住建部 epc 合同范例

住建部epc合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

电子邮箱：________________

乙方（以下简称“承包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

电子邮箱：________________

鉴于甲方拟建设一项工程项目，需委托乙方进行工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行、验收及保修等全过程工程承包，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程总投资：____________________

5.工程建设工期：____________________

二、合同内容

1.乙方负责本工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行、验收及保修等全过程工程承包。

2.乙方应按照国家有关法律法规、行业标准、规范及甲方要求，确保工程质量、安全、进度和投资控制。

3.乙方应按甲方要求，对工程项目的勘察、设计、施工、试运行等环节进行全过程管理，确保工程顺利进行。

4.乙方应按照甲方要求，对工程项目的施工、试运行等环节进行验收，并负责工程项目的保修工作。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：____________________

2.支付方式：

（1）合同签订后，乙方提交相关资料，甲方支付合同价款的_____%作为预付款；

（2）工程进度达到合同约定节点时，乙方提交相关资料，甲方支付合同价款的_____%；

（3）工程竣工验收合格后，乙方提交相关资料，甲方支付合同价款的_____%；

（4）保修期满后，乙方提交相关资料，甲方支付合同价款的_____%。

四、工期及违约责任

1.工期：____________________

2.违约责任：

（1）乙方未按合同约定完成工程项目的勘察、设计、施工、试运行等环节，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任；

（2）乙方未按合同约定完成工程项目的保修工作，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任；

（3）因乙方原因导致工程进度延误，每延误一日，乙方应向甲方支付合同价款的_____%作为违约金。

五、工程质量及验收

1.工程质量：乙方应按照国家有关法律法规、行业标准、规范及甲方要求，确保工程质量。

2.验收：工程竣工验收合格后，甲方应在收到乙方提交的相关资料后____个工作日内，组织验收。

六、保密条款

1.双方对本合同内容以及在本合同履行过程中所知悉的对方商业秘密负有保密义务。

2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容以及在本合同履行过程中所知悉的对方商业秘密。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同履行完毕或双方协商一致解除本合同时，本合同终止。

九、附件

1.本合同附件一：工程勘察设计合同

2.本合同附件二：工程采购合同

3.本合同附件三：工程施工合同

4.本合同附件四：工程试运行合同

5.本合同附件五：工程验收合同

6.本合同附件六：工程保修合同

本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

签订日期：________________

备注：本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

电子邮箱：________________

乙方（以下简称“承包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

电子邮箱：________________

丙方（以下简称“第三方”）：

住所地：____________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

电子邮箱：________________

鉴于甲方拟建设一项工程项目，为保障工程质量和效率，甲方拟委托乙方进行工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行、验收及保修等全过程工程承包，同时引入丙方作为第三方参与项目的部分环节，以增强项目的整体实力。经甲乙双方及丙方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程总投资：____________________

5.工程建设工期：____________________

二、合同内容

1.乙方负责本工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行、验收及保修等全过程工程承包。

2.丙方参与本工程项目的部分环节，具体包括：____________________。

3.乙方应按照国家有关法律法规、行业标准、规范及甲方要求，确保工程质量、安全、进度和投资控制。

4.丙方应按照甲方要求，对其参与的项目环节进行管理，确保工程质量、安全、进度和投资控制。

三、甲乙丙三方权利与义务

1.甲方权利与义务：

a.甲方有权对乙方和丙方的施工过程、质量、进度、安全等方面进行监督检查；

b.甲方有权要求乙方和丙方按照合同约定履行义务；

c.甲方有权对乙方和丙方的违约行为进行追究；

d.甲方有权在必要时调整合同内容。

2.乙方权利与义务：

a.乙方有权按照合同约定收取工程款项；

b.乙方有权对丙方的参与进行监督和协调；

c.乙方应按照甲方要求，对其承包的工程环节进行严格管理；

d.乙方应承担因自身原因导致的违约责任。

3.丙方权利与义务：

a.丙方有权按照合同约定收取工程款项；

b.丙方应按照甲方要求，对其参与的项目环节进行管理；

c.丙方应承担因自身原因导致的违约责任。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：____________________

