2025(混凝土)建筑工程施工分包合同

2025(混凝土)建筑工程施工分包合同甲方（承包方）：统一社会信用代码：法定代表人：地址：乙方（分包方）：统一社会信用代码：法定代表人：地址：根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就工程的混凝土施工分包事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1项目名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4分包范围：1.5结构类型：1.6建筑面积：平方米1.7质量目标：1.8安全目标：第二条合同工期2.1开工日期：年月日2.2竣工日期：年月日总工期：天（日历天，包括法定节假日）2.3因甲方原因导致的停工、窝工，工期相应顺延；因乙方原因导致的停工、窝工，工期不予顺延。2.4工期延误违约金：元/天，累计最高不超过合同总价的%。第三条合同价款3.1合同总价：人民币元（大写：元整）3.2合同价款计算方式：按照施工图纸及设计变更要求，混凝土工程量暂定为立方米，综合单价为元/立方米，总价为元。具体工程量以双方确认的签证单及竣工资料为准。3.3合同价款调整：因设计变更、签证导致的工程量增减，双方按合同约定综合单价执行；新增项目无综合单价的，双方另行协商。材料价格波动超过%的，双方另行协商调整。第四条工程款支付4.1合同签订后日内，甲方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元。4.2工程进度款支付：乙方每月日前提交当月完成工程量的签证单，经甲方确认后日内支付当月进度款的%。4.3竣工验收合格后日内，甲方支付至合同总价的%。4.4质量保修金：合同总价的%，即人民币元，保修期满且无质量问题后日内一次性无息退还。4.5乙方每次收款前需向甲方提供正规税务发票。第五条分包范围及要求5.1分包范围：混凝土（含商品混凝土）的供应、运输、浇筑、振捣、养护、模板支拆等全部工序。包括但不限于以下内容：按照施工图纸及技术要求进行混凝土施工；确保混凝土强度、密实性、外观质量符合设计要求；负责施工过程中所需的施工机具、辅助材料的提供；负责施工区域的场地清理及成品保护。5.2乙方不得将本合同内容转包或分包给其他单位或个人。第六条双方权利与义务6.1甲方的权利与义务6.1.1甲方的权利：对乙方的施工质量、进度、安全进行监督检查；对乙方违反合同约定的行为进行处罚；在乙方无力继续履行合有权解除合同并另行委托施工队伍。6.1.2甲方的义务：按时支付工程款；提供施工图纸及技术要求；负责施工用水、用电的接入及费用支付；协调乙方与其他分包单位的配合工作。6.2乙方的权利与义务6.2.1乙方的权利：要求甲方按时支付工程款；要求甲方提供施工条件及技术支持。6.2.2乙方的义务：按照合同约定的质量标准、工期要求完成施工任务；确保施工安全，承担施工期间的一切安全事故责任；按时提交施工方案、进度计划及质量保证措施；承担施工期间的成品保护责任。第七条安全管理责任7.1乙方必须遵守甲方及施工现场的安全管理规定，接受甲方的安全监督检查。7.2乙方负责为其施工人员购买人身意外伤害保险，并承担施工期间的一切安全事故责任。7.3乙方施工人员进入施工现场必须佩戴安全防护用品，严格遵守安全操作规程。7.4发生安全事故后，乙方应立即报告甲方及有关部门，并负责处理善后事宜。7.5由于乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任及费用。第八条质量管理与验收8.1质量标准：执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2025）及国家现行相关标准。混凝土强度等级为，抗渗等级为。8.2验收程序：分项工程完成后，乙方自检合格后通知甲方验收；验收不合格的，乙方应在甲方限定时间内返工或整改，费用自理。8.3质量保修：保修期为年，自工程竣工验收合格之日起算。保修期内因乙方施工原因造成的质量问题，乙方应无偿维修。第九条合同解除9.1合同解除条件：乙方未按合同约定时间节点完成施工进度，且在甲方书面催告后日内仍无明显改进的；乙方连续个月未完成施工任务的；乙方严重违反合同约定或相关法律法规的。9.2合同解除程序：甲方书面通知乙方解除合同，并要求乙方退场；结算工程款时扣除乙方已完工程量的%作为违约金。第十条争议解决10.1双方因本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。10.2本合同的诉讼费用由败诉方承担。第十一条其他条款11.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。11.3本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：