Q结清单

D.临时支付报表

正确答案：B

单选题：FIDIC通用条件规定，监理工程师接到承包商提交的月结算报表后，应

在0内向业主报送他认为应付给承包商本月结算款额和可支付的项目。

A.14天

B.21天

C.28天

D.35天

正确答案：C

单选题:划分分包合同责任的基本原则有两个,一是保护分包商合法权益的规定:

二是保护0的合法权益不受损害。

A.业主

B.业主和承包商

C.承包商

D.业主和分包商

正确答案：C

单选题：承包人在索赔意向通知提交后的()天内递交正式的索赔报告。

A.14

B.28

C.7

D.56

正确答案：B

单选题：以确定合同的生效时间为目的的合同分类是0。

A.双务合同与单务合同

B.主合同与从合同

C.诺成合同与实践合同

D.要式合同与不要式合同

正确答案：C

单选题：合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中，关于承诺期限的表述有

误的是()。

A.信件未载明日期的，自接收到该信件的日期开始计算

B.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达

C.要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开

始计算

D.要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外

正确答案：A

单选题：甲乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1

日发生争议，甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于

6月30日判定该合同无效。则此合同自()无效。

A.4月1日

B.5月1日

C.5月20日

D.6月30日

正确答案：A单选题：建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是

0。

A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

B.招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书

面报告

C.确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行

谈判

D.中标通知书发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，

不得作实质性修改

正确答案：B

单选题：按照材料采购合同的约定，不能作为供货方交付产品时双方验收依据的

资料是()。

A.双方签订的采购合同

B.施工合同对材料的要求

C.产品合格证、检验单

D.供货方提供的发货单、计量单、装箱单

正确答案：B

单选题：建设工程设计合同应当采用()担保。

A.抵押

B.预付款

C.定金

D.保证

正确答案：C

单选题：依据FIDIC《施工合同条件》，()应担保承包商圆满完成施工和保修的义

务。

A.工程接收证书

B.结清单

C.履约保函

D.合同协议书

正确答案：C

单选题：FIDIC《施工合同条件》规定，预付款的数额由承包商在0内确认。

A.投标书

B.招标文件

C.工程量清单

D.中标通知书

正确答案：A

单选题：关于FIDIC《施工合同条件》中规定的“暂列金额”的表述，不正确的是()。

A.暂列金额实际上是一笔业主方的备用金

B.暂列金额包含在合同价格之内

C.暂列金额用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额

D.施工过程中工程师无权将暂列金额用于意外用途的开支

正确答案：D

单选题：甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200吨水泥，货款6

万元，乙向甲支付定金I万元：如果任何一方不履行合同，应支付违约金1.5万

元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2万元。乙提出的如下诉

讼请求中，不能获得法院支持的是()。

A.要求甲双倍返还定金2万元

B.要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1.5万元

C.要求甲支付损害赔偿2万元

D.要求甲支付违约金1.5万元

正确答案：B

单选题：依据《合同法》的规定，有关附条件和附期限合同的生效时间的说法中,

正确的是()。

A.附终止期限的合同,自期限届满时失效

B.附生效期限的合同,自期限界至时失效

C.附生效条件的合同,自条件成就时失效

D.附解除条件的合同,自条件成就时生效

正确答案：A

单选题：依据《合同法》的规定，法定解除与合同约定解除权的区别在于()。

A.解除方式不同

B.解除条件的来源不同

C.解除后的责任不同

D.解除期限不同

正确答案：B

单选题：下列合同法律关系的构成要素中，()决定了合同法律关系的性质。

A.合同法律关系的客体

B.合同法律关系的内容

C.合同法律关系主体

D.合同法律关系的组织

正确答案：B

多选题：FIDIC施工合同条件规定，下列的()文件属于对业主和承包商有约束力的

合同文件组成部分。

A.合同协议书

B.中标意向书

C.专用条件

D.图纸

E.资料表

正确答案：ACDE

多选题：在FIDIC分包合同中，承包商代表有权就()向分包商发布变更指令。

A.增加分包工作内容

B.改变分包商原定施工方法

C.改变分包商原定作业次序

D.减少分包作业内容

正确答案：ABCD

多选题：索赔按目的划分，包括()。

A.综合索赔

B.单项索赔

C.工期索赔

D.合同内索赔

E.费用索赔

正确答案：CE

多选题：监理工程师审查承包商索赔申请时，判断索赔是否成立的条件有0。

A.与合同相比，事件造成了承包商损失

B.损失的原因不属承包商责任，而属于分包商责任

C.承包商在索赔事件发生后28天内向工程师提交了索赔意向通知

D.承包商在索赔意向通知发出后28天内向业主递交了索赔报告

E.索赔资料已经建设主管部门审查合格

正确答案：AC

多选题：要使索赔得到公正合理地解决，监理工程师在工作中必须遵守()等基本

原则。

A.批评教育

B.公正

C启愿

D.协商一致

E.平等

正确答案：BD

多选题：根据FIDIC《施工合同条件》，指定分包商与一般分包商的差异主要体现

在0。

A.分包合同的工作内容不同

B.选择分包单位的权利不同

C.职责权限范围不同

D.业主对分包商利益的保护不同

E.工程款的支付开支项目不同

正确答案：ABDE

多选题：工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的索赔证据不

包括0。

A.施工会议记录

B.汇率变化表

C.招标文件

D.合同文件中的条款约定

E.投标保函

正确答案：CE

多选题：建设工程施工合同履行中，关于竣工时间的确定，下列说法中正确的是

0。

A.工程竣工验收通过，承包人开始进行竣工检验的日期为实际竣工日期

B.工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请

发包人验收的日期

C.合同约定的工期指协议书中写明的时间与施工过程中遇到合同约定可以顺延

工期条件情况后，经过工程师确认应给予承包人顺延工期之和

D.承包人的实际施工期限，从开工日起到上述确认为竣工日期之间的日历天数

E.开工日正常情况下为专用条款内约定的日期，也可能是由于发包人或承包人要

求延期开工，经工程师确认的日期

正确答案：BCDE

多选题：FIDIC《施工合同条件》规定，工程师对分包合同的管理，是对分包商()