2.支付方式：

a.合同签订后，乙方提交相关资料，甲方支付合同价款的_____%作为预付款；

b.工程进度达到合同约定节点时，乙方提交相关资料，甲方支付合同价款的_____%；

c.工程竣工验收合格后，乙方提交相关资料，甲方支付合同价款的_____%；

d.保修期满后，乙方提交相关资料，甲方支付合同价款的_____%。

五、工期及违约责任

1.工期：____________________

2.违约责任：

a.乙方未按合同约定完成工程项目的勘察、设计、施工、试运行等环节，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任；

b.丙方未按合同约定完成其参与的项目环节，甲方有权要求丙方承担相应的违约责任；

c.因乙方或丙方原因导致工程进度延误，每延误一日，乙方或丙方应向甲方支付合同价款的_____%作为违约金。

六、保密条款

1.双方对本合同内容以及在本合同履行过程中所知悉的对方商业秘密负有保密义务。

2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容以及在本合同履行过程中所知悉的对方商业秘密。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同履行完毕或双方协商一致解除本合同时，本合同终止。

九、附件

1.本合同附件一：工程勘察设计合同

2.本合同附件二：工程采购合同

3.本合同附件三：工程施工合同

4.本合同附件四：工程试运行合同

5.本合同附件五：工程验收合同

6.本合同附件六：工程保修合同

十、第三方介入的意义和目的

丙方的介入旨在为甲方提供专业支持，增强项目的整体实力，确保工程质量、安全、进度和投资控制。通过引入丙方，甲方可以在项目实施过程中更好地协调各方资源，提高项目执行效率。

十一、甲方权益主导的目的和意义

本合同以甲方权益为主导，确保甲方在项目实施过程中拥有充分的监督权、决策权及追究违约责任的权利。甲方权益主导的目的和意义在于保障甲方投资利益，确保项目按照预期目标顺利完成。

本合同一式____份，甲乙丙三方各执____份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

丙方（盖章）：________________

签订日期：________________

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：

住所地：____________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

电子邮箱：________________

乙方（以下简称“总包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

电子邮箱：________________

丙方（以下简称“专业分包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

电子邮箱：________________

鉴于业主拟进行一栋商业综合体的建设，为保障项目的高效实施和专业化管理，业主决定采用总分包模式，委托乙方作为总包方进行整个项目的总协调和实施，同时引入丙方作为专业分包方承担特定专业工程，以发挥专业优势。经甲乙丙三方友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：商业综合体建设项目

2.项目地点：____________________

3.项目规模：____________________

4.项目总投资：____________________

5.项目建设工期：____________________

二、合同内容

1.乙方作为总包方，负责整个商业综合体的设计、采购、施工、试运行、验收及保修等全过程。

2.丙方作为专业分包方，负责商业综合体中特定专业工程的设计、施工及试运行。

3.乙方应确保项目整体质量、安全、进度和投资控制符合相关法律法规和行业标准。

4.丙方应按照乙方要求，确保其分包工程的专业性和工程质量。

三、乙方权利与义务

1.乙方权利：

a.乙方有权按照合同约定收取总包工程款项；

b.乙方有权对丙方的分包工程进行监督和协调；

c.乙方有权在必要时调整分包合同内容。

2.乙方义务：

a.乙方应按照业主要求，对整个项目进行管理；

b.乙方应承担因自身原因导致的违约责任。

四、丙方权利与义务

1.丙方权利：

a.丙方有权按照分包合同约定收取分包工程款项；

b.丙方有权在保证工程质量的前提下，按照专业要求进行施工。

2.丙方义务：

a.丙方应按照乙方要求，确保分包工程的专业性和工程质量；

b.丙方应承担因自身原因导致的违约责任。

五、合同价款及支付方式

1.合同价款：____________________

2.支付方式：

a.合同签订后，业主支付合同价款的_____%作为预付款；

b.分包工程开工后，业主支付合同价款的_____%；

c.分包工程竣工验收合格后，业主支付合同价款的_____%；

d.保修期满后，业主支付合同价款的_____%。

六、工期及违约责任

1.工期：____________________

2.违约责任：

a.乙方未按合同约定完成总包工程，业主有权要求乙方承担相应的违约责任；

b.丙方未按合同约定完成分包工程，业主有权要求丙方承担相应的违约责任；

c.因乙方或丙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方或丙方应向业主支付合同价款的_____%作为违约金。

七、保密条款

1.双方对本合同内容以及在本合同履行过程中所知悉的对方商业秘密负有保密义务。

2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容以及在本合同履行过程中所知悉的对方商业秘密。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同履行完毕或双方协商一致解除本合同时，本合同终止。

十、乙方权益主导的目的和意义

本合同以乙方权益为主导，确保乙方在项目实施过程中拥有充分的协调权、