2024年一级建造师之一建工程法规题库【考试直接用】

2024年一级建造师之一建工程法规题库

第一部分单选题（500题）

1、下列损失中，属于安装工程一切险的保险责任范围的是（）。

A.因原材料缺陷引起的保险财产本身的损失

B.火灾造成的损失

C.由于超电压造成电气设备本身的损失

D.施工用机具失灵造成的本身损失

【答案】：B

2、采用弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发

现，立即（）。

A.撤销当事人注册证书

B.取消当事人继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布

C.撤销当事人建造师资格证书

D.处以罚款

【答案】：B

3、某承包单位以建设单位不及时支付工程款为由请求将所建造的房屋

拍卖并就所得款项优先受偿。但是，某银行也以建设单位已经用此房

屋作为抵押物对贷款作了抵押而请求就拍卖所得款项优先受偿，则

（）O

A.如果承包单位提出此请求的日期距离工程竣工之日不超过六个月，

则优先支付给承包单位

B.应该优先支付给承包单位

C.应该优先支付给银行

D.如果承包单位提出此请求的日期距离工程竣工之日不超过六个月，

则优先支付给银行

【答案】：A

4、关于买卖合同的说法，正确的有（）。

A.标的物在交付之前产生的孽息，归出卖人所有

B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，

视为购买

C.买卖合同是转移财产所有权的合同

D.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付

时间

E.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于

从物

【答案】：A

5、建设单位甲与供货商乙签订了一份钢材供货合同，合同中约定：由

供货商送货至施工现场，但未约定运费的负担，后双方对此没有达成

补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商将钢材送到工地后，该

运输费应由（）。

A.建设单位甲承担运费

B.施工单位丙承担运费

C.供货商乙承担运费

D.建设单位甲与供货商乙单位共同分担运费

【答案】：C

6、注册建造师异地执业的，工程所在地省级人民政府建设主管部门应

当将处理建议转交注册建造师注册所在地省级人民政府建设主管部门,

注册所在地省级人民政府建设主管部门应当在（）个工作日内作出

处理，并告知工程所在地省级人民政府建设行政主管部门。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B

7、如果货运合同当事人没有明确约定，货物在运输过程中因不可抗力

灭失，关于运费支付的说法，正确的是（）o

A.未收取运费的，承运人不得要求支付运费

B.运费由托运人承担

C.已收取运费的，托运人无权要求返还

D.运费由承运人和托运人共同承担

【答案】：A

8、争议双方达成和解协议后，一方拒不履行，则另一方可以（）。

A.请求法院强制执行

B.请求仲裁强制执行

C.要求对方承担缔约过失责任

D.要求对方承担违约责任

【答案】：D

9、某高速公路项目进行招标，开标后允许（）o（2015真题）

A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容

B.投标人再增加优惠条件

C.投标人撤销投标文件

I）.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法

【答案】：A

10、《注册建造师管理规定》中规定，隐瞒有关情况或者提供虚假材

料申请注册，相关部门（）。

A.责令改正

B.处以罚款

C.申请人1年内不得再次申请注册

D.申请人3年内不得再次申请注册

【答案】：C

11、某写字楼工程主楼尚未完工，裙楼商场部分未经验收即投入使用。

使用中发现因施工原因致使裙楼一楼承重墙局部因地基下沉而开裂，

则此质量责任应由（）承担。

A.设计单位

B.施工单位

C.建设单位

D.质量监管部门

【答案】：B

12、某实行总承包的工程，总承包单位将专业工程分包给具有相应资

质的专业承包单位，专业承包单位又将劳务作业分包给具有相应资质

的劳务分包单位，则劳务分包单位从事危险作业的人员的意外伤害险,

保险费由（）支付。

A.专业承包单位

B.总承包单位

C.建设单位

D.劳务分包单位

【答案】：B

13、某施工单位在道路挖掘施工中未进行围挡防护，导致夜间一行人

王某失足坠落沟槽内摔伤。该施工单位对王某需承担的责任是（）

A.刑事责任

B.违约责任

C.侵权责任

D.行政责任

【答案】：C

14、投标有效期应从（）之日起计算。

A.招标文件规定的提交投标文件截止

B.提交投标文件

C.提交投标保证金

D.确定中标结果

【答案】：A

15、根据《专利法》，对产品的形状、架构或者结合所提出的始于实

用的新的技术方案成为（）（2013）

A.发明

B.实用新型

C.外观设计

D.设计方案

【答案】：B

16、生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人谎报或者瞒报事

故的，应当受到的处罚是（）

A.处10万元以上50万元以下的罚款

B.处5万元以上20万元以下的罚款

C.处上一年年收入50%至80%的罚款

D.处上一年年收入60%至100%的罚款

【答案】：D

17、某建设工程勘察单位业务实力较强，欲在全国范围内承接勘察业

务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察单位

的资质等级最低须为（）o

A.丁级

B.丙级

C.乙级

D.甲级

【答案】：D

18、根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标

文件，并书面通知招标人的时间期限应在（）（2013）

A.评标截止时间前

B.评标开始前

C.提交投标文件的截止时间前

D.投标有按期自

【答案】：C

19、关于确定中标人的说法，正确的是（）。

A.中标人应当是能够最大限度满足招标文件规定的各项综合评价标准,

且经评审的投标价格最低

B.国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目，应当确定排名

