施工承包合同书8篇

施工承包合同书8篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则，甲乙双方就本施工项目的承包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：___________________2.工程地点：___________________3.工程内容：___________________4.工程规模：___________________二、承包范围及方式1.承包范围：乙方负责按照甲方提供的施工图纸及工程要求，完成本工程的施工任务。2.承包方式：本工程采用包工包料的方式，由乙方负责采购及施工所需的全部材料和设备。三、工程期限1.工程开工日期：____年__月__日。2.工程竣工日期：____年__月__日。3.如因甲方原因或其他不可抗力因素导致工程延期，经双方协商后，可相应调整工程期限。四、工程质量及验收1.乙方应严格按照施工图纸、施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的七日内组织验收，逾期未验收的，视为已验收合格。3.如工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复。五、工程价款及支付方式1.工程总价：人民币______元（大写：_________元整）。2.支付方式：甲方应在工程开工前支付工程总价的____%作为预付款；工程进度达到____%时，支付____%的工程进度款；工程竣工验收合格后，支付剩余的款项。3.乙方应在每次收款时向甲方提供合法有效的发票。六、安全施工及违约责任1.乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场的安全。如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。2.如一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。七、保密条款1.双方应对本合同的内容及履行过程中的相关信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。2.双方应妥善保管与本合同相关的技术资料和文件。八、争议解决1.本合同的解释、履行和争议解决应遵守中华人民共和国法律。2.若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（发包方）：___________________（盖章）法定代表人：___________________（签字）地址：___________________联系电话：___________________日期：____年__月__日乙方（承包方）：___________________（盖章）法定代表人：___________________（签字）地址：___________________联系电话：___________________日期：____年__月__日篇2甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就本工程的施工承包事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：___________________2.工程地点：___________________3.工程内容：___________________4.工程规模：___________________二、工程期限1.工程开工日期：______年______月______日。2.工程竣工日期：______年______月______日。三、工程造价及支付方式1.工程造价：人民币______元（大写：__________________）。2.支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付时间和金额如下：（1）工程开工后______日内，支付工程总造价的______%；（2）工程进度过半时，支付工程总造价的______%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后，支付工程总造价的剩余部分。四、工程质量及验收1.乙方应按照国家和地方的相关质量标准进行施工，确保工程质量。2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应当在接到通知后的合理期限内组织验收。3.如工程验收合格，双方应签署工程验收合格证书。如工程验收不合格，乙方应负责返工并承担由此造成的一切损失。五、工程变更及违约责任1.工程施工过程中，如因设计变更或其他原因需要变更工程内容，双方应签订书面变更协议。2.若因乙方原因未能按照合同约定的工期完成工程，乙方应承担违约责任，并支付违约金。3.若因甲方原因导致的工程停工或延误，甲方应承担相应的损失。六、安全施工及保险1.乙方应遵守国家和地方的安全施工规定，确保施工过程的安全。2.乙方应为施工人员购买相关保险，以保障施工人员的安全。3.如因乙方违反安全施工规定导致的安全事故，乙方应承担全部责任。七、争议解决1.甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决。2.协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他事项1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。