混凝土渣子清理合同范本5篇

混凝土渣子清理合同范本5篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就混凝土渣子清理工程达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：混凝土渣子清理工程2.工程地点：_________3.工程内容：对指定地点的混凝土渣子进行清理，包括渣子的收集、运输、处理等。二、合同工期1.工程开工日期：_________2.工程竣工日期：_________3.合同总工期：_________天。三、工程价款及支付方式1.工程价款：本合同工程价款为人民币_________元（大写：_________元整）。该价款已包括渣子清理、运输及处理费用。2.支付方式：甲方应在工程竣工验收后，向乙方支付工程价款。支付方式为银行转账，具体账户信息如下：_________。四、工程质量及验收标准1.乙方应确保渣子清理彻底，无残留。2.渣子运输过程中不得泄露，确保环境安全。3.甲方应在工程竣工后组织验收，验收标准为上述工程质量要求。五、双方权利义务1.甲方权利及义务：（1）甲方有权监督乙方的施工过程，确保施工质量符合标准。（2）甲方应按时支付工程价款。2.乙方权利及义务：（1）乙方应确保施工过程符合相关法律法规的要求。（2）乙方应按时完成渣子清理任务，确保工程顺利进行。（3）乙方应接受甲方的监督，确保施工质量符合要求。六、违约责任及赔偿标准1.甲方违约责任：如甲方未按时支付工程价款，乙方有权要求甲方按银行同期贷款利率支付利息。同时，甲方应承担因违约给乙方造成的实际损失。2.乙方违约责任：如乙方未按时完成渣子清理任务或施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。具体赔偿标准根据实际损失确定。七、争议解决方式及管辖法院1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.本合同适用中华人民共和国法律、法规及规章。如因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。管辖法院为合同签订地法院。八、合同生效条件及时间1.本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。甲方（发包方）：_________（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：_________日期：_________年_________月_________日乙方（承包方）：_________（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：_________日期：_________年_________月_________日篇2甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就乙方承包甲方混凝土渣子清理工程之事，经甲乙双方协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。一、词语涵义第一条词语涵义建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（简称协议条款）组成。其用词用语除法律、法规、规章和规程、规范规定外，具有下列特定含义：1.甲方（发包人）：具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。2.乙方（承包人）：具有工程施工承包主体资格和工程质量的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。3.工程：根据合同条件第二条所规定的对象。4.渣子清理：本工程混凝土浇筑完成后，需要乙方对现场进行渣子清理。5.合同条件：指建设工程施工合同文本中规定的各项条款。6.协议条款：指建设工程施工合同文本中规定的协议条款。7.不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物坠落或其它非甲、乙双方责任造成的爆炸、火灾、水灾以及七级以上台风，五级以上地震等事故。8.工程量清单：是全部项目分类并计算出的明细清单。9.竣工验收：本工程完工后，甲方会组织有关单位进行竣工验收。二、合同文件第二条合同文件及解释顺序合同文件应能互相说明，互为补充，组成一个完整的合同。其组成和解释顺序如下：1.合同条件；2.协议条款；3.招标文件；4.投标文件；5.图纸；6.预算书；7.变更记录；8.竣工验收报告。9.工程质量保修书（如有的话）。10.渣子清理实施计划。11.其它有关文件。12.当合同文件出现含糊不清或矛盾时，应由甲乙双方协商确定解释。三、渣子清理范围及要求第三条渣子清理范围及要求：混凝土浇筑完成后，所剩余的全部渣子需要乙方进行清理。具体范围包括：所有剩余混凝土渣子，模板支撑等建筑垃圾。