进行监督管理。

A.施工工艺

B.工程质量

C.施工期限

D.使用的材料

E.使用的设备

正确答案：ABD

多选题：质押包括()。

A.工程质押

B.动产质押

C.权利质押

D.地产质押

E.不动产质押

正确答案：BC多选题：有关要约和承诺的说法，错误的是()。

A.承诺在通知发出时生效

B.要约在到达受要约人生效

C.要约可以撤回，但不可以撤销

D.建筑工程合同的投标书是要约

E.承诺只能在承诺通知到达要约人时撤回

正确答案：ACE

多选题：承诺具有法律约束力的条件是()。

A.第三方向要约人做出的意思表示

B.受要约人向要约人做出的意思表示

C.承诺的内容应该与要约的内容完全一致

D.承诺人必须在要约有效期内做出承诺

E.承诺应当经过要约人批准，方能有效

正确答案：BCD

多选题：下列选项中属于要约邀请的是()。

A.中标通知书

B.商业广告

C.招标公告

D.招股说明书

E.价目表的寄送

正确答案：BCDE

多选题：有关要约和承诺生效的表述中，正确的是()。

A.承诺的通知送达给要约人时生效

B.世界上大部分国家采用了投邮主义

C.对于要约和承诺的生效，世界各国有不同的规定，但主要有投邮主义、到达主

义和了解主义

D.只有投邮主义可以允许承诺撤回，而到达主义则不可能撤回

E.我国采用了到达主义

正确答案：ACE

多选题：建设工程招标管理中，建设行政主管部门对投标人资格审查文件核查的

主要内容包括0。

A.不得强制投标人组成联合体投标

B.不得对潜在投标人实行歧视待遇

C.不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人

D.不得使招标时间过长

E.不得使招标费用过高

正确答案：ABC

多选题：根据《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202),委托人对监理人

履行合同的监督权利体现在()等方面。

A.对合同质量的监督权

B.对监理合同转让和分包的监督

C.对监理人员的控制监督

D.对监理合同进度的监督权

E.对合同履行的监督权

正确答案：BCE

多选题：施工合同示范文本规定，关于工期顺延的确认程序。下列说法中正确的

是0。

A.承包人在工期可以顺延的情况发生后28天内，应将延误的工期向监理工程师

提出书面报告

B.监理工程师在收到报告后14天内予以确认答复，逾期不予答复，视为报告要

求已经被确认

C.监理工程师确认工期是否应予顺延，应当首先考察事件实际造成的延误时间，

然后依据合同、施工进度计划、工期定额等进行判定

D.经监理工程师确认顺延的工期应纳入合同工期，作为合同工期的一部分

E.如果承包人不同意监理工程师的确认结果，则按合同规定的争议解决方式处理

正确答案：BCDE

多选题：关于合同成立时间的说法，正确的是()。

A.要式合同自双方当事人签字时成立

B.不要式合同在承诺生效时成立

C.要式合同在承诺生效时成立

D.以信件订立的合同在签订确认书时成立

E.以数据电文订立的合同在承诺生效时成立

正确答案：ABD

多选题：合同内可以约定由债务人向第三人履行部分义务，其特点表现为()。

A.第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约

责任

B.在合同履行期限内，第三人可以向债务人请求履行，债务人不得拒绝

C.债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应向合同当事人的债权人

承担违约责任

D.债权的转让在合同内有约定，但不改变当事人之间的权利义务关系

E.对第三人履行债务原则上不能增加履行的难度和履行费用，否则增加费用部分

应由合同当事人的债权人给予补偿

正确答案：BCDE

多选题：《担保法》规定，如果0履行过程中发生债权，债权人有权行使留置。

A.保管合同

B.运输合同

C.施工合同

D.买卖合同

E.加工承揽合同

正确答案：ABE

单选题：下列不属于保证法律关系参加方的是()。

A.保证人

B.质权人

C.债务人

D.债权人

正确答案：B

单选题：代位权的行使范围以债权人的债权为限，其发生的费用由()承担。

A.债务人

B.债权人

C.第三人

D.人民法院

正确答案：A

单选题：关于建设工程招标管理中邀请招标的叙述，有误的是()。

A.邀请对象的数目以5-7家为宜

B.邀请对象的数目不应少于5家

C.邀请招标的优点是节约招标费用和节省时间

D.邀请招标的投标竞争的激烈程度相对较差

正确答案：B

单选题：公用事业建设项目勘察、设计、监理等服务的采购，当单项合同估算价

最低达到()万元人民币以上时，根据相关规定，该项目就必须招标。

A.50

B.1OO

C.2OO

D.3OO

正确答案：A

单选题：某项目的监理酬金总额为78万元，监理单位已缴纳的税金为5万元，

在项目实施过程中，因监理单位原因给业主造成经济损失100万元，则监理单位

应承担的赔偿金额为()万元。

A.100

B.95

C.78

D.73

正确答案：D

单选题：增加监理工作时间的补偿酬金的计算式为()。

A.报酬=工程费节省额x报酬比率

B.报酬=附加工作天数x(工程费节省额/实际监理服务天数)

C.报酬=附加工作天数x(合同约定的报酬/实际监理服务天数)

D.报酬=附加工作天数x(合同约定的报酬/合同中约定的监理服务天数)