甲方（发包方）：___________________（签字盖章）乙方（承包方）：___________________（签字盖章）日期：______年______月______日篇3发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条合同工期1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。2.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：（1）因不可抗力致使工程不能按合同计划开工或无法继续施工；（2）因甲方原因致使工程无法按合同计划开工或无法继续施工；（3）因设计变更或工程范围变更而需更改设计、增加工程量。第三条工程质量及验收标准1.工程质量必须达到合格标准。2.验收标准按照国家或地方现行的工程质量验收规范执行。第四条合同价款及支付方式1.本合同价款为：_________元（大写：_________元）。2.支付方式：银行转账支付。乙方开户银行为：_________；账号为：________。3.付款节点：按工程进度支付。开工后支付合同总金额的________%；中期支付________%；竣工验收合格后支付剩余的________%。第五条双方职责及义务1.甲方职责及义务：（1）负责办理有关建设手续，为乙方创造一个良好的施工环境；（2）负责设计交底及图纸会审，对图纸中的问题进行解释说明；（3）负责工程竣工验收工作。2.乙方职责及义务：（1）严格按照设计图纸和验收规范施工，确保工程质量；（2）遵守相关法律法规和施工现场管理规定，确保安全生产和文明施工；（3）负责工程的保修工作，保修期为一年。在保修期内，如发生质量问题，乙方应负责免费维修。第六条违约责任及赔偿损失1.甲方违约责任：如甲方未能按时支付工程进度款或未能按时办理相关建设手续，导致乙方无法按时开工或无法继续施工，甲方应承担违约责任，并赔偿由此给乙方造成的全部损失。2.乙方违约责任：如乙方在施工过程中存在质量问题或安全隐患，经甲方指出后仍未整改，甲方有权要求乙方停工整改，并承担相应的违约责任。同时，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。第七条合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。在合同生效期间，双方应严格遵守合同条款，履行合同义务。如有违约行为，违约方应承担相应的法律责任。2.合同终止：如遇下列情况之一，合同可终止：（1）因不可抗力致使工程无法继续进行；（2）因甲方原因导致工程无法继续进行；（3）因乙方原因导致工程无法继续进行。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条争议解决方式本合同的解释权归甲方所有。如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重事实、提供充分证据并积极配合法院的调查取证工作。判决结果出来后应立即执行。判决结果出来后应立即执行。篇4发包方（甲方）：XXX，联系电话：XXXX，地址：XXXX。承包方（乙方）：XXX，联系电话：XXXX，地址：XXXX。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：XXXX。2.工程地点：XXXX。3.工程承包方式：XXXX。4.工程范围和内容：XXXX。第二条工程期限1.本工程合同工期为XX天（从开工之日算起）。2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划完工日期XXXX年XX月XX日。3.如遇下列情况，乙方可向甲方申请顺延工期：（1）因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工的；（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而被迫停工的；（3）因甲方原因造成乙方不能连续施工或导致工程无法按时开工的。第三条工程合同总价及付款方式1.本工程合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXX）。本工程总价已包括材料费、机械费、劳务费等乙方完成本工程所需的一切费用。2.付款方式：XXXX。第四条工程质量及验收标准1.工程质量必须达到合格（或优良），否则乙方应无偿返工，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。2.验收标准：按国家相关的技术规范、标准及甲方要求进行验收。第五条双方负责事项1.甲方负责事项：（1）办理工程设计、开工手续，提供施工所需的场地、道路和水、电等条件；（2）负责办理工程的竣工验收工作。2.乙方负责事项：（1）编制施工计划，做好施工前的准备工作；（2）严格按施工规范和设计要求施工，确保工程质量；（3）协助甲方办理工程的竣工验收工作。第六条违约责任与赔偿损失1.甲方若不按合同约定支付工程进度款，每延期一天，应按工程合同总价的千分之XX向乙方支付违约金。若甲方延期付款超过XX天，乙方有权停工，由此造成的全部损失由甲方承担。2.乙方若达不到合同要求的工程质量或工期要求，每延期一天，应按工程合同总价的千分之XX向甲方支付违约金。若乙方工期延误超过XX天，甲方有权解除合同，由此造成的全部损失由乙方承担。3.如因乙方原因造成工程重大质量问题或安全事故，由此造成的全部损失由乙方承担。4.甲方若违反合同约定，提前收回工程或中途终止合同，由此造成的全部损失由甲方承担。