第一的中标候选人%中标人

C.第一中标候选人因不可抗力不履行合同的，招标人必须重新招标

D.第一中标候选人财务状况有较大变化，可能影响履约能力的，招标

人可以在发出中标通知书后审查确认

【答案】：B

20、关于《民法典》的公平原则，下列表述不正确的是（）。

A.公平包括合同当事人双方的权利义务要平等

B.公平包括合同的风险应该合理分配

C.公平包括不得假借订立合同恶意进行磋商

D.公平包括合同中违约责任的确定要合理

【答案】：A

21、在下列常见的合同中，对合同的分类的说法错误的是（）。

A.加工承揽合同属于不要式合同

B.建设工程施工合同属于要式合同

C.建设单位与商业果行的贷款合同属于不要式合同

D.自然人之间的借款合同属于不要式合同

【答案】：C

22、甲公司向乙公司购买了一批辅材，甲公司和乙公司约定采用合同书

的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，甲公司和乙

公司在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司的项目现场，甲公

司接收投入工程使用，甲公对和乙公司之间买卖合同的状态是（）

A.无效

B.条件成就时生效

C.成立

D.可撤

【答案】：C

23、根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证

的机构是（）o2014

A.国务院环保部门

B.各级地方政府环保部门

C.酸雨控制区内的人民政府环保部门

D.大气污染排放总量控制区内的人民政府

【答案】：D

24、无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的

某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而

给业主造成了较大的经济损失，此经济损失应由（）承担赔偿责任。

A.王某

B.某建筑公司

C.某建筑公司和王某连带

D.双方按事先的约定

【答案】：C

25、根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行（）。

A.企业监督

B.社会监督

C.政府监督

D.行业监督

【答案】：C

26、施工总承包单位与分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，

在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确

的是（）。

A.分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任

B.分包单位可以不承担法律责任

C.总包单应就分包工程对建设单位承担全部法律责任

I）.总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

【答案】：D

27、建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应当向建

设单位出具（）。

A.质量保证书

B.咨询评估书

C.使用说明书

D.质量保修书

【答案】：D

28、下面关于工程建设项目招标规模标准说法错误的是（）。

A.建设项目的建筑艺术造型有特殊要求的，经项目主管部门批准，可

以不进行招标

B.依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资，应当公开招标

C.招标投标活动不受部门地区的限制，不得对潜在投标人实行歧视待

遇

D.施工单项合同估算价在100万元以上的必须进行招标

【答案】：D

29、施工合同管理规定，对于无效的施工合同，承包单位已根据合同

要求完成工程建设任务，建设单位以合同无效为由不支付工程款，承

包人请求人民法院要求建设单位支付工程款，则对于承包单位的要求

应该（）o

A.合同无效，不予支持

B.工程合格，予以支持

C.资质合格，予以支持

D.已经付出，部分支持

【答案】：B

30、注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收

手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）。

A.同一工程分期施工

B.发包方同意更换项目负责人

C.承包方同意更换项目负责人

D.停工超过120天承包方认为需要调整的

【答案】：B

31、下列关于授予专利权的条件的说法，正确的有（）。

A.授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性

B.申请专利的发明创造在申请日前6个月内，在中国政府主办或者承

认的国际展览会上首次展出的，丧失新颖性

C.实用性要求发明或者实用新型已经产生积极效果

D.授予专利权的外观设计，只要同申请日以前在国内外出版物上公开

发表过或者网内公开使用过的外观设计不相同和不相近似即可

【答案】：A

32、关于施工许可制度的说法中，正确的是（）o

A.中止施工满1年经核验不符合条件的，应当收回其施工许可证

B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的，施工许可证自

行废止

C.因故中止施工，恢复施工后1个月内应向发证机关报告

D.批准开工报告的工程因故中止施工的，应当重新办理批准手续

【答案】：A

33、某商品房工程开发商向银行办理柢押贷款2000万元，工程竣工验

收后欠施工单位500万元工程款，开发商卖给王某等商品房10套，已

支付全部房款，银行和施工单位均向人民法院提起诉讼，要求拍卖已

建成的全部房屋还款，则（）。

A.银行的贷款在先，拍卖后所得款项由银行优先受偿

B.施工企业的工程款优先保障，拍卖后应优先受偿

C.开发商卖给王某等商品房1套无效，应该拍卖

D.王某等购买的房屋有效，承包人和银行的优先受偿权不得对抗买受人

【答案】：D

34、商事仲裁具有许多特点，其中最突出的是（）。

A.专业性

B.自愿性

C.独立性

D.灵活性

【答案】：B

35、下列人员中，属于建筑施工特种作业人员的是（）。

A.木工

B.钢筋工

C.瓦工

D.电工

【答案】：D

36、投标人根据招标文件已提交了投标保证金，下列情形中投标保证

金可不予返还的是（）。

A.招标人终止招标的

B.投标人中标并在招标活动结束后与招标人签订书面合同的

C.投标截止后投标人撤销投标文件的

