光伏安装劳务居间合同范例

光伏安装劳务居间合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：__________

乙方（以下简称“乙方”）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供光伏安装劳务居间服务事宜，达成如下协议：

一、居间服务内容

1.乙方受甲方委托，为甲方寻找合适的光伏安装施工单位，并提供相关的技术支持和咨询服务。

2.乙方应积极与光伏安装施工单位进行沟通，确保施工单位满足甲方的要求，包括但不限于施工质量、工期、报价等方面。

3.乙方应协助甲方与施工单位签订光伏安装施工合同，并对合同内容进行审核。

4.乙方应跟踪施工进度，确保施工单位的施工质量、工期、安全等符合相关法律法规及甲方要求。

二、双方权利义务

1.甲方权利义务：

（1）向乙方提供光伏安装项目的基本情况，包括项目规模、工期、预算等。

（2）对乙方提供的施工单位进行考察和评估。

（3）与施工单位签订光伏安装施工合同，并按照合同约定支付相关费用。

（4）在施工过程中，甲方应积极配合乙方的工作，并及时提供相关资料。

2.乙方权利义务：

（1）根据甲方提供的光伏安装项目基本情况，为甲方寻找合适的施工单位。

（2）对施工单位进行实地考察，确保其具备相应的资质和实力。

（3）协助甲方与施工单位签订光伏安装施工合同，并对合同内容进行审核。

（4）在施工过程中，乙方应跟踪施工进度，确保施工单位按照合同约定履行义务。

三、费用及支付方式

1.居间服务费用：乙方按照居间服务成果向甲方收取居间服务费用，具体收费标准由双方协商确定。

2.支付方式：甲方应按约定的时间向乙方支付居间服务费用。支付方式为人民币现金或银行转账。

四、违约责任

1.若甲方未按照约定支付居间服务费用，应向乙方支付违约金，违约金为未支付费用总额的_____%。

2.若乙方未按照约定履行居间服务义务，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.若双方违反本合同约定，给对方造成损失的，应依法承担相应的法律责任。

五、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。

2.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。

3.附件：

（1）甲方提供的光伏安装项目基本情况资料。

（2）乙方提供的施工单位资质证明材料。

（3）甲乙双方签订的光伏安装施工合同。

（4）其他与本合同相关的文件和资料。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：__________

乙方（以下简称“乙方”）：__________

丙方（以下简称“丙方”）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供光伏安装劳务居间服务，并由丙方作为施工单位参与项目，达成如下协议：

一、居间服务内容

1.乙方受甲方委托，为甲方寻找合适的光伏安装施工单位丙方，并提供相关的技术支持和咨询服务。

2.乙方应积极与丙方进行沟通，确保丙方满足甲方的要求，包括但不限于施工质量、工期、报价等方面。

3.乙方应协助甲方与丙方签订光伏安装施工合同，并对合同内容进行审核。

4.乙方应跟踪施工进度，确保丙方的施工质量、工期、安全等符合相关法律法规及甲方要求。

二、第三方丙方责任

1.丙方承诺具备履行光伏安装施工项目的资质和能力，并保证施工过程中遵守国家相关法律法规。

2.丙方应按照甲方的要求，在规定的时间内完成光伏安装施工，确保工程质量和安全。

3.丙方应接受甲乙双方的监督，及时解决施工过程中出现的问题，确保项目顺利进行。

三、甲方的权利

1.甲方有权要求乙方在规定的时间内提供合格的施工单位丙方。

2.甲方有权要求乙方提供丙方的资质证明、业绩报告等材料，以评估丙方的实力。

3.甲方有权要求乙方对丙方的施工进度、质量、安全进行监督，并提出改进意见。

4.甲方有权要求乙方在施工过程中提供必要的技术支持和咨询服务。

四、甲方的义务

1.甲方应向乙方提供光伏安装项目的基本情况，包括项目规模、工期、预算等。

2.甲方应按照合同约定支付乙方居间服务费用和丙方的工程款项。

3.甲方应配合乙方和丙方的施工工作，提供必要的施工条件和支持。

五、乙方的权利

1.乙方有权要求甲方按照约定支付居间服务费用。

2.乙方有权要求丙方按照合同约定履行施工义务。

3.乙方有权要求甲方提供必要的信息和资料，以便履行居间服务职责。

六、乙方的义务

1.乙方应按照约定寻找并推荐合格的施工单位丙方。

2.乙方应协助甲方与丙方签订光伏安装施工合同，并对合同内容进行审核。

3.乙方应跟踪施工进度，确保丙方的施工质量、工期、安全等符合相关法律法规及甲方要求。

七、违约责任及限制条款

1.若丙方未按照约定履行施工义务，导致甲方遭受损失的，丙方应承担相应的赔偿责任。

2.若乙方未按照约定履行居间服务义务，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.乙方在居间服务过程中，不得泄露甲方商业秘密，否则应承担相应的法律责任。

