2025钢筋混凝土与型钢组合结构工程合同范本

2025钢筋混凝土与型钢组合结构工程合同范本本合同由下列双方于年月日在中华人民共和国省市签订：甲方（发包人）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（承包人）：地址：法定代表人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方经友好协商，就钢筋混凝土与型钢组合结构工程达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3结构类型：钢筋混凝土与型钢组合结构1.4建筑面积：平方米1.5建筑层数：地上层，地下层1.6合同范围：包括但不限于钢筋混凝土结构施工、型钢安装、预埋件施工及相关配套设施的施工。第二条承包范围2.1乙方承包范围包括：（1）钢筋混凝土结构施工：包括基础、梁、板、柱、楼梯等构件的钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇筑及相关工序。（2）型钢组合结构施工：包括型钢安装、焊接、校准及相关钢结构施工。（3）预埋件安装：根据设计图纸要求，完成所有预埋件的定位、安装及固定。（4）其他相关工作：包括但不限于施工场地清理、材料搬运、施工机械调试及维护等。2.2乙方应严格按照设计图纸、施工技术规范及相关标准进行施工，并确保工程质量符合合同要求。第三条合同工期3.1开工日期：年月日3.2竣工日期：年月日3.3总日历天数：天3.4因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价款‰的违约金，最高不超过合同总价款的%。3.5非乙方原因（如甲方原因、不可抗力等）导致工期延误的，乙方应及时通知甲方，并协商调整工期。第四条质量标准4.1本工程的质量标准为：符合《混凝土结构设计规范》（GB50010）、《钢结构设计规范》（GB50017）及国家、地方相关标准和规范。4.2工程质量验收标准为：一次性验收合格。4.3乙方在施工过程中应严格执行质量管理制度，确保工程各分项、分部工程符合设计要求和规范标准。4.4甲方有权对乙方的施工质量进行监督和检查，乙方应积极配合并及时整改存在的问题。4.5工程竣工验收时，若存在质量问题，乙方应按照甲方要求进行修复或返工，修复或返工期间的工期不予顺延。第五条合同价款5.1合同总价款：人民币元（大写：元整），包含完成本合同所有工作的全部费用。5.2合同价款组成：（1）钢筋混凝土结构施工费用：人民币元（2）型钢组合结构施工费用：人民币元（3）其他费用：人民币元5.3合同价款调整条件：（1）设计变更导致的工程量增减。（2）甲方确认的签证单。（3）法律法规或政策变化导致的价款调整。5.4价款调整方式：由甲乙双方协商一致后签订补充协议。第六条双方责任和义务6.1甲方责任和义务（1）提供施工场地，并保证施工所需水、电、道路等条件。（2）提供设计图纸及技术资料，并在合同签订后日内交付乙方。（3）协调处理施工过程中涉及的外部关系，为乙方施工创造有利条件。（4）按合同约定支付工程款项。（5）对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督和检查。6.2乙方责任和义务（1）组织施工队伍进场，并保证施工人员数量和技术水平满足施工要求。（2）编制施工组织设计和进度计划，并按时提交甲方审核。（3）严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量和安全。（4）负责施工现场的环境保护和文明施工，做到工完场清。（5）按合同约定的时间完成工程，并通过竣工验收。（6）负责工程保修期内的维修服务。第七条工程进度与付款7.1工程进度要求：（1）乙方应按照施工进度计划组织施工，确保工程按期完成。（2）甲方有权对乙方的施工进度进行检查和监督。7.2工程款支付方式：（1）预付款：合同签订后日内，甲方支付合同总价款的%作为预付款。（2）进度款：工程完成至主体结构封顶后日内，甲方支付合同总价款的%。（3）结算款：工程竣工验收合格后日内，甲方向乙方支付合同总价款的%。（4）质保金：合同总价款的%作为质保金，质保期满后日内无质量问题一次性支付。7.3违约责任：（1）甲方逾期支付工程款的，每逾期一日，应向乙方支付应付金额‰的违约金。（2）乙方因自身原因导致工程进度延误的，甲方有权暂停支付进度款。第八条变更与索赔8.1施工过程中，如需设计变更，甲方应提前日书面通知乙方，并提供变更图纸或说明。8.2因设计变更导致的工程量增加或减少，双方应协商调整合同价款。8.3乙方在施工中发现设计图纸或技术要求不合理，应及时通知甲方，甲方应在日内书面答复。8.4乙方因设计变更或其他原因导致的停工、窝工、返工等损失，可向甲方提出索赔，索赔金额经双方确认后计入合同价款。第九条质量保修9.1质保期：自工程竣工验收合格之日起年。9.2质保范围：（1）钢筋混凝土结构：年。（2）型钢组合结构：年。（3）其他相关工程：年。9.3在质保期内，如因施工质量问题出现缺陷，乙方应在接到甲方通知后日内进行维修，维修费用由乙方承担。9.4因不可抗力或甲方使用不当造成的质量问题，维修费用由甲方承担。第十条违约责任10.1甲方违约责任：（1）因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应赔偿乙方造成的经济损失。（2）甲方逾期支付工程款的，按第七条约定支付违约金。10.2乙方违约责任：（1）因乙方原因导致工程未按期竣工的，按第三条约定支付违约金。（2）工程未达到质量标准要求的，乙方应负责返工或维修，由此产生的费用由乙方承担。（3）因乙方原因导致施工安全事故的，乙方承担全部责任并赔偿甲方损失。第十一条争议解决11.1甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应友好协商解决。11.2协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2本合同自双方签字盖章之日起生效。12.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。12.4其他约定事项：甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签