乙方必须按照甲方要求进行渣子清理工作，并承担渣子清理过程中所需的一切费用。清理后的渣子必须按照甲方指定的地点进行堆放，不得随意丢弃。否则，由此引起的一切后果由乙方承担。清理完毕后，乙方必须向甲方提供详细的渣子清理记录，包括清理范围、清理量以及渣子处理情况等。甲方将根据乙方提供的记录进行验收，并根据验收结果支付相应的渣子清理费用。四、工期约定第四条工期约定：乙方必须在混凝土浇筑完成后尽快安排人员进行渣子清理工作。具体工期根据甲方要求以及现场实际情况由甲乙双方协商确定。在渣子清理过程中，乙方必须严格按照甲方要求进行施工，确保工期按时完成。如因乙方原因造成工期延误，乙方将承担由此造成的一切损失和费用。在渣子清理过程中，如遇到需要解决的技术问题或不可抗力因素导致工期延误的，乙方应及时向甲方汇报情况并协商解决方案。甲方在收到乙方的汇报后将在三个工作日内给予回复意见。如因甲方原因造成工期延误的，甲方将承担由此造成的一切损失和费用。五、质量及验收标准第五条质量及验收标准：乙方在进行渣子清理工作时，必须确保工作质量符合甲方的要求。具体质量及验收标准如下：1.渣子清理必须彻底、干净，无残留物。2.渣子堆放必须按照甲方指定的地点进行堆放，不得随意丢弃。3.清理完毕后，乙方必须向甲方提供详细的渣子清理记录，包括清理范围、清理量以及渣子处理情况等。4.甲方将根据乙方提供的记录进行验收，并根据验收结果支付相应的渣子清理费用。如验收不合格时，乙方将承担由此造成的一切损失和费用。5.在渣子清理过程中，如遇到需要解决的技术问题或不可抗力因素导致质量不符合要求的，乙方应及时向甲方汇报情况并协商解决方案。甲方在收到乙方的汇报后将在三个工作日内给予回复意见。6.乙方必须确保施工现场的整洁和卫生，遵守甲方的安全、环保等规章制度。如因乙方原因造成对施工现场的污染或破坏的，乙方将承担由此造成的一切损失和费用。7.验收时如发现质量不合格的渣子或垃圾未清理干净的情况每次罚款XX元（大写：XX元整）。8.最终验收以甲方签字确认为准。六、费用及支付方式第六条费用及支付方式：1.渣子清理费用根据篇3甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就混凝土渣子清理工程达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：混凝土渣子清理工程2.工程地点：_________3.工程内容：对指定地点的混凝土渣子进行清理，并将渣子运输至指定地点。二、合同工期1.工程开工日期：_________2.工程竣工日期：_________3.合同工期：自开工之日起至竣工之日止，共计______天。三、工程造价及支付方式1.工程造价：本工程采用包干价方式，总造价为人民币______元（大写：______元整）。该造价已包含工程所需的人工、材料、机械费用以及可能涉及的夜间施工、休息日施工和节假日施工的费用。2.支付方式：合同签订后，甲方应支付乙方工程总造价的______%作为预付款，即人民币______元（大写：______元整）。剩余款项在乙方完成全部工程内容并经过甲方验收合格后一次性支付。四、工程质量及验收标准1.乙方应确保工程质量符合《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，并达到甲方要求的工程质量标准。2.甲方在收到乙方提交的验收申请后，应及时组织人员进行验收。验收时，乙方应提供完整的工程资料和验收文件。3.验收标准：按照《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定执行，同时应符合甲方在工程招标文件及合同条款中明确的质量要求和技术指标。五、双方权利义务1.甲方权利与义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行工程施工，并对工程质量进行监督。（2）甲方应按时支付工程款，确保工程顺利进行。（3）甲方应提供必要的施工条件和环境，确保乙方能够顺利进行施工。2.乙方权利与义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。（2）乙方应按时开工，按时完成施工任务。（3）乙方应确保工程质量符合合同约定及甲方要求。（4）乙方在施工中应遵守安全操作规程，确保施工安全。如因乙方原因造成事故，乙方应承担全部责任。六、违约责任及赔偿标准1.甲方违约：如甲方未按时支付工程款或提供必要施工条件，导致乙方无法按时开工或顺利完成施工任务，甲方应承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的全部损失。2.乙方违约：如乙方未按时完成施工任务或施工质量不符合合同约定及甲方要求，乙方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。同时，甲方有权要求乙方返工或修复施工缺陷。3.不可抗力因素：如因不可抗力因素导致双方无法按时履行合同义务，双方应友好协商解决。