正确答案：D

单选题：在建设工程设计合同正常履行的情况下，应在()合同终止。

A.委托专业建设工程设计完成施工安装验收后

B.设计方收到全部设计款项后

C.设计方提交图纸完毕后

D.设计项目通过保修期检验后

正确答案：A

单选题：下列关于建设工程设计履行合同中定金支付的表述，不正确的是()。

A.设计合同由于采用定金担保，因此合同内有预付款

B.在合同履行过程中的中期支付中，定金不参与结算

C.发包人应在合同签订后3天内，支付设计费总额的20%作为定金

D.双方的合同义务全部完成进行合同结算时，定金可以抵作设计费或收回

正确答案：A

单选题：发包人在施工合同履行过程中，如果发包人不按约定预付工程款，承包

人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不

能按要求预付，承包人可以()。

A.在发出通知7天后停止施工

B.在发出通知之日起停止施工

C.立即发出解除合同的通知

D.立即停工并发出通知要求支付预付款

正确答案：A

单选题：根据FIDIC《施工合同条件》的规定，承包商接受工程师的指示完成0

项内支付的工作时，应按工程师的要求提供有关凭证，包括报价单、发票、收据

等结算支付的证明材料。

A.预付款

B.暂列金额

C.暂估价

D.保留金

正确答案：B单选题：材料采购合同中约定，违约金为3万元，在合同履行过程

中，因供应商的违约行为给采购方带来经济损失3.5万元，则采购方应要求供应

商赔偿()万元。

A.0.5

B.3

C.3.5

D.6.5

正确答案：C

单选题：根据FIDIC《施工合同条件》规定，为了约束分包商忠实履行合同义务，

承包商可以要求分包商提供相应的履约保函。在工程师颁发()后的28天内，将

保函退还分包商。

A.结清单

B.缺陷责任证书

C.工程移交证书

D.最终支付证书

正确答案：B

单选题：某供货合同总贷款额为30万元,双方约定的违约金为贷款总值的10%,

同时支付定金8000元，后因一方违约造成损失3万元，则违约方应支付()万元。

A.6

B.3.8

C.3

D.0.8

正确答案：C

单选题：动产()是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为

债权的担保。

A.抵押

B.提存

C.留置

D.质押

正确答案：D

单选题：债权人转让权利的，未通知债务人，则该转让0。

A.对债务人发生效力

B.从权利随之转让

C.对债务人不发生效力

D.抗辩可以针对受让人

正确答案：C

单选题：人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起0内作出撤销裁决或者驳回申

请的裁定。

A.15日

B.3O日

C.2个月

D.6个月

正确答案：C

单选题：某招标人2011年4月1日向中标人发出中标通知书。根据相关法律规

定，招标人和投标人应在()前按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

年

月

415日

A.2011

年

月

51日

B.2011

月

年1

55日

月

C.2011年1

6日

D.2011

正确答案：B

单选题：建设工程勘察合同履行期间，提交勘察成果资料后()天内，发包人应一

次付清全部工程费用。

A.7

B.10

C.15

D.21

正确答案：B

单选题：建设工程施工合同履行中，施工图纸经过()审核签认后，在合同约定的

日期前发放给承包人。

A.承包人

B.设计单位

C.业主

D.工程师

正确答案：D

单选题：《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师收到承包人通知后()天内

不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

A.14

B.21

C.42

D.56

正确答案：A

多选题：《合同法》规定，承担违约责任的原则不包括0。

A.强制性

B.期限性

C.惩罚性

D.补偿性

E.仲裁制

正确答案：ABE

多选题：《合同法》规定，合同争议的解决方式有0。

A.诉讼

B.仲裁

C.行政决定

D.和解

E.调解

正确答案：ABDE

多选题：设计合同履行过程中，设计人在各设计阶段的工作任务主要包括0。

A.施工图设计

B.初步设计

C.详细设计

D.经济设计

E.技术设计

正确答案：ABE

多选题：《担保法》规定的担保方式有()。

A.暂列金

B.定金

C.保证

D.抵押

E.留置

正确答案：BCDE

多选题：依据《合同法》，有关缔约过失责任的构成，说法正确的是0。

A.缔约当事人有过错

B.合同已生效

C.缔约双方均受有损失

D.缔约一方受有损失

E.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系

正确答案：ADE

多选题：债务人()等行为的产生，债权人可以依法行使撤销权。

A.未按约定投保工程险

B.无偿转让财产

C.放弃对其他人的到期债权

D.未按合同提供担保

E.怠于行使其到期债权

正确答案：BC

多选题：招标准备阶段应编制好招标过程中可能涉及的有关文件，保证招标活动

的正常进行，其文件大致包括()等。

A.计划工期

B.招标文件

C.招标广告

D.资格预审和评标的方法

E.资格预审文件

正确答案：BCDE

多选题：在建设工程设计合同履行过程中，因发包人原因要求解除合同，()o

A.设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付

B.设计工作完成80%时，应按该阶段的全部设计费用支付

C.未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金

D.设计工作不足一半时，支付全部设计费用

E.设计工作超过一半时，按工作量计算设计费用

正确答案：ABC

多选题：承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，若建议涉及()，须经

工程师同意。

A.设计图纸的变更

B.材料的换用

C.设备的换用

D.工期的更改

E.施工组织设计的变更