D.投标人未中标的

【答案】：C

37、根据《民法典》的规定，属于承担民事责任方式的是（）。

A.返还财产

B.责令停产停业

C.暂扣或者吊销执照

I）.没收违法所得，没收非法财物

【答案】：A

38、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，应当对

有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的

是施工企业的（）。

A.负责项目管理的技术人员

B.项目负责人

C.技术负责人

D.安全员

【答案】：A

39、甲公司向乙公亘购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，

但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒

绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确

的是（）o（2012）

A.乙承担损失

B.甲可根据实际情况部分接收

C.双方合同已变更，乙送货构成违约

D.甲拒绝接收，应承担违约责任

【答案】：D

40、甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订

立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖

意之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。

甲、乙公司之间的买卖合同（）。（2015）

A.无效

B.成立

C.可变更

D.可撤销

【答案】：B

41、关于建设单位安全责任的说法，正确的是()o2016

A.建设单位不得调整合同工期

B.需要进行爆破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手

续

C.建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的

真实、准确、完整

I).建设单位应当拆除施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明

和拆除施工组织方案报送有关部门备案

【答案】：C

42、某建筑工程已经达到其设计使用年限，业主想继续使用，则

()O

A.不能继续使用，必须拆除

B.继续使用即可

C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用

D.委托鉴定，重新界定使用期

【答案】：D

43、施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。

电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《民法典》，

电梯生产公司的回函属于（）。

A.要约邀请

B.承诺

C.部分承诺

D.新要约

【答案】：D

44、为了配合当地举办一项盛会，某施工现场暂停施工，按照相关规定,

施工单位应当做好现场防护。则其所需费用由（）承担，合同另有

约定除外。

A.当地政府部门

B.建设单位

C.盛会举办方

D.施工单位

【答案】：B

45、监理单位的主要安全责任之一是（）。（2013）

A.组织专家认证、审查深基坑专项施工方案。

B.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料。

C.在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建

议

D.发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设

单位

【答案】：D

46、在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（）。

A.定金

B.质押

C.抵押

D.留置

【答案】：C

47、下列关于合同权利的转让说法不正确的是（）。

A.当债务人接到权利转让的通知后，权利转让即行生效

B.债权人转让权利的，应当通知债务人

C.最高额抵押的主合同债权可以转让

【）.债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外

【答案】：C

48、（2020年真题）因合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及法

律的其他规定，权利人请求特定义务人为或者不为定行为的权利是

（）O

A.物权

B.特许物权

C.抗辩权

D.债权

【答案】：D

49、根据《民法典》的规定，下列情形中，权利人不享有法定解除权

的是（）。

A.运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质

B.施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工人和施工机械撤

离现场

C.发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议

D.施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误

【答案】：D

50、下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳

动合同的是（）。

A.在公司连续工作满8年的张某

B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某

C.在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的赵某

D.与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事

原工作的李某

【答案】：D

51、关于施工企业资质序列的说法，正确的是，正确的是（）o

（2014）

A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企

业

B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业

