2025年无资质建设工程合同被判无效

2025年无资质建设工程合同被判无效建设工程施工合同合同编号：签订地点：签订日期：2025年月日甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系电话：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则，就甲方委托乙方承建工程事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程规模：1.5工程立项批准文号：第二条合同工期2.1计划开工日期：2025年月日2.2计划竣工日期：2025年月日2.3总工期：天（日历天），具体节点工期见附件。2.4工期调整：如遇不可抗力或甲方原因导致的停工，乙方应及时提出书面报告，经甲方确认后工期相应顺延。第三条工程质量标准3.1工程质量标准：（执行国家标准或行业标准，具体名称及编号）。3.2施工图纸：乙方应严格按照甲方提供的施工图纸进行施工，如需变更，应书面通知甲方并经甲方同意后方可执行。3.3验收标准：工程完工后，双方依据国家相关验收规范进行验收，验收合格后方可交付使用。第四条合同价款4.1合同总价：人民币（大写）元（￥）。4.2价款组成：工程直接费：元间接费：元利润：元税金：元4.3付款方式：预付款：%，金额元，于合同签订后日内支付。进度款：按工程进度支付，每月支付已完工程量的%。竣工验收合格后支付至合同总价的%，剩余%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。第五条甲方责任与义务5.1甲方应向乙方提供以下文件：建设工程规划许可证施工许可证施工图纸及相关技术资料5.2甲方应协调乙方与相关部门的关系，确保工程顺利进行。5.3甲方应按时支付工程款，如延迟支付，每逾期一日，按应付金额的%支付违约金。第六条乙方责任与义务6.1乙方应具备相应的资质等级，提供营业执照、资质证书、安全生产许可证等相关文件。6.2乙方应严格按照施工图纸和规范组织施工，确保工程质量和施工安全。6.3乙方应按时完成工期，如因乙方原因未能按期完工，每逾期一日，按合同总价的%支付违约金。6.4乙方应遵守施工现场管理规定，做好文明施工，确保施工环境整洁，防止噪音、扬尘污染。第七条工程管理7.1双方每周召开一次工程例会，讨论工程进展及问题解决。7.2乙方应建立完善的质量管理体系，定期向甲方提交质量报告。7.3乙方应制定安全生产措施，确保施工过程中无重大安全事故。第八条工程变更与签证8.1工程变更需由甲方书面确认，乙方不得擅自变更设计或施工方案。8.2变更引起的工程量增减，按实际签证进行结算。第九条工程验收与保修9.1工程完工后，乙方应提前日通知甲方验收。9.2验收不合格的，乙方应在甲方要求的期限内整改至合格。9.3质保期：自工程竣工验收合格之日起年，期间由乙方负责免费维修。第十条合同的变更与解除10.1双方协商一致可变更或解除合同，变更内容应以书面形式签订补充协议。10.2如一方严重违约，对方有权解除合同，违约方承担由此产生的全部损失。第十一条违约责任11.1乙方因自身原因导致工程未按期完成，每逾期一日按合同总价的%支付违约金。11.2乙方因施工质量不符合约定标准，甲方有权要求返工，由此产生的费用由乙方承担。11.3甲方未按约定支付工程款，每逾期一日按应付金额的%支付违约金。第十二条争议解决12.1双方因履行本合同发生争议，应协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十三条附则13.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.2本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3本合同一式份，甲乙双方各执