多人分包给一人的劳务合同7篇

多人分包给一人的劳务合同7篇篇1劳务合同甲方（发包人）：_________________乙方（承包人）：_________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将项目劳务分包给乙方施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_____________________________________2.工程地点：_____________________________________3.工程内容：_____________________________________4.承包方式：乙方采用包工包料方式承包甲方发包的劳务。二、合同工期1.合同工期：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。2.乙方应在合同签订后尽快组织人员进场施工，确保工期按时完成。三、劳务报酬及支付方式1.劳务报酬：乙方完成合同约定的劳务内容后，甲方将按照合同约定向乙方支付劳务报酬。具体报酬金额根据工程实际情况和双方协商确定。2.支付方式：甲方将在工程竣工验收合格后，一次性或分期向乙方支付劳务报酬。具体支付方式根据双方协商确定。四、质量标准及验收方式1.质量标准：乙方应严格按照合同约定和相关法律法规的规定进行施工，确保工程质量符合标准。2.验收方式：甲方将在工程竣工验收时对乙方完成的劳务成果进行验收。验收标准和方法由双方协商确定。五、安全施工及违约责任1.安全施工：乙方应严格遵守安全施工规定，确保施工现场的安全。如因乙方原因导致安全事故的发生，乙方应承担相应的法律责任。2.违约责任：如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任根据双方协商确定。六、争议解决方式如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规的规定，积极配合法院的调查和审理工作。七、合同生效及终止条件1.合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。生效后，双方应严格遵守合同约定，确保合同的顺利履行。2.合同终止：在合同履行过程中，如因不可抗力或双方协商一致等原因需要终止合同的，双方应友好协商并签订书面协议，明确双方的权利和义务。在合同终止后，乙方应尽快撤出施工现场，并确保撤出时的安全施工。甲方应根据合同约定向乙方支付相应的劳务报酬。八、其他约定事项1.保密义务：双方应对合同内容及项目相关信息保密，不得擅自泄露给第三方。2.不可抗力：如因不可抗力导致合同无法按时履行或无法履行完毕的，双方均不承担违约责任。但乙方应在不可抗力发生后尽快通知甲方，并提供相关证明材料以便甲方核实。3.双方协商：在合同履行过程中，如遇到需要协商解决的问题或需要变更合同条款的情况，双方应及时沟通并达成书面协议。4.争议解决费用：在争议解决过程中产生的诉讼费用、保全费用等由败诉方承担。但双方协商一致的除外。5.合同修改：如需对合同进行修改或补充的，双方应协商一致并签订书面协议明确修改或补充的内容。修改或补充的内容与本合同具有同等法律效力。6.通知与送达：双方的联系地址和电话如有变更的，应及时通知对方。通知应以书面形式送达对方签收或邮寄送达至对方指定地址。邮寄送达的以签收为准。若因通知送达不到位导致合同无法按时履行的后果由责任方承担。7.合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同文本具有同等法律效力。如有未尽事宜或需进一步协商解决的问题可另行签订补充协议加以解决。补充协议与本合同具有同等法律效力。篇2劳务合同甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将_____工程发包给乙方施工，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：_________4.工程造价：_________二、工期要求1.开工日期：_________2.竣工日期：_________3.合同工期：_________三、工程质量要求1.工程质量标准：_________2.乙方施工所承包的工程项目，必须全部达到甲方和业主方所要求的质量标准。3.由于乙方施工原因造成的工程质量事故和质量缺陷，乙方应在保修期内无偿维修。4.乙方必须按照甲方施工工期的要求，及时完成施工任务，不得拖延工期。5.乙方必须接受甲方在施工过程中的管理，遵守甲方施工质量的各项要求。6.乙方必须按照甲方的要求进行施工准备，按照甲方的计划进场施工。7.乙方必须按照甲方的要求，提交施工计划、施工措施等文件。8.乙方必须严格遵守施工现场的安全、卫生等规定，做好施工记录。9.乙方必须按照甲方的要求，做好施工过程中的成品保护。10.乙方必须严格遵守甲方施工质量的各项要求，做好施工质量的自检和互检工作。11.乙方必须按照甲方的要求，做好施工过程中的隐蔽工程验收。12.乙方必须按照甲方的要求，做好施工过程中的技术资料整理。13.乙方必须按照甲方的要求，做好施工过程中的设备、材料验收。14.乙方必须按照甲方的要求，做好施工过程中的试验、检测等工作。15.乙方必须接受甲方在施工过程中的质量检查、监督。16.乙方必须按照甲方的要求，做好施工质量的回访和保修工作。17.乙方必须严格遵守施工现场的各项规章制度，做好施工记录。18.乙方必须按照甲方的要求，做好施工过程中的现场管理工作。19.乙方必须按照甲方的要求，做好施工过程中的安全防护工作。20.乙方必须按照甲方的要求，做好施工过程中的环境保护工作。21.乙方必须接受甲方在施工过程中的安全监督。22.乙方必须按照甲方的要求，做好施工过程中的应急预案处理工作。23.乙方必须按照甲方的要求，做好施工过程中的风险预警工作。24.乙方必须按照甲方的要求，做好施工过程中的风险管理工作。25.乙方必须按照甲方的要求，做好施工过程中的风险防控工作。26.乙方必须按照甲方的要求，做好施工过程中的安全交底工作。27.乙方必须按照甲方的要求，做好施工过程中的安全培训教育等工作。28.