C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业

D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务

分包企业分包的劳务作业

【答案】：B

52、为了保证分包合同的履行，分包工程的发包人可以就分包合同的

履行，要求分包工程的承包人提供分包工程的（）。

A.投标保函

B.履约保函

C.预付款保函

D.维修保函

【答案】：B

53、根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列建设工程开工前建设单

位应当申请领取施工许可证的是（）

A.投资额为25万元的公共厕所

B.建筑面积为325平方米的公园管理用房

C.建筑面积为600平方米的地铁施工临时办公室

D.农民自建低层住宅

【答案】：B

54、某大学需要重建一个独立的实验室，建筑面积280平方米，投资额

30万元；根据住房和城乡建设部《建筑工程施工许可管理办法》规定,

在开工前某大学（）。

A.向学校住所地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证

B.向实验室建设地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证

C.向有关部门申请开工报告即可

D.不需要办理施工许可证

【答案】：D

55、有关抵押权的实现，说法错误的是（）。

A.债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，

抵绅权人可以与抵押人协议以抵押财产折价或者以拍卖

B.抵押权人有权进行折价、变卖、拍卖抵押物

C.抵押权人与抵押人协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼

D.拍卖价款超过债权数额的部分归抵押人所有

【答案】：B

56、根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当

建立施工现场消防组织并且至少每（）组织一次演练。

A.一季度

B.半年

C.一年

D.两年

【答案】：B

57、对建设用地范围内房屋及附属物的征收，是（）取得所有权的

方式之一。

A.建设单位

B.施工总承包方

C.个人

D.国家

【答案】：D

58、下面的说法中，正确的是（）o

A.禁止安排女职工从事有毒有害的工作

B.不得安排怀孕7个月以上的女职工从事夜班工作

C.不得安排未成年工从事国家规定的第3级体力劳动强度的工作

D.女职工生育不得少于60天的产假

【答案】：B

59、聘用企业与注册建造师解除劳动合同关系后无故不办理注销注册

或变更注册，注册建造师要求注销注册或变更注册的，（）。

A.注册建造师应向国务院建设主管部门申请

B.建设主管部门应先行调解，调解不成的，及时办理注销手续

C.注册建造师应当提供与原聘用企业解除劳动关系的有效证明材料

D.建设主管部门经向原聘用企业核实，聘用企业提出书面异议的，不予

办理注销注册或变更注册

【答案】：C

60、承、发包人以《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-

0201版）签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达

一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是（）。

A.承包人应提请建设行政主管部门组织验收

B.以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期

C.视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日

D.继续等待验收

【答案】：B

61、关于分包工程的税法，正确的是（）o2016

A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发

包人提供分包工程付款担保

B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包

给他人完成

C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任

D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成

【答案】：D

62、关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法，正确的

是（）。

A.经过勘察、设计单位鉴定后，必须在设计文件中重新界定使用期

B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委

托原勘察、设计单位鉴定

C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的，需经原施工企业进行加、

维修和补强

D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和原

施工企业承担连带责任

【答案】：A

63、下列关于注册建造师执业范围的说法中，正确的是（）。

A.二级建造师可在全国范围内以注册建造师名义执业

B.可担任各类工程项目施工负责人

C.注册有效期内不得变更注册到另一企业

D.一级建造师可担任特级建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经

理

【答案】：D

64、下列属于保证方式的是（）。

A.一般保证

B.特殊保证

C.专项保证

D.综合保证

【答案】：A

65、投标人如果对招标文件有异议，依法应当先进行的活动是（）。

A.向有关行政监督部门投诉

B.向招标人提出异议

C.向法院起诉

D.申请仲裁

【答案】：B

66、甲医院与乙建筑工程公司于2002年5月26日签订建筑工程承包

合同，合同约定由乙筑工程公司为甲医院建造门诊大楼，预计2004年

5月26日交付验收，验收合格后支工程款的90%,剩余款项在2005

年5月26日前结清。双方按照合同履行了各自的义务。2006年1月

12日，该大楼的局部墙面出现细微裂缝，后来裂缝渐渐变大，到2006

年3月20日墙皮大脱落，该医院应在（）之前向乙建筑工程公司提

出索赔。

A.2006年5月27日

B.2007年5月27日