第七条合同生效与终止1.本合同双方签字盖章后生效。2.在履行合同过程中，如遇下列情况之一，合同终止：（1）因不可抗力致使合同无法继续履行；（2）因一方违约致使合同无法继续履行；（3）双方协商同意终止合同。3.合同终止后，双方应友好协商确定工程款的结算方式及已完工程的处理方式。如协商不成，可依法提起诉讼。第八条争议解决方式1.本合同履行过程中发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成时，双方同意通过法律途径解决。2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的其他条款。3.争议解决方式及管辖法院可由双方协商确定，协商不成时，任何一方可向合同签订地法院提起诉讼。第九条其他事项1.本合同未尽事宜，双方可协商补充；补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同复印件一式XX份，双方各执XX份。本合同自双方签字盖章之日起生效。3.附加条款：XXXX。甲方（签字/盖章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日篇5发包方（甲方）：XX，身份证号：XX，联系方式：XX。承包方（乙方）：XX，身份证号：XX，联系方式：XX。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：XX。2.工程地点：XX。3.工程承包方式：XX。4.工程范围和内容：XX。第二条工程期限1.本工程合同总工期为XX天（从开工之日算起）。2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划完工日期XXXX年XX月XX日。3.如遇下列情况，乙方可向甲方申请顺延工期：（1）因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工的。（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工的。（3）因甲方不能按期供图、供料、设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工的。第三条工程合同总价本工程合同总价为人民币XX元（大写：XX元）。工程结算时，按实际发生的工程量结算。第四条工程质量与验收1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。2.乙方应按工程进度，分阶段向甲方代表提交工程质量报告。重大质量事故应及时向甲方代表及有关部门报告。工程质量经验收不合格的，乙方应负责无偿返工或整改。3.工程质量验收应按《工程质量验收规范》GB50300-2025和相关质量评定标准执行。4.验收时，如发现工程质量不符合设计要求或存在重大质量事故，需要返工或整改的，乙方应承担全部责任，甲方有权要求乙方停工整改或返工，由此造成的全部损失由乙方承担。5.验收时，如发现工程质量符合设计要求且不存在重大质量事故，需要部分整改的，乙方应承担部分责任，甲方有权要求乙方进行整改，由此造成的部分损失由乙方承担。6.验收时，甲方应提供必要的技术资料、图纸和现场条件。验收合格后，双方应签署质量验收报告。7.验收费用由乙方承担。8.验收合格后，乙方应提交所有相关资料和图纸，并办理工程移交手续。甲方应办理工程结算手续并支付应付的款项。9.验收不合格时，乙方应在规定时间内进行整改并重新申请验收。若仍不合格，乙方应承担违约责任并赔偿因此给甲方造成的全部损失。10.在保修期内，乙方应继续负责工程的维修工作。保修期结束后，甲方应支付保修费用并返还保修金。11.工程质量保证金按工程合同总价的10%计算，保修期满后返还给乙方。若保修期内发生质量问题需要维修时，维修费用从保证金中扣除。若保修期满未发生质量问题或质量问题已修复，则保证金如数返还给乙方。12.工程质量保修期为一年。保修期从工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内，乙方应提供必要的维修服务和技术支持。保修期结束后，双方应办理保修终结手续。13.甲方代表在验收时发现工程质量问题或安全隐患时，有权要求乙方进行整改或停工整改。乙方应积极配合并承担相应责任。若甲方代表提出的整改意见不合理或无法实施时，乙方有权提出异议并协商解决方案。若协商不成时，双方可按照国家有关法律法规的规定处理。14.甲方代表在验收过程中应对工程质量进行必要的检查、检测和试验等项工作并承担相关费用；同时应尊重乙方的合理意见和正当要求并给予必要的协助和支持等项工作。若甲方代表在验收过程中发现重大质量问题或安全隐患时应及时通知乙方并采取有效的补救措施以防止损失扩大化；若需返工或整改时应积极配合乙方做好相关工作并确保质量安全可靠地交付使用；若需索赔时应按照国家有关法律法规的规定进行处理并确保双方权益得到保障；若需仲裁或诉讼时应按照国家有关法律法规的规定进行仲裁或诉讼并承担相应的法律责任和费用等项工作。篇6发包方（甲方）：[公司名称]承包方（乙方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程承包方式：[承包方式]4.工程范围和内容：[范围和内容]第二条合同工期1.本合同工程计划开工日期为：XXXX年XX月XX日，计划完工日期为：XXXX年XX月XX日。合同工期为：XX天。2.乙方每月完成工程量必须经甲方审核后，报监理审批。审批后的工程量作为支付进度款的依据。3.甲方将组织人员定期或不定期对施工进度进行检查，乙方应配合甲方工作，并提供相关的施工记录及材料设备清单。