正确答案：ABCE

多选题：建设工程施工合同履行过程中，工程保险是转移工程风险的重要手段,

如果合同约定有保险的话，在专用条款内应约定()。

A.保险范围

B.保险金额

C.投保的险种

D.办理保险的责任

E.保险的内容

正确答案：BCDE多选题：招标人向建设行政主管部门办理申请招标手续，招标

备案文件应说明()等。

A.投标工作的范围

B.招标项目的前期准备工作的完成情况

C.招标方式

D.对投标人的资质要求

E.计划工期

正确答案：BCDE

多选题：FIDIC《施工合同条件》规定，承包人可索赔工期和费用但不索赔利润

的情形有0。

A.后续法规的调整

B.公共当局引起的延误

C.异常不利的气候条件

D.不可预见的外界条件

E.不可抗力事件造成的损害

正确答案：ADE

多选题：FIDIC《施工合同条件》规定，分包合同的管理关系包括()对分包合同的

管理。

A.承包商

B.发包方

C.业主

D.工程师

E.指定分包商

正确答案：ACD

多选题：FIDIC《施工合同条件》规定，应由业主承担责任的索赔事件有()。

A.气候条件影响

B.发布错误的指令

C.施工图纸有错误

D.不利的外界障碍

E.对变更工程的估价认为过少

正确答案：BCDE

多选题：施工索赔按索赔事件的性质可以分为()。

A.工程变更索赔

B.工期索赔

C.工程加速索赔

D.费用索赔

E.合同被迫终止的索赔

正确答案：ACE

多选题：FIDIC《施工合同条件》规定，在工程实施过程中，因人力不可抗拒的

自然灾害、特殊风险以及一个有经验的承包人通常不能合理预见的不利施工条件

或外界障碍，如0等引起的索赔。

A.未及时交付设计图纸

B.地下水

C.地质断层

D.溶洞

E.地下障碍物

正确答案：BCDE

多选题：《合同法》规定，合同的成立必须经过0。

A.公证

B.鉴证

C.要约

D.承诺

E.邀请

正确答案：CD

多选题：建设工程施工合同履行过程中，建设项目申请施工许可证应具备的条件

包括0。

A.已经办理该建筑工程用地批准手续

B.在城市规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证

C.施工场地已经基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

D.未确定施工企业

E.建设资金已经落实

正确答案：ABCE

多选题：《招标投标法》规定的招标方式主要有()。

A.直接发包

B.委托发包

C.邀请招标

D.公开招标

E.内部定标

正确答案：CD

多选题：公开招标过程中，关于招标准备阶段招标人的主要工作的表述，正确的

是0°

A.选择招标方式

B.办理招标备案

C.编制招标有关文件

D.资格审查

E.发布招标公告

正确答案：ABC

单选题：坡屋面坡度一般()。

A.大于50

B.大于100

C.大于150

D.大于200

正确答案：B

单选题：单扇门的宽度一般在0mm之内。

A.1200

B.1100

C.1000

D.900

正确答案：c

单选题：保温屋面隔汽层的作用是0。

A.提高屋面的防水等级

B.防止雨水侵入室内

C.防止室内及改善室内光环境

D.装饰室内

正确答案：C

单选题：配置混凝土时，最好选用()石子

A.单粒级

B.连续级配

C.间断级配

D.多粒级配

正确答案：B

单选题：我国规定每段楼梯的踏步数量应在()步范围之内。

A.1-3

B.3-9

C.3-15

D.3~18

正确答案：D

单选题：我国规定，楼梯段之间的净高不应小于()米。

A.1.8

B.2.1

C.2.2

D.2.4

正确答案：C

单选题：在每一个施工层中，应该先浇注的构件是()。

A.柱

B.梁

C.墙

D.柱和墙

正确答案：D

单选题：钢管扣件式脚手架杆件中承受并传递荷载给立杆的是()。

A.剪刀撑

B.水平斜拉杆

C.纵向斜拉杆

D.横向水平扫地杆

正确答案：C

单选题：一般室内楼梯扶手高度不应小于0米。

A.0.8

B.0.8

C.0.9

D.1.0

正确答案：C

单选题：自动扶梯应优先选用的角度为0。

A.27.30

B.30.0

C.35.0

D.37.0

正确答案：B单选题：砌筑用砂浆中的砂应采用()。

A.粗砂

B.细砂

C.中砂

D.特细砂

正确答案：C

单选题：与平屋顶相比，坡屋顶屋面防水材料的密闭性能可以()。

A.好一些

B相同

C.差一些

D.无所谓

正确答案：C

单选题：沉降缝的宽度一般不小于()mm。

A.1O

B.1

C.2O

D.3O

正确答案：D

单选题：石灰的"陈伏"期应在()天以上。

A.15

B.14

C.7

D.3

正确答案：A

单选题：硅酸盐水泥的初凝时间不得()。

A.早于30分钟

B.早于45分钟

C.迟于30分钟

D.迟于45分钟

正确答案：B

单选题：建筑工程中，应用最广泛的是()号钢。

A.Q215

B.Q235

C.Q255

D.Q275

正确答案：B

单选题：在砌块墙中设置构造柱的主要目的是()。

A.节省砌墙材料

B.用于承担楼面荷载

C.与梁结合形成成承重骨架

D.提高建筑的抗震能力

正确答案：D

单选题：0材料干燥收缩大，除粉刷以外，不宜单独使用。

A石灰

B.水玻璃

C.建筑石膏

D.水泥

正确答案：A

单选题：碳素钢中，含碳量增加时，()性能降低。

A.硬度

B.塑性

C.强度

D.脆性

正确答案：B

单选题：硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥，浇水养护的时间不得少于()。

A.3天

B.5天

C.7天

D.14天

正确答案：C

单选题："一步架高度”是指每次搭设脚手架的高度为()左右。

A.0.8

B.1.0

C.1.2

D.1.5

正确答案：C

单选题：当最高气温高于300团时，搅拌好的水泥砂浆应在()内用完。

A.半小时

B.1小时

C.2小时

D.3小时

正确答案：C

单选题：现场搅拌混凝土时，允许骨料的投料误差不超过0。

A.2%

B.3%

C.正负2%

D.正负3%

正确答案：D

单选题：预应力钢筋混凝土，混凝土强度达到设计值的()以上时，才能放松或截

断预应力钢筋。

