农村公厕建设合同书模板6篇

农村公厕建设合同书模板6篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方农村公厕建设项目达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：农村公厕建设2.项目地点：甲方所在地3.项目内容：新建公厕一座，包括地基、主体结构、内外装修等4.建设标准：按照甲方提供的设计图纸及技术要求进行建设二、合同总价及支付方式1.合同总价：人民币_________元整（大写：_________元整）2.支付方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款；项目验收合格后，甲方支付乙方合同总价的70%。三、建设工期及进度要求1.建设工期：自合同签订之日起至项目验收合格之日止，共计_________天。2.进度要求：乙方需按照甲方要求的施工进度进行建设，确保工期按时完成。四、质量保证及验收标准1.乙方需确保施工质量符合甲方提供的设计图纸及技术要求，保证公厕的结构安全、功能齐全、外观美观。2.验收标准：按照甲方提供的施工图纸、技术要求及合同条款进行验收。验收时，乙方需提供完整的施工记录、材料检验报告等技术资料。五、双方权利义务1.甲方需按时支付合同款项，确保施工顺利进行。同时，甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保施工质量符合要求。2.乙方需确保施工进度及质量符合合同约定，如因乙方原因造成工期延误或质量不合格，乙方需承担相应的违约责任。此外，乙方还需确保施工期间的安全生产，防止发生安全事故。六、违约责任及争议解决1.违约责任：如因一方违约导致合同无法按时履行或给另一方造成损失，违约方需承担相应的违约责任。2.争议解决：如双方因合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同未尽事宜，可由双方协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.工程施工期间，如遇不可抗力因素导致合同无法按时履行的，双方可协商解除合同或延期履行合同。4.双方同意以诚信合作、互利共赢的原则共同履行合同义务。甲方（发包方）：_________（签字/盖章）乙方（承包方）：_________（签字/盖章）日期：_________年_________月_________日篇2甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就农村公厕建设项目达成如下协议：一、项目名称及地点项目名称：农村公厕建设地点：[具体地点]二、合同双方的权利和义务1.甲方的权利和义务（1）甲方有权监督乙方的施工进度，确保施工质量符合标准要求。（2）甲方应按时向乙方支付合同约定的款项。（3）甲方应协助乙方解决施工过程中的相关问题。2.乙方的权利和义务（1）乙方应按时向甲方提交施工进度报告，确保施工进度符合合同约定。（2）乙方应确保施工质量符合标准要求，并承担相应的保修责任。（3）乙方应合理使用施工设备、材料，确保资源的有效利用。三、合同金额及支付方式1.合同金额：人民币[大写金额]元整。2.支付方式：甲方应按时向乙方支付合同约定的款项，具体支付时间为[支付时间]，支付金额为人民币[大写金额]元整。四、施工期限及进度要求1.施工期限：自合同签订之日起至项目竣工验收之日止，共[施工天数]天。2.进度要求：乙方应确保施工进度符合合同约定，按时完成施工任务。五、质量保证及验收标准1.乙方应确保施工质量符合标准要求，并承担相应的保修责任。保修期为一年，自项目竣工验收之日起计算。在保修期内，乙方应免费维修因施工质量问题引起的损坏。2.验收标准：项目验收应按照相关行业标准进行，具体验收标准为[验收标准]。乙方应在项目竣工验收前向甲方提交验收申请，并提供相关验收资料。甲方应在收到验收申请后尽快组织验收。六、违约责任及赔偿标准1.甲方违约：如甲方未按时向乙方支付合同约定的款项或未协助乙方解决施工过程中的相关问题，导致乙方无法按时完成施工任务，甲方应承担相应的违约责任。具体赔偿标准为[赔偿标准]。2.乙方违约：如乙方未按时向甲方提交施工进度报告或施工质量不符合标准要求，导致甲方无法按时完成施工任务或造成其他损失，乙方应承担相应的违约责任。具体赔偿标准为[赔偿标准]。七、争议解决方式及管辖法院1.争议解决方式：如甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保案件的顺利进行。2.管辖法院：本合同的管辖法院为[管辖法院]。如甲乙双方在履行合同过程中发生争议并提起诉讼，应由该法院管辖。双方同意接受该法院的管辖和审理。八、合同生效条件及时间1.合同生效条件：本合同自甲乙双方在合同上签字或盖章之日起生效。在合同生效前，双方应确保合同条款已经协商一致并达成一致意见。合同生效时，双方应履行各自的义务和责任。2.合同生效时间：本合同自[生效时间]起生效。