但如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。七、争议解决方式及管辖法院1.争议解决方式：如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保案件的顺利进行。2.管辖法院：本合同的管辖法院为______人民法院。如双方发生争议并提起诉讼，应将案件提交给该法院审理。八、合同生效时间及期限1.合同生效时间：本合同自双方签字或盖章之日起生效。2.合同期限：本合同的期限为自生效之日起至工程竣工验收合格之日止。在合同期限内，双方应本着诚实信用的原则履行各自义务。合同期限届满后，双方如需继续合作，可另行签订新的合同。但如一方违约导致合同无法继续履行，违约方应承担违约责任并赔偿因此给守约方造成的全部损失。同时，守约方有权解除本合同并要求违约方承担相应的法律责任。篇4甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就混凝土渣子清理工程达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：混凝土渣子清理工程2.工程地点：_________3.工程内容：对指定地点的混凝土渣子进行清理、运输和处理。二、合同工期1.工程开工日期：_________2.工程竣工日期：_________3.总工期：_________天。三、承包方式及内容1.承包方式：采用包工包料的方式，由乙方负责混凝土渣子的清理、运输和处理。2.承包内容：包括但不限于以下工作：（1）对指定地点的混凝土渣子进行清理；（2）将清理出的混凝土渣子运输到指定地点；（3）对运输到指定地点的混凝土渣子进行处理。四、合同价款及支付方式1.合同价款：人民币_________元整（￥_________）。2.支付方式：银行转账或现金。具体支付方式根据甲方要求确定。3.付款时间：签订合同后支付预付款人民币_________元整（￥_________），工程竣工验收合格后支付余款人民币_________元整（￥_________）。五、工程质量及验收标准1.工程质量标准：按照《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定执行。2.验收标准：工程完成后，由甲方组织验收。验收标准按照合同约定及国家相关法规执行。3.验收时间：工程竣工验收时间为合同签订后_________天。六、双方权利义务1.甲方权利义务：（1）甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量符合合同约定及国家相关法规的要求；（2）甲方应按时支付乙方的合同价款；（3）甲方应提供必要的施工条件，如水、电等。2.乙方权利义务：（1）乙方应按时开工，确保工期符合合同约定；（2）乙方应严格按照施工方案施工，确保工程质量符合合同约定及国家相关法规的要求；（3）乙方应对施工过程中的安全负责，确保施工过程中不发生安全事故；（4）乙方应按时向甲方提交工程验收申请，并配合甲方进行工程验收。七、违约责任及赔偿标准1.甲方违约责任：如甲方未按时支付合同价款或提供必要施工条件，导致乙方无法按时完成工程的，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。具体赔偿标准按照合同约定及国家相关法规执行。2.乙方违约责任：如乙方未按时完成工程或工程质量不符合合同约定及国家相关法规的要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。具体赔偿标准按照合同约定及国家相关法规执行。八、争议解决方式及管辖法院1.争议解决方式：如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.管辖法院：本合同的管辖法院为_________人民法院。如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向_________人民法院提起诉讼。九、合同生效时间及份数1.合同生效时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。甲方（发包方）：_________（签字/盖章）乙方（承包方）：_________（签字/盖章）篇5甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方混凝土渣子清理项目达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：混凝土渣子清理项目2.项目地点：_________3.项目内容：对指定地点的混凝土渣子进行清理、运输和处理。二、合同期限1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.合同有效期为_____年，自合同签订之日起计算。三、服务内容1.乙方负责提供混凝土渣子清理的专业设备和技术人员。2.乙方应按照甲方的要求，对指定地点的