A.50%

B.65%

C.70%

D.75%

正确答案：D

单选题：下列有关虚工作的说法，错误的是()。

A.虚工作无工作名称

B.虚工作的持续时间是零

C.虚工作不消耗资源

D.虚工作也可用实箭线表示

正确答案：D

单选题：防水混凝土的养护时间不得少于()天。

A.15天

B.14天

C.7天

D.3天

正确答案：B

单选题：关于花岗岩表述不正确的是0。

A.耐火性较差

B.可能有放射性

C.致密坚硬

D常用于碱性环境中

正确答案：D

单选题：下列间歇时间中，属于组织间歇时间的是()。

A.混凝土浇筑后的养护时间

B.抹灰后的干燥时间

C.油漆后的干燥时间

D.施工过程的检查验收

正确答案：D

单选题：防止混凝土中钢筋锈蚀，最经济、最有效可行的措施是()。

A.钢筋表面刷油漆

B.钢筋表面用碱处理

C.提高混凝土的密实度

D.加入引气剂

正确答案：C

单选题：钢筋混凝土基础与主体钢筋混凝土一般作()连接。

A.砂浆

B.整体浇捣

C.电焊

D.浇贴

正确答案：B多选题：剖面图与截面图的共同之处是()。

A、与剖切面接触部位轮廓的投影应当用粗实线表示

B、应当把没有与剖切面接触，但可以观察到的物体轮廓用细实线表示

C、均应当进行编号

D、表示剖切位置的符号相同

E、必要时可以把剖面图或截面图绘在平面图形之内

正确答案：AC

多选题：下列图纸中，哪些属于电气专业施工图()。

A、空调系统图

B、消防给水系统图

C、消防控制系统图

D、有线电视系统图

E、防雷接地系统图

正确答案：CDE

多选题：下列楼梯中，哪几种是按照楼梯的平面形式分类的()。

A、双跑楼梯

B、消防楼梯

C、螺旋楼梯

D、钢筋混凝土楼梯

E、型钢-一木楼梯

正确答案：AC

多选题：平屋顶采用卷材防水的主要优点是()。

A、建筑造型美观

B、屋顶自重较轻

C、耐候性好

D、构造简单

E、使用寿命长

正确答案：BC

多选题：平屋顶采用刚性防水的主要优点是()。

A、建筑造型美观

B、构造简单

C、使用寿命长

D、耐候性好

E、适用于在寒冷地区使用

正确答案：BC

多选题：排架结构单层工业厂房吊车梁的主要作用是()。

A、承担上部墙体荷载

B、传递厂房的纵向荷载

C、承担屋面荷载

D、承担吊车荷载

E、保证厂房纵向刚度

正确答案：BDE

多选题：下列水泥中不宜用于大体积混凝土工程、化学侵蚀及海水侵蚀工程的有

0。

A、硅酸盐水泥

B、普通硅酸盐水泥

C、矿渣水泥

D、火山灰质硅酸盐水泥

E、粉煤灰水泥

正确答案：AB

多选题：属于气硬性的胶凝材料的是()。

A、硅酸盐水泥

B、普通硅酸盐水泥

C、建筑石膏

D、水玻璃

E、生石灰

正确答案：BCE

多选题：减水剂的优点有()。

A减少用水量

B、显著提高抗冻性

C、改善耐久性

D、提高强度

E、节约水泥

正确答案：ABCD

多选题：混凝土用水泥试验项目包括()。

A、安定性能

B、凝结时间

C、强度

D、细度

E、保水率

正确答案：ABCD

多选题：混凝土拌合物的取样应具有代表性，一般在同一盘混凝土或同一车混凝

土中0处之间分别取样。

A、约1/4处

B、约1/2处

C、约1/3处

D、约3/4处

正确答案：ABD

多选题：出厂质量证明文件和检验报告留存单位有()。

A、建设单位

B、监理单位

C、施工单位

D、城建档案馆

正确答案：ACD

多选题：影响基坑边坡大小的因素有()。

A、开挖深度

B、土质条件

C、地下水位

D、施工方法

E、坡顶荷载

正确答案：ABCDE

多选题：土方工程施工的特点有()。

A、工期短

B、土方量大

C、工期长

D、施工速度快

E、施工条件复杂

正确答案：BCE

多选题：桩基础按施工方法分为()。

A、摩擦桩

B、预制桩

C、端承桩

D、灌注桩

E、空心桩

正确答案：BD

多选题：砖墙砌筑的工序包括()。

抄

平

A、

放

线

B、

立

皮

数杆

、一

C挂

准

线

、

砌

D砖

E、

正确答案：ABCDE

多选题：砌筑工程施工中常用的垂直运输工具有()。

A、汽车吊

B、塔吊

C、井架

D、龙门架

E、施工升降机

正确答案：BCDE

多选题：关于混凝土浇筑的说法正确的是()。

A、倾倒自由下落高度不应超过2m

B、先验模后浇筑

C、竖向构件开浇应使用减半石混凝土

D、竖向构件浇筑可以不分层

E、先验筋后浇筑

正确答案：ABC

多选题：外墙面采用天然石材作为饰面时，一般采用的施工方式有0。

A、湿贴法

B、干挂法

C、喷涂法

D、裱糊法

E、滚涂法

正确答案：AB

多选题：标准砖的规格：长、宽、高依次为()。

A、240mm

B^120mm

C、115mm

D、57mm

E、53mm

正确答案：ACE单选题：我国《房屋建筑制图标准》规定，幅面的装订边宽度a

为0。

A、20

B、25

C、35

D、30

正确答案：B

单选题：土建专业工程图纸图框左上角设有会签栏，其作用是()。

A、与设计有关的专业提供技术条件用

B、注册建筑师签字用

C、监理工程师签字用

D、设计质量监督部门审图记录用

正确答案：A

单选题：土建工程图中的细点划线用于表示()。

A、定位轴线

B、尺寸起止线

C、建筑的轮廓线

D、图框线

正确答案：A

单选题：投影中心S距离投影面为无限远，且投影线与投影面垂直的投影称之为

0=

A、中心投影

B、平行投影

C、平行正投影

D、平行斜投影

正确答案：C

单选题：在定位轴线编号时，除了0、z不得作轴线编号，还有()也不得用作轴

线编号。

A、

B、Q

C、D

D、n

正确答案：A

单选题：建筑专业施工图的内容主要包括：设计说明、总平面图、各楼层平面图、

剖面图、立面图、还有()。

A、轴侧图

B、截面图

C、进度计划图

D、建筑详图

正确答案：D

单选题：某6层住宅楼，按高度的分类应属于为()。

A、多层住宅

B、低层住宅

C、中高层住宅

D、中层住宅

正确答案：A

单选题：反映钢材塑性性能的指标有0。

A、屈服点

B、抗拉强度

C、冷弯性能

D、伸长率

正确答案：D

单选题：用于大体积混凝土或长距离运输的混凝土的常用外加剂是()。

A、缓凝剂

B、引气剂

C、早强剂

D、防水剂