双方应确保在合同生效前完成相关准备工作，并在合同生效时开始履行各自的义务和责任。篇3甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就农村公厕建设项目达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：农村公厕建设2.项目地点：_________3.项目内容：新建公厕一座，包括厕所主体、配套设施及环境绿化等。二、合同总价及支付方式1.合同总价：人民币_________元整（￥_________）。2.支付方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款，即人民币_________元整（￥_________）。剩余款项在工程竣工验收合格后一次性支付。三、工期及进度1.工期：本工程计划自_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工，工期为_________天。2.进度：乙方需按照甲方要求的施工进度进行，确保工程按时完成。四、质量保证及验收1.乙方需保证施工质量符合相关标准，使用合格的建筑材料和构件。2.工程竣工后，乙方需向甲方提交验收申请，甲方组织相关部门进行验收。验收合格后，甲方方可支付剩余款项。3.如工程质量不符合要求，乙方需负责返工并承担相关费用。五、甲方责任及义务1.甲方需及时向乙方提供施工所需的水电等基础设施支持。2.甲方需对乙方的施工进度和质量进行监督，确保工程顺利完成。3.甲方需按照合同约定及时支付乙方的预付款和剩余款项。六、乙方责任及义务1.乙方需确保施工质量符合相关标准，按时完成施工任务。2.乙方需对施工过程中的安全负责，确保施工过程中不发生任何安全事故。3.乙方需向甲方提交验收申请，并配合甲方进行验收工作。4.乙方需对甲方提出的问题及时进行整改。七、违约责任及赔偿1.甲乙任何一方如违反本合同的约定，需承担相应的违约责任。2.因违约造成对方损失的，违约方需赔偿对方的全部损失。3.甲方如未按照合同约定支付预付款或剩余款项，每逾期一天，需向乙方支付合同总价千分之一的违约金。4.乙方如未按照合同约定完成施工任务，每逾期一天，需向甲方支付合同总价千分之一的违约金。同时，乙方还需赔偿甲方因逾期完成施工任务所造成的全部损失。八、争议解决及法律适用1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他条款仍应继续履行。3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字或盖章之日起生效。甲方（发包方）：_________（签字/盖章）乙方（承包方）：_________（签字/盖章）日期：_________年_________月_________日篇4甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就农村公厕建设事项达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：农村公厕建设工程2.工程地点：_________3.工程内容：建设农村公厕，包括蹲位、小便池、水龙头、照明等设施的建设和安装。二、合同工期1.工程开工日期：_________年_________月_________日2.工程竣工日期：_________年_________月_________日3.合同工期：_________天三、合同价款及支付方式1.工程总价款：人民币_________元（大写：_________元整）2.支付方式：甲方在合同签订后支付工程总价款的_________%作为预付款，剩余款项在竣工验收合格后支付。具体支付时间和金额如下：（1）预付款：人民币_________元（大写：_________元整）（2）竣工验收款：人民币_________元（大写：_________元整）四、工程质量及验收标准1.工程质量标准：符合《农村公厕建设规范》和相关行业标准。2.验收标准：按照《农村公厕建设规范》和相关行业标准进行验收。3.验收时间：竣工验收时间为工程竣工后_________天内。4.验收费用：验收费用由甲方承担。五、双方权利义务1.甲方权利及义务：（1）甲方有权监督乙方的施工过程，确保工程质量符合标准。（2）甲方有义务按照合同约定支付工程价款。（3）甲方有义务协助乙方解决施工过程中的相关问题。2.乙方权利及义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程价款。（2）乙方有义务按照合同约定完成工程施工任务。（3）乙方有义务保证工程质量符合标准。（4）乙方有义务在竣工验收后提供必要的维修服务。六、违约责任及赔偿标准1.甲方违约责任：甲方未按照合同约定支付工程价款，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。具体赔偿标准为合同总价款的_________%。2.