4.乙方在居间服务过程中，不得收取丙方的任何回扣或非法利益，否则甲方有权解除合同。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同终止

1.在合同有效期内，如甲方或乙方或丙方违约，另一方有权终止合同，并要求违约方承担相应的法律责任。

2.在合同有效期内，如甲乙双方协商一致，可以终止合同。

十、总结

第三方丙方的介入，旨在为甲方提供专业的光伏安装施工服务，确保工程质量和进度。甲方作为合同主导方，通过本合同确保了自己的权益得到充分保障。乙方作为居间方，负责协调甲乙双方以及丙方之间的关系，确保项目的顺利进行。本合同通过明确的责权利划分，旨在保障甲方的核心利益，同时限制乙方的违约行为，确保合同的公平性和有效性。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：__________

乙方（以下简称“乙方”）：__________

丙方（以下简称“丙方”）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方作为光伏安装劳务居间人，为甲方提供施工单位丙方的引入服务，达成如下协议：

一、居间服务内容

1.乙方作为居间人，负责为甲方寻找合适的光伏安装施工单位丙方，并提供相关的技术支持和咨询服务。

2.乙方应积极与丙方进行沟通，确保丙方满足甲方的要求，包括但不限于施工质量、工期、报价等方面。

3.乙方应协助甲方与丙方签订光伏安装施工合同，并对合同内容进行审核。

4.乙方应跟踪施工进度，确保丙方的施工质量、工期、安全等符合相关法律法规及甲方要求。

二、第三方丙方责任

1.丙方承诺具备履行光伏安装施工项目的资质和能力，并保证施工过程中遵守国家相关法律法规。

2.丙方应按照甲方的要求，在规定的时间内完成光伏安装施工，确保工程质量和安全。

3.丙方应接受甲乙双方的监督，及时解决施工过程中出现的问题，确保项目顺利进行。

三、乙方的权利

1.乙方有权要求甲方按照约定支付居间服务费用。

2.乙方有权要求丙方按照合同约定履行施工义务，并有权在丙方违约时采取必要措施保护自身权益。

3.乙方有权要求甲方提供必要的信息和资料，以便履行居间服务职责。

4.乙方有权在居间服务过程中获取合理的信息费和成功引入费。

四、乙方的义务

1.乙方应按照约定寻找并推荐合格的施工单位丙方。

2.乙方应协助甲方与丙方签订光伏安装施工合同，并对合同内容进行审核。

3.乙方应跟踪施工进度，确保丙方的施工质量、工期、安全等符合相关法律法规及甲方要求。

五、甲方的权利

1.甲方有权要求乙方在规定的时间内提供合格的施工单位丙方。

2.甲方有权要求乙方提供丙方的资质证明、业绩报告等材料，以评估丙方的实力。

六、甲方的义务

1.甲方应向乙方提供光伏安装项目的基本情况，包括项目规模、工期、预算等。

2.甲方应按照合同约定支付乙方居间服务费用和丙方的工程款项。

3.甲方应配合乙方和丙方的施工工作，提供必要的施工条件和支持。

七、违约责任及限制条款

1.若甲方未按照约定支付居间服务费用，应向乙方支付违约金，违约金为未支付费用总额的_____%。

2.若乙方未按照约定履行居间服务义务，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.若丙方未按照约定履行施工义务，导致甲方遭受损失的，丙方应承担相应的赔偿责任。

4.甲方在合同履行过程中，不得无故拒绝支付乙方应得费用，否则乙方有权解除合同。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同终止

1.在合同有效期内，如甲方或乙方或丙方违约，另一方有权终止合同，并要求违约方承担相应的法律责任。

2.在合同有效期内，如甲乙双方协商