4.乙方应做好施工记录，确保施工进度与计划一致。如有特殊情况需调整工期，应提前向甲方提交书面申请。5.甲方将在收到书面申请后尽快给予答复，并在双方协商后确定调整后的工期。6.乙方在施工中必须确保安全、文明施工，并严格遵守甲方及监理的有关规定。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第三条工程价款与支付方式1.本合同工程总造价为：人民币[金额]元整（大写：[金额汉字大写]）。该造价已包括完成本工程所需的所有费用，乙方不得要求甲方额外支付任何费用。2.支付方式：银行转账。3.甲方将在签订合同后向乙方支付工程款的XX%作为预付款，即人民币[金额]元整（大写：[金额汉字大写]）。预付款从合同生效之日起计息，利率为XX%。4.乙方在每月XX日之前向甲方提交上月完成工程量及进度款支付申请，甲方在收到申请后XX个工作日内审核并支付进度款。进度款支付比例为已完成工程量的XX%。5.当工程竣工验收合格后，甲方将支付剩余工程款。剩余工程款支付比例为合同总造价的XX%。具体支付时间为竣工验收合格后XX个工作日。6.乙方在收到甲方支付的款项后，应及时向甲方出具合法有效的发票。如因乙方原因未及时出具发票，甲方有权推迟支付相应款项，直至乙方出具发票为止。7.在施工过程中，如因设计变更等原因导致工程量增加或减少时，双方应签订补充协议或变更合同价款。补充协议或变更合同价款时，应明确变更的内容、变更工程量及变更后的合同价款等。8.乙方在签订合同前应向甲方提交相应的资质证明文件及业绩证明材料，以证明其具备相应的施工能力和经验。如乙方未提交相关证明材料或提交的材料不真实、不合法或无效时，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。9.在施工过程中，如因乙方原因造成工程质量问题或安全事故时，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。同时，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。10.在施工过程中，如因不可抗力因素导致工程无法继续进行时（如自然灾害、政策调整等），双方应友好协商解决相关事宜。协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼或仲裁机构申请仲裁解决争议问题。11.本合同自双方签字盖章之日起生效至工程竣工验收合格并结算完毕后终止效力。在合同生效期间内任何一方不得擅自变更或解除本合同内容；如需变更或解除时应提前协商一致并签订书面协议后方可进行变更或解除操作；否则将承担相应的法律责任和赔偿责任风险问题承担方面规定如下：由于甲方原因造成工期延误时由甲方承担违约责任；由于乙方原因造成工期延误时由乙方承担违约责任；由于不可抗力因素造成工期延误时由双方协商后确定各自承担违约责任比例情况；其他情况下均由违约方承担违约责任并赔偿因此给对方造成的实际损失及合理支出费用；对于工程质量问题引起的违约责任及赔偿责任问题亦按照上述原则进行处理。篇7甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承包甲方施工工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：__________________2.工程地点：__________________3.工程内容：__________________4.工程造价：__________________二、工程期限1.工程开工日期：______年______月______日。2.工程竣工日期：______年______月______日。三、承包方式及工程范围本工程采用总承包方式，由乙方负责设计、采购、施工及验收等全部工作。工程范围包括但不限于以下内容：地基工程、主体结构工程、装修工程、给排水工程、电气工程等。四、工程质量和验收标准1.乙方应按照国家和地方现行的建筑工程质量标准和设计要求，精心组织施工，确保工程质量。2.工程竣工后，乙方应按照有关规定组织验收并提交验收资料。甲方应在收到验收资料后及时进行验收。3.若工程质量不符合约定，乙方应负责无偿修理并承担由此造成的经济损失。五、工程造价及支付方式1.工程总造价为人民币______元整（大写：__________________元整）。该造价为固定总价，除不可抗力因素外，不因任何因素调整。2.甲方在合同签订后支付乙方工程总造价的______%作为预付款。工程进度过半时支付______%，工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余的______%。剩余______%作为质量保证金，质保期为一年。一年后无质量问题，甲方支付剩余款项。3.乙方应开具合法有效的发票给甲方。六、安全生产和文明施工要求1.乙方应遵守国家和地方有关安全生产和文明施工的法律、法规及规定，建立安全生产和文明施工管理制度，落实各项防护措施。2.乙方在施工过程中发生的安全事故和造成的经济损失，由乙方承担全部责任。3.甲方有权对乙方的安全生产和文明施工情况进行监督和检查。发现安全隐患或违规行为，甲方有权要求乙方整改或停工整改。整改费用由乙方承担。七、违约责任及赔偿损失1.甲乙双方任何一方违反本合同约定，均应承担违约责任。违约方应赔偿因违约给对方造成的经济损失。2.若因乙方原因导致工程延期交付的，每延期一天，乙方应向甲方支付违约金人民币______元整（大写：__________________元整）。违约金总额不超过合同总金额的______%。若违约金数额达到合同总金