乙方违约责任：乙方未按照合同约定完成工程施工任务或工程质量不符合标准，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。具体赔偿标准为合同总价款的_________%。七、其他约定事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。具有同等法律效力。2.在合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方应协商解决。协商不成的，可依法解除合同。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。4.如因合同纠纷需要提起诉讼的，由违约方承担全部法律责任。篇5甲方（建设单位）：XX市XX区XX政府乙方（施工单位）：XX市XX区XX建筑公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方就XX市XX区XX农村公厕建设项目进行协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.工程名称：XX市XX区XX农村公厕建设2.工程地点：XX市XX区XX村3.工程规模：建筑面积XX平方米，蹲位XX个4.工程质量：按照国家相关标准进行施工，确保工程质量合格5.工程期限：自合同签订之日起XX个月内完成二、甲方责任1.甲方负责提供工程建设所需的土地、资金等支持2.甲方负责协调处理与工程相关的各种问题，确保工程顺利进行3.甲方有权对乙方的施工进行监督，确保工程质量符合标准4.甲方需按时支付乙方的工程进度款，确保资金供应稳定三、乙方责任1.乙方需按照甲方要求进行施工，确保工程进度和质量2.乙方需建立健全施工管理制度，确保施工现场安全、整洁3.乙方需积极配合甲方的质量监督工作，及时整改存在的问题4.乙方需按时向甲方提交工程进度报告，确保信息透明化四、合同价款与支付方式1.工程总造价：人民币XX元（大写：XX元整）2.支付方式：甲方按照工程进度支付乙方款项具体支付节点如下：（1）基础工程完成并经甲方验收合格后，支付合同总金额的XX%；（2）主体工程完成并经甲方验收合格后，支付合同总金额的XX%；（3）装修工程完成并经甲方验收合格后，支付合同总金额的XX%；（4）工程竣工验收合格后，支付合同总金额的XX%。3.乙方需向甲方提供正规的税务发票，以便甲方进行财务报销。五、违约责任1.甲方如未按时支付乙方工程进度款或未提供必要支持，需承担相应的违约责任。2.乙方如未按时完成工程进度或施工质量不符合标准，需承担相应的违约责任。3.双方如因不可抗力因素导致工程无法按时完成或造成损失，需根据实际情况协商解决方案。六、争议解决方式1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商的方式解决。2.协商不成的，双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼程序的顺利进行。3.判决结果出来后，败诉方需按照判决结果履行相关义务。如有违约行为，需承担相应的法律责任。七、合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方需共同遵守合同条款，确保工程顺利进行。2.在合同生效期内，双方不得擅自变更或终止合同。如需变更或终止合同，需经过双方协商达成一致意见后方可进行。3.合同终止后，双方需按照合同条款进行结算和清理工作。如有未完成的工作或造成的损失，需根据实际情况进行协商处理。八、其他未尽事宜1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。如有遗失或损坏，需及时补办或修复。3.本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。双方需共同遵守合同条款，确保农村公厕建设项目的顺利进行。篇6甲方（建设单位）：XX县（市）XX乡镇（街道）XX村（社区）乙方（施工单位）：XX县（市）XX乡镇（街道）XX村（社区）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就农村公厕建设事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XX县（市）XX乡镇（街道）XX村（社区）农村公厕建设项目2.工程地点：XX县（市）XX乡镇（街道）XX村（社区）公共场所3.工程规模：建筑面积XX平方米，设计蹲位XX个，管理用房XX平方米4.设计标准：按照《农村公厕建设规范》及相关标准进行设计和建设二、合同条款1.工程价款及支付方式（1）工程价款：本合同工程价款为人民币XX元（大写：XX元整），具体金额以结算为准。（2）支付方式：甲方按工程进度向乙方支付款项。具体支付节点如下：*基础工程完成并经甲方验收合格后，支付合同价款的XX%；*主体工程完成并经甲方验收合格后，支付合同价款的XX%；*装饰工程完成并经甲方验收合格后，