其他质量方面的要求：_________。四、合同价款及支付方式1.合同价款：_________元（大写：_________元整）。本价款为完成本工程全部内容的包干价款，包含但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润等所有费用。在合同实施期间，本价款不因市场变化、工程量增减、材料价格波动等因素而调整。如因设计变更等原因导致工程量变化时，双方可协商确定调整方案。但涉及重大变更（如结构形式、使用功能等）时，双方应签订补充协议明确调整内容和价款。篇3劳务合同甲方（发包人）：XXX，地址：XXX，联系方式：XXX。乙方（承包人）：XXX，地址：XXX，联系方式：XXX。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将多人分包给乙方的劳务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXX。2.工程地点：XXX。3.工程内容：XXX。二、承包方式1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责购买施工所需的所有材料，并安排施工人员进行施工。2.甲方提供施工所需的水电及施工环境。三、合同价款及支付方式1.本工程总价款为人民币XX元整（大写：XX元整）。该价款已包含乙方完成本工程所需的所有费用，甲方无需再支付其他费用。2.乙方完成本工程并经甲方验收合格后，甲方一次性支付乙方全部合同价款。四、施工期限及进度要求1.本工程施工期限为XX天，自合同签订之日起开始计算。2.乙方需按照甲方的施工进度要求，合理安排施工计划，确保工程按时完成。五、质量保证及验收标准1.乙方需确保本工程质量符合《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，以及甲方的要求。2.工程完工后，甲方按照相关验收标准对乙方施工完成的工程进行验收。如验收合格，甲方一次性支付乙方全部合同价款；如验收不合格，乙方需按照甲方的要求进行整改，并承担整改费用。六、安全施工及违约责任1.乙方需确保施工过程中的安全，采取必要的安全措施，防止事故发生。如因乙方安全措施不到位导致施工人员或其他人员受伤或财产损失，乙方需承担全部责任。2.甲方需按照合同约定及时支付乙方合同价款。如甲方违约，需向乙方支付违约金，违约金为合同总金额的XX%。3.乙方需按照合同约定按时完成施工任务。如乙方违约，需向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的XX%。七、争议解决及法律适用1.如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。八、其他约定事项1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字或盖章之日起生效。2.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（发包人）：XXX（签字/盖章）乙方（承包人）：XXX（签字/盖章）日期：XXXX年XX月XX日篇4#甲方（发包人）：_________公司名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________#乙方（承包人）：_________姓名：_________性别：_________年龄：_________学历：_________专业：_________联系方式：_________一、合同背景鉴于甲方需要完成一项特定的劳务项目，该项目涉及多个方面的专业技能和劳务服务。甲方决定通过招标或协商的方式，将该项目分包给乙方。乙方作为承包人，具备相应的专业知识和劳务能力，愿意按照甲方的要求完成分包项目。二、合同目的本合同旨在明确甲方与乙方之间的权利义务关系，确保双方能够顺利履行劳务合同。通过本合同，甲方可以确保分包项目的质量和进度，乙方则可以获得合理的报酬和认可。三、合同范围1.项目名称：_________2.具体内容：_________3.要求：_________4.进度：_________5.预算：_________6.其他：_________四、报酬与支付方式1.报酬：乙方完成分包项目后，甲方将支付乙方相应的报酬。具体报酬根据项目的复杂度和乙方的专业能力确定。2.支付方式：甲方可以选择一次性支付或分期付款的方式。具体支付方式应根据双方协商确定。3.支付时间：甲方应在项目完成后尽快完成支付，确保乙方的合法权益。4.税费：乙方应自行承担相关税费，甲方在支付报酬时，将按照相关法规进行代扣代缴。五、双方权利义务1.甲方权利：甲方有权要求乙方按照合同约定完成分包项目，并对项目质量和进度进行监督。甲方有权在必要时对乙方的工作提出合理建议和指导。2.甲方义务：甲方应按时支付乙方报酬，并提供必要的支持和协助。甲方应确保分包项目的合法性和可行性，并承担相应的风险责任。3.乙方权利：乙方有权要求甲方按时支付报酬，并提供必要的支持和协助。乙方有权在必要时向甲方提出合理建议和指导。4.乙方义务：乙方应按照合同约定完成分包项目，并对项目质量和进度负责。乙方应确保分包项目的合法性和可行性，并承担相应的风险责任。六、违约责任及赔偿标准1.甲方违约：如甲方未按时支付报酬或未提供必要的支持和协助，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。具体赔偿标准应根据双方协商确定。2.乙方违约：如乙方未按时完成分包项目或未达到约定的质量标准，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。具体赔偿标准应根据双方协商确定。七、争议解决方式及管辖法院1.争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。如协商不成，可通过仲裁或诉讼的方式解决。具体仲裁或诉讼机构应根据双方协商确定。2.管辖法院：如双方选择通过诉讼的方式解决争议，应明确管辖法院。一般情况下，管辖法院应为乙方所在地法院。但双方也可根据具体情况协商确定管辖法院。