农村风景区工程施工合同

第第页合同编号:________农村风景区工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码8/NUMPAGES总页数8一、主体与目的本合同双方当事人为：甲方（农村风景区管理方）与乙方（施工单位）。甲方为农村风景区管理方，负责农村风景区的整体规划与管理；乙方为施工单位，具备承担本工程施工的能力。本合同目的在于明确双方在农村风景区工程施工中的权利与义务，确保工程施工质量、进度和安全管理，达成合作共赢。具体合同内容如下：乙方按照甲方要求，在农村风景区进行工程施工，包括但不限于道路、绿化、景观设施等建设，确保施工质量达到相关标准。甲方负责施工场地、协调相关部门，确保乙方顺利施工。二、价格、支付方式1.合同价格：本工程施工总价为人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00）。该价格包含所有施工材料、人工、机械、运输、税费等相关费用。2.支付方式：a.预付款：合同签订后，乙方提交相关资质及施工方案，甲方在5个工作日内支付合同总价20%的预付款。b.进度款：工程进度达到合同约定节点时，乙方提交进度款申请及相关证明材料，甲方在收到申请后10个工作日内支付已完成工程量的60%作为进度款。c.结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交结算报告及发票，甲方在收到结算报告后30个工作日内支付剩余40%的结算款。d.保修金：合同总价5%作为保修金，在保修期满无质量问题后无息退还乙方。3.付款时间：甲方应在约定的时间内完成付款，如逾期付款，应向乙方支付逾期付款金额的千分之五作为违约金。三、双方权利与义务甲方权利与义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。2.甲方应按合同约定支付工程款，并保证资金来源合法。3.甲方负责施工所需的场地、设施，并协调相关部门办理施工许可等相关手续。4.甲方应监督乙方施工过程，确保施工安全、环保。乙方权利与义务：1.乙方应按照甲方要求，在规定时间内完成施工任务，保证工程质量。2.乙方应合格的施工人员、设备和材料，确保施工安全。3.乙方应遵守国家相关法律法规，保护施工现场的生态环境。4.乙方应配合甲方进行工程验收，并在验收合格后必要的保修服务。5.乙方在施工过程中遇到无法解决的问题，应及时与甲方沟通，寻求解决方案。双方违约责任：1.若甲方未按时支付工程款，应向乙方支付逾期付款违约金。2.若乙方未按时完成施工任务或工程质量不达标，应承担相应的违约责任，包括但不限于返工、赔偿损失等。3.若双方因施工过程中产生的争议无法协商解决，可依法向人民法院提起诉讼。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺施工质量符合国家及行业相关标准，确保工程质量达到设计要求。b.乙方应使用符合合同约定的材料，不得擅自更换或降低材料质量。c.工程验收合格后，乙方应至少一年的保修服务，确保工程质量。2.服务要求：a.乙方应设立专门的项目经理，负责工程的管理与协调，确保施工进度和质量。b.乙方应设立现场施工管理团队，负责日常施工管理，确保施工安全。c.乙方应定期向甲方汇报施工进度、质量情况，并及时解决施工过程中出现的问题。3.工程验收：a.工程竣工后，乙方应组织自检，并向甲方提交自检报告。b.甲方在收到自检报告后，应在10个工作日内组织验收。c.验收不合格的工程，乙方应在甲方提出整改要求后，按照要求进行整改，直至合格。4.服务期限：a.乙方的服务期限自工程验收合格之日起计算，至保修期满为止。b.在服务期限内，乙方应确保工程设施的正常运行，并及时处理甲方提出的各类问题。五、履行与变更1.履行：a.双方应严格按照合同约定的时间、质量、标准履行各自义务。b.乙方应在合同约定的期限内完成工程施工，并保证工程质量。c.甲方应在合同约定的期限内支付工程款，不得无故拖延。2.变更：a.合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同内容需要变更，双方应协商一致，签订书面变更协议。b.变更内容应包括但不限于工程范围、工期、价格、付款方式等。c.任何变更均不得影响合同的本质和目的，且变更后的合同内容应经双方签字盖章后生效。3.履行期限的延长：a.因不可抗力或其他非乙方原因导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并提交相关证明材料。b.甲方应在收到通知后，与乙方协商确定延长期限，并签订书面延期协议。c.延长期限内，乙方仍需履行合同约定的质量保证义务。4.合同解除：a.如一方违约，另一方有权根据合同约定解除合同，并要求违约方承担违约责任。b.双方协商一致解除合同，应签订书面解除协议，并妥善处理合同终止后的事宜。六、保密条款1.双方在本合同履行过程中所获得的对方商业秘密、技术秘密、业务信息等，均应予以严格保密。2.保密信息包括但不限于：工程设计图纸、技术数据、财务数据、市场信息、客户名单、经营策略等。3.双方承诺未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息，也不得利用保密信息从事损害对方利益的活动。4.保密义务在本合同终止后仍持续有效，双方对保密信息的保密期限不少于合同终止后的两年。5.如因法律规定或双方书面同意，需披露保密信息时，披露方应事先通知对方，并确保所披露信息仅限于必要的范围。6.违反保密义务的一方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。7.双方应采取必要的措施，确保保密信息的存储、传输和使用安全，防止未经授权的访问和泄露。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。3.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同中其他未争议的条款。4.争议解决过程中，双方应保持合作态度，不得采取可能损害对方利益的行为。5.争议解决费用由败诉方承担，但双方另有约定的除外。6.争议解决后，双方应立即执行法院或仲裁机构的裁决或决定。7.如双方同意通过仲裁解决争议，应选择具有管辖权的中立仲裁机构，并按照该机构的仲裁规则进行。8.仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。八、其它条款1.合同附件：本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、技术规范、付款计划等，均为合同有效组成部分。2.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为合同约定的工程完成并验收合格之日起两年。3.合同解除：除合同约定解除条件外，任何一方不得单方面解除合同。4.合同修改：本合同的任何修改或补充，均应以书面形式作出，并由双方签字盖章后生效。5.合同解除后的处理：合同解除后，双方应立即终止合同履行，并妥善处理合同终止后的未了事宜。6.合同终止：合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时，合同终止。7.合同终止后的债务：合同终止后，双方应立即履行各自的债务，并承担相应的法律责任。8.