正确答案：A

单选题：可用于外墙装饰的涂料是()。

A、聚乙烯醇水玻璃涂料

B、聚醋酸乙烯乳液涂料

C、环氧富锌涂料

D、合成树脂乳液砂壁状涂料

正确答案：D

单选题：抗渗性能较差不宜用于有抗渗要求的混凝土工程中的水泥是()。

A、普通水泥

B、矿渣水泥

C、火山灰质水泥

D、复合硅酸盐水泥

正确答案：B

单选题：试验报告由()单位提供。

A、建设单位

B、检测单位

C、供应单位

D、监理单位

正确答案：B

单选题：一批材料进场后，0应首先进行进场检验。

A、建设单位

B、供应单位

C,施工单位

D、检测单位

正确答案：C

单选题：开挖小型基坑，宜选择()。

A、抓铲挖土机

B、正铲挖土机

C、反铲挖土机

正确答案：C

单选题：能独立完成铲土、运土、卸土、平土等工作的土方工程机械是()。

A、推土机

B、铲运机

C、挖掘机

D、装载机

正确答案：B

单选题：在起吊预制桩时，混凝土的强度应达到设计强度等级的()以上。

A、50%

B、100%

C、75%

D、25%

正确答案：C

单选题：墙体的可砌高度是()。

A、1.5m

B、1.2m

C、1.6m

D^1.0m

正确答案：B

单选题：当建筑的层高＞5m时，柱模垂直度允许偏差为不大于()。

A、6mm

B、8mm

C、10mm

D、3mm

正确答案：B

单选题：不属于结构安装工程施工的特点的是()。

A、构件类型多

B、质量影响大

C、受力变化简单

D、高空作业多

正确答案：C

单选题：卷材防水屋面不具有的特点是()。

A、自重轻

B、防水性能好

C、柔韧性好

D、刚度好

正确答案：D多选题：墙体的作用主要有()。

A、承重

B、联系

C、美化环境

D、围护

E、分隔

正确答案：ADE

多选题：墙体的隔声能力可以通过采用以下手段来保证()。

A、增加墙体材料的面密度

B、增加墙体的厚度

C、降低墙体材料的密度

D、使用空心混凝土砌块

E、选用密度大的墙体材料

正确答案：ABE

多选题：按照使用功能，可以将阳台分为()。

A、观景阳台

B、生活阳台

C、服务阳台

D、凸阳台

E、凹阳台

正确答案：BC

多选题：井式楼板的主要特点有()。

A、梁高相同

B、无主梁次梁之分

C、梁间距大

D、主次梁之间传力关系明确

E、模板支设比较简单

正确答案：ABD

多选题：预应力混凝土工程按施加预应力的方法分为()。

自

A应力

、

张法

B先

、

张法

c后

、

张法

D预

、

E、电张法

正确答案：BCE

多选题：柱的吊升方法有()。

A、分件法

B、旋转法

C、节间法

D、滑行法

E、综合法

正确答案：BD

多选题：合成高分子卷材的铺贴方法可用()。

A、热熔法

B、冷粘法

C、自粘法

D、热风焊法

E、冷嵌法

正确答案：BCD

多选题：建筑装饰工程施工具有的特点是()。

A、造价高

B、工程量大

C、工期长

D、工序多

E、工艺复杂

正确答案:ABCDE

多选题：属于装饰抹灰的有0。

A、干粘瓷粒

石膏灰抹灰

C、麻刀灰抹灰

D、干粘石

E、纸筋灰抹灰

正确答案：AD

多选题：属于建筑产品特点的有()。

A、单件性

B、复杂性

C、固定性

D、多样性

E、庞体性与综合性

正确答案：CDE

判断题：伸缩缝与沉降缝在构造上最大的区别是在于建筑的基础是否以缝为界分

为不同的独立单元。

正确答案：对

判断题：采用各类卷材作为防水层的屋面属于刚性防水屋面。

正确答案：错

判断题：轴测投影是中心投影的一种。

正确答案：错

判断题：为了便于使用与保管，图纸均要进行分类和编号，其中建筑专业图纸采

用"GS"作为分类的标识。

正确答案：错

判断题：烧结空心病适用于保温承重墙。

正确答案：错

判断题：水泥进场应有合格证、出场后7天内提供28天强度以外的各项指标,

不必提供28天强度报告。

正确答案：错

判断题：建筑产品的特点是：固定性、庞体性、多样性与综合性。

正确答案：对

判断题："三通一平"是指：水通、电通、道路通和场地平整。

正确答案：对

判断题：网络计划时间参数计算通常采用工作计算法和节点计算法。

正确答案：对

判断题：单位工程施工进度计划的表达形式有横道图和网络图两种。

正确答案：对单选题：下列关于建设工程监理文件资料发文与登记管理的说法中,

正确的是()。

A.所有发文必须由总监理工程师签名，并加盖项目监理部图章

B.文件传阅过程中，由最后的传阅人员阅后应签名并注明日期

C.重要文件的发文内容应在监理日记中予以记录

D.发件人在发出文件时应用电报等方式通知收件人

正确答案：C

单选题：根据《建设工程文件归档整理规范》规定，监理单位应短期保存的监理

文件是()。

A.不合格项目通知

B.工程开工/复工审批表

C.质量评估报告

D.专题总结

正确答案：D

单选题：《建筑法》规定，因故不能按期开工超过()个月应当重新办理开工报告的

批准手续。

A.1

B.3

C.6

D.12

正确答案：C

单选题：对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，专

业监理工程师应安排监理员进行0。

A.旁站

B.巡视

C.平行检验

D检查

正确答案：A

单选题：《建设工程安全生产管理条例》规定，勘察单位、设计单位未按照法律、

法规和工程建设强制性标准进行勘察、设计的，()。

A.责令限期改正，处10万元以上30万元以下的罚款

B.责令限期改正，处10万元以上50万元以下的罚款

C.责令停止执业，处5万元以上30万元以下的罚款

D.责令停止执业，处5万元以上50万元以下的罚款

正确答案：A

单选题：依据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位为施工现场从事危

险作业的人员办理的13意外伤害保险期限()。

A.自办理意外伤害保险期限之日起至竣工日止

B.自办理意外伤害保险期限之日起至竣工验收合格止

C.自建设工程开工之日起至竣工验收合格止

D.自建设工程开工之日起至竣工日止

正确答案：C

单选题：根据《工程监理企业资质管理规定》，具有专业甲级资质的工程监理企

业，可以承担()建设工程项目的监理业务。

A.所有专业工程类别

B.相应专业工程类别二级以下(含二级)