八、合同生效与终止条件1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。具体生效时间应根据双方协商确定。2.合同终止条件：在合同履行过程中，如出现下列情况之一，双方可协商终止合同：（1）不可抗力导致合同无法继续履行；（2）双方协商一致同意终止合同；（3）一方严重违约导致合同无法继续履行。合同终止后，双方应友好协商处理相关事宜，确保双方权益得到保障。具体终止程序应根据双方协商确定。篇5劳务合同甲方（发包人）：___________乙方（承包人）：___________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将一定劳务分包给乙方完成的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：___________2.工程地点：___________3.工程内容：具体劳务内容请见附件。二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包甲方发包的劳务。乙方需自行承担施工所需的全部人力、物力及相应风险。三、合同工期1.乙方应在合同签订后尽快安排人员进场施工，并确保在约定工期内完成全部劳务内容。2.如有特殊情况需调整工期，乙方应提前与甲方协商，并签订书面补充协议。四、质量标准1.乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保施工质量符合相关标准。2.甲方有权对乙方的施工流程进行监督，并提出改进意见。乙方应积极采纳并改进施工流程，确保施工质量。五、付款方式1.甲方将按照施工进度和验收情况向乙方支付劳务费用。具体支付时间和金额请见附件。2.乙方应提供相应发票以便甲方进行财务报销。如有特殊情况需调整支付方式，乙方应提前与甲方协商，并签订书面补充协议。六、违约责任1.甲方如未按时支付劳务费用或未提供必要支持，应承担相应的违约责任。乙方有权要求甲方支付违约金并赔偿因此造成的损失。2.乙方如未按时完成劳务内容或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方支付违约金并赔偿因此造成的损失。七、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先尝试通过友好协商的方式解决。协商不成的，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决结果并履行相应义务。八、其他约定事项1.双方应保守本合同内容及实施过程中的商业机密和个人隐私。未经对方书面同意，任何一方不得擅自泄露或利用相关信息谋取不正当利益。2.本合同未尽事宜或双方在实施过程中有新的约定，双方可另行签订书面补充协议进行补充或变更。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同自双方签字（盖章）之日起生效，合同期满后自动失效。双方如需继续合作，可另行签订新的劳务合同。甲方（发包人）：___________（签字/盖章）日期：_______年_______月_______日联系方式：___________银行账户：___________乙方（承包人）：___________（签字/盖章）日期：_______年_______月_______日联系方式：___________银行账户：___________附件：具体劳务内容、施工设计图纸和技术要求、支付时间和金额等详细信息。篇6劳务合同甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方多项劳务事宜，达成如下协议：一、承包事项乙方同意为甲方提供多项劳务服务，包括但不限于以下事项：1.房屋装修工程；2.家电维修服务；3.管道维修服务；4.园林绿化工程；5.保安服务；6.餐饮服务等。二、承包方式1.乙方采取包工包料的方式承包上述劳务事项，即乙方负责提供完成劳务所需的全部人力、物力及技术支持；2.乙方在承包过程中，需严格遵守甲方的各项规定，确保工程质量、进度和安全；3.乙方需自行承担在承包过程中可能发生的各种风险及费用。三、合同期限1.本合同自双方签字盖章之日起生效；2.合同期限为一年，自合同签订之日起计算。四、费用与支付1.乙方提供的各项劳务费用由双方协商确定，具体价格详见附件《劳务费用清单》；2.甲方需在每次服务完成后及时支付相应的劳务费用，确保乙方能够及时收到款项。五、违约责任1.如乙方未按照合同约定提供劳务服务，或提供的服务质量不符合甲方要求，乙方需承担相应的违约责任；2.如甲方未按照合同约定支付劳务费用，或支付的款项不足以满足乙方的合理需求，甲方需承担相应的违约责任。六、争议解决1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；2.协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充；2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（发包人）：_________（签字/盖章）日期：_________年_________月_________日乙方（承包人）：_________（签字/盖章）日期：_________年_________月_________日篇7甲方（发包方）：[XXXXX]乙方（承包方）：[XXXXX]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方分包给乙方的劳务事项达成如下协议：一、劳务内容及要求乙方需根据甲方的需求，提供相应的劳务服务。具体内容包括但不限于：1.完成甲方指定的工作任务；2.遵守甲方的规章制度和管理要求；3.确保劳务质量符合甲方要求。二、合同期限本合同自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。合同期满，双方可协商续签。三、劳务费用及支付方式1.劳务费用：双方根据乙方提供的劳务量和质量，协商确定劳务费用。具体费用及支付方式如下：（1）基本费用：乙方每月可