C.相应专业工程类别

D.相应专业工程类别三级

正确答案：C

单选题：业主在监理招标时应以0作为评定投标书优劣的重要内容。

A.监理费的高低

B.设计概算

C.监理大纲的水平

D.金融风险

正确答案：C

单选题：根据《民用建筑节能条例》的规定，城乡规划主管部门依法对民用建筑

进行规划审查，建设主管部门应自当收到征求意见材料之日起0日内提出意见。

A.7

B.10

C.14

D.15

正确答案：B

单选题：我国的建设工程监理就是为()服务的项目管理。

A.监理单位

B.建设单位

C.设计单位

D.施工单位

正确答案：B

单选题：建设工程监理行业能够长期生存和发展的基本职业道德准则是0。

A.服务性

B.科学性

C.自主性

D.公正性

正确答案：D

单选题：国务院根据宪法和法律制定的规范工程建设活动的各项规范性文件属于

()o

A.行政法规

B.国家标准

C.实施细则

D.部门规章

正确答案：A

单选题：按照我国有关规定，建设工程项目在申报项目可行性研究报告时，需同

时提出0,否则其项目可行性研究报告不予审批。

A.工程招标投标方案

B.项目法人组建方案

C.建筑工程监理规划

D.项目咨询评估方案

正确答案：B

单选题：在FIDIC道德准则中，正直性方面的要求是()。

A.接受对社会的职业责任

B.在提供职业咨询、评审或决策时不偏不倚

C.不接受可能导致判断不公的报酬

D.在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责，并且正直和忠诚地进行职业服

务

正确答案：D

单选题：在监理费的计算方法中，0适用于监理内容比较明确的中小型工程监理

费的计算。

A.按时计算法

B.按建设工程投资的百分比计算法

C.固定价格计算法

D.工资加一定比例的其他费用计算法

正确答案：C

单选题：要进行目标控制，首先必须对目标进行()并制订相应的计划。

A.合理的规划

B.可行性研究

C.方案设计

D.必要的调整

正确答案：A

单选题：优化的计划是投资与0目标统一的计划。

A.进度和质量

B.管理和进度

C.规划和管理

D.质量和规划

正确答案：A

单选题：建设工程目标分解所遵循的()原则，实际上是要求目标分解要有明确的

依据并采用适当的方式，避免目标分解的随意性。

A.能分能合

B.按工程部位分解，而不按工种分解

C.区别对待，有粗有细

D.目标分解结构与组织分解结构相适应

正确答案：A

单选题：冰雪路面、汽车发动机性能不良或制动系统故障等均可能造成车祸而引

发人员伤亡，造成车祸的风险因素属于()。

A.自然风险因素

B.道德风险因素

C.心理风险因素

D.不可抗力风险因素

正确答案：A

单选题：一般来说，建设工程风险识别的不确定性可以说是()的结果。

A.个别性和复杂性

B.特殊性和主观性

C.主观性和复杂性

D.个别性和适应性

正确答案：C多选题：对采用概算指标法编制的建筑单位工程概算，审查的内容

有0。

A.编制的依据

B.分部分项工程量

C.采用的定额

D.材料的预算价格

E.各项取费

正确答案：AC

多选题：施工图预算是以施工图为依据，根据()进行编制的。

A.预算定额

B.地区人工、材料、机械台班的预算价格

C.取费标准

D.设计概算

E.概算定额

正确答案：ABC

多选题：承包人在()等情况下会采用不平衡报价法。

A.对能早得到结算付款的分部、分项工程的单价定得高，对后期的单价适当降低

B.估计施工中工程量可能会增加的项目，单价降低;工程量可能减少的项目，单价

C.设计图纸不明确或有错误，估计今后修改后工程量会增加的项目，单价提高

D.没有工程量，只填单价的项目，其单价可降低

E.零星用工的报价低于一般的分部、分项工程中的工资单价，因它不属于承包总

价范围，发生时实报实销

正确答案：AC

多选题：用重点审查法审查单价法编制的施工图预算，是将那些()的分部分项工

程作为重点，详细复核计算相应数值。

A.工程量大

B.不易被重视

C.单价经换算

D.采用补充单位估价表

E.单价高

正确答案：ACDE

多选题：在施工阶段监理工程师编制资金使用计划的主要形式有()。

A.按子项目划分编制的资金使用计划

B.按业主要求编制的资金使用计划

C.按时间进度编制的资金使用计划

D.按资金到位情况编制的资金使用计划

E.按承包商要求编制的资金使用计划

正确答案：AC

多选题：根据FIDIC合同条件的规定，工程计量方法有()。

A.均摊法

B.凭据法

C.技术法

D.断面法

E.分解计量法

正确答案：ABDE

多选题：按我国现行工程变更价款的确定方法，施工中发生工程变更时，合理确

定变更价款的原则包括()。

A.按监理工程师提出的变更价格执行

B.合同中有适用于变更工程价格的，按合同已有的价格变更合同价款

C.按承包人提出的变更价格执行

D.由承包人提出变更价格，经监理工程师确认后执行

E.合同中只有类似于变更情况的价格，参照该价格确定变更价格

正确答案：BDE

多选题：根据FIDIC合同条件的规定，不可抗力是指某种异常事件或情况，包括

()等。

A.战争、敌对行动、入侵、外敌行动

B.工期拖延引起的赔偿

C.叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权，或内战

D.承包商人员和承包商的其他雇员以外的人员的骚动、喧闹、混乱、罢工或停工

E.战争军火、爆炸物资、电离辐射或放射性物质引起的污染，但可能固承包商使

用此类军火引起的除外

正确答案：ACDE

多选题：有关投资偏差的原因中，属于施工原因的是0。

A.建设手续不全

B.施工质量有问题

C.工期拖延

D.利率、汇率变化

E.投资规划不当

正确答案：BC

多选题：竣工决算与竣工结算的区别主要在于()。

A.编制单位及其部门

B.内容

C.性质

D.作用

E.编制时间

正确答案：ABCD

多选题：流水施工的技术经济效果表现为()。

A.实现专业化生产，可以提高施工技术水平和劳动生产率

B.间断性施工，可以充分发挥施工机械和劳动力的生产效率

C.提高工程质量，可以增加建设工程的使用寿命和节约使用过程中的维修费用

D.降低工程成本，可以提高承包单位的经济效益

E.施工工期较短，可以尽早发挥投资效益

正确答案：ACDE

多选题：下列关于流水施工特点的描述正确的是()。

A.实现专业化生产，可以提高施工技术水平和劳动生产率

B.没有充分利用工作面进行施工，工期长

C.施工现场的组织、管理较平行施工复杂

D.单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较为均衡

E.各专业工作队能够连续作业

正确答案：ADE

多选题：流水步距的大小取决于()。

A.相邻两个施工过程在各个施工段上的流水节拍

B.流水施工的组织方式

C.参加流水的施工过程数

D.流水施工的工期

E.各个施工过程的流水强度

正确答案：AB

多选题：工程网络计划工期优化的目的是为了()。

A.缩短计算工期

B.寻求节约材料条件下的最优工期

C.寻求最低成本时的最优工期

D.在一定约束条件下使工期最短

E.寻求资源均衡条件下的最优工期

正确答案：AD

多选题：在某一工程网络计划中，工作M的总时差为8天，监理工程师在检查

该工程实际进展情况时，发现工作M的总时差变为-8天，说明工作M的实际进

度情况是0。

A.拖后8天

B.影响总工期16天

C.未影响工期

D.影吧总工期8天

E.拖后16天

正确答案：DE

多选题：编制建设工程施工总进度计划，主要是用来确定()。

A.各单项工程的工期定额

B.建设工程的要求工期和计算工期

C.各单位工程的施工期限

D.各单位工程的实物工程量

E.各单位工程的相互衔接关系

正确答案：CE

多选题：监理工程师进行物资供应进度控制的主要工作内容包括()。

A.协助业主进行物资供应的决策

B.确定物资供应单位

C.组织物资供应招标工作

D.编制或审核物资供应计划

E.办理物资运输等有关事宜

正确答案：ACD

单选题：建设工程施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后()天

内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。

A.7

B.14

C.28

D.35

正确答案：C

单选题：建设工程施工合同履行中，属于保修范围内容的项目，承包人应在接到

发包人的保修通知起0天内派人保修。

A.3

B.5

C.7

D.14

正确答案：C

单选题：FIDIC《施工合同条件》规定，指定分包商与一般分包商的相同点体现

在0。

A.合同地位相同

B.选择分包商的权利相同

C.工程款支付的开支项目相同

D.业主对指定分包商利益保护相同

正确答案：A单选题：依据FIDIC《施工合同条件》，为了不损害承包商的利益,

给指定分包商的付款应从0内37开支。

A.保留金

B.暂列金额

C.定金

D.担保金额

正确答案：B

单选题：在设计合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，若已完成设计工作

的35%,则应0。

A.退还一半的定金

B.退还35%的定金

C.支付该阶段设计费的35%

D.支付该阶段设计费的50%

正确答案：D

单选题：被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应()。

A.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任

B.由被代理人独自向第三人承担责任

C.由第三人自己承担损失

D.由代理人独自向第三人承担责任

正确答案：A

单选题：《合同法》规定，书面合同形式有()。

A.公证

B.登记

C.数据电文

D.审批

正确答案：C

单选题：施工合同分包属于合同履行中的()。

A.债务人向第三人履行债务

B.由第三人向债权人履行债务

C.债权转让

D.债权转移

正确答案：B

单选题：甲乙双方在工程设计合同中约定的设计费为12万元，定金为3万元。

发包人在设计人完成设计工作41%时由于该工程停建要求解除合同，则发包人应

支付设计人设计费用为0万元。

A.12

B.9

C.6

D.3

正确答案：D

单选题：建设工程施工合同履行过程中，关于承包人负责采购的材料和设备使用

前检验的说法，正确的是()。

A.由承包人采购的材料设备，发包人可以指定生产厂或供应商

B.监理人发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由

承包人负责修复、拆除或重新采购

C.承包人需要使用代用材料时，应经监理人认可后才能使用，由此增减的合同价

款由承包人承担

D.采购的材料设备在使用前，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，不合格

的不得使用，检验或试验费用由发包人承担

正确答案：B

单选题：建设工程施工合同履行过程中，有关工程量计量的表述，有误的是()。

A.承包人为计量提供便利条件并派人参加

B.若监理人不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，监理人单方计

量的结果无效

C.如果承包人收到通知后不参加计量，监理人自行计量的结果有效，作为工程价

款支付的依据

D.监理人接到承包人的报告后7天内，按设计图纸核实已完工程量，并在现场实

际计量前115小时通知承包人共同参加

正确答案：D

单选题：施工合同履行过程中，()是指业主签署的对投标书的正式接受函，可能

包含作为备忘录记载的合同签订前谈判时可能达成一致并共同签署的补遗文件。

A.合刊协议书

B.中标函

C.投标函

D.合同专用条件

正确答案：B

单选题：依据《建设工程施工合同(示范文本)》，建设工程施工合同具有的特点不

包括0。

A.合同标的的特殊性

B.合同履行期限的长期性

C.合同内容的复杂性

D.合同金额的固定性

正确答案：D

单选题：某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格

最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元。评标结束后，该投标人向招标

人表示，可以再降低报价，报1000万元，与此对应的评标价为990万元，则双

方订立的合同价应为()万元。

A.1020

B.1010

C.1000

D.990

正确答案：A

单选题：双方在某采购合同中约定违约金为30万元，由于供货方违约造成采购

方停产，不得不以较高价格采购同种材料，因此多付40万元价款，若停工造成

的损失为80万元，则供货方应支付()万元的违约金。

A.80

B.70

C.40

D.30

正确答案：C

单选题：根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的()。

A.委托代理人

B.法定代理人

C.指定代理人

D.职务代理人

正确答案：A

单选题：项目经理作为施工企业的代理人属于()。

A.指定代理人

B.委托代理人

C.法定代理人

D.表见代理人

正确答案：B

单选题：依据《担保法》，一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主

债务履行期届满之日起()。

A.15天

B.1个月

C.3个月

D.6个月

正确答案：D

单选题：建筑工程一切险中，保险人对()原因造成的损失和费用负责赔偿。

A.盘点时发现的短缺

B.地面下陷下沉

C.维修保养或正常检修

D.设计错误

正确答案：B

单选题：依据《担保法》，下列财产中，()可作为抵押物进行抵押。

A.依法被查封的财产

B.抵押人所有的房屋

C.抵