C.2008年2月13日

D.2009年3月20日

【答案】：D

67、针对建设工程质量，县级以上人民政府建设行政主管部门和其他

有关部门履行监督检查职责时，无权采取的措施是（）。

A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件

B.要求被检查的单位提供有关工程施工资料

C.进入被检查单位的施工现场进行检查

D.发现有影响工程质量的问题时，责令改正

【答案】：B

68、关于建设用地使用权设立空间的说法，正确的是（）。

A.建设用地使用权只能在土地的地表设立

B.建设用地使用权在土地的地表和地下设立的，应当共同设立以

C.建设用地使用权在土地的地上设立后，权利人自动获得该土地地下

的使用权

D.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立

【答案】：D

69、2015年9月15日，甲公司与丙公司订立书面协议转让其对乙公司

的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。

关于该案的说法，正确的是（）。（2016）

A.甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效

B.丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权

C.甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任

D.甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司

发生效力

【答案】：I）

70、关于企业申请资质条件中“净资产”的说法，正确的是（）。

A.是指企业拥有的资产

B.是指企业的注册资本金

C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准

D.即所有者权益

【答案】：D

71、关于行政复议和行政诉讼的说法，错误的是（）。

A.行政复议、行政诉讼必须以书面形式提出申请

B.行政复议不是行政诉讼的必然程序

C.人民法院已经受理行政诉讼的，不得申请行政复议

D.复议机关受理行政复议的，不得向人民法院提起行政诉讼

【答案】：A

72、某项施工中施工单位偷工减料，造成建设工程不符合规定的质量

标准，给建设单位造成了损失。建设行政主管部门不能对该施工单位

实施的制裁是（）。

A.责令停业整顿

B.降低资质等级

C.责令改正

D.罚金

【答案】：D

73、建设工程活动中形成的以下施工管理文件，必须有注册建造师签

字盖章的是（）o

A.索赔报告

B.沉降观测纪录

C.施工组织设计

D.工程竣工报验单

【答案】：D

74、根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起

诉讼的管辖法院为（）o

A.工程所在地法院

B.被告所在地法院

C.原告所在地法院

D.合同签订地法院

【答案】：A

75、施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，10

名工人被砸死，直接经济损失6000万元。该行为涉嫌触犯（）o

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.以其他方式危害公共安全罪

【答案】：C

76、关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确

的是（）。2017真题

A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业

B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业，必须经国务院

批准

C.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作

业的，必须经国务院文物行政主管部门同意

D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的，应经

核定公布该文物保护单位的人民政府批准，并在批准前征得上一级人民

政府文物行政主管部门同意

【答案】：D

77、关于法人的说法，正确的是（）。（2016）

A.法人分为企业法人和行政法人

B.企业法人合并、分立的，应当向登记机关办理登记并公告

C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格

D.具有法人条件的事业单位经核准登记取得法人资格

【答案】：B

78、建筑市场不良行为信息公布期限一般是（）。

A.1个月至2年

B.2个月至1年

C.3个月至2年

D.6个月至3年

【答案】：D

79、关于行政许可的说法，正确的是（）。2017真题

A.部门规章可以设定行政许可

B.行政机关在实施行政许可时，一律进行听证

C.行政许可可以延续，但是不得变更行政许可事项

D.行政许可可以统一办理或者联合办理

【答案】：D

80、建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可

证的，应给予警告，并在（）年内不得申请安全生产许可证。

A.2

B.1

C.3

D.5

【答案】：B

81、根据合同当事人是否必须采取一定形式为标准，可以将合同分为

（）O

A.双务合同与单务合同

B.有偿合同与无偿合同

C.要式合同与不要式合同

D.权利合同与义务合同

【答案】：C

82、根据《安全生产许可证条例》，安全生产许可证的有效期为（）

年。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：C

83、.根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，（）应当自中

止施工之日起1个月内向发证机关报告。

A.工程项目部

B.施工企业

C.监理单位

D.建设单位

【答案】：D

84、某建筑公司雇住的农民工甲，第一天上班，负责浇筑混凝土的工

长乙在没有对其进行任何说明的情况下安排甲去正在施工的桥上振捣

混凝土。工作中，由于振捣棒的剧烈振动加之桥上空间狭窄，甲从桥

上掉了下来，摔成重伤，则下列说法中不正确的是（）。

A.如果由于安全设施不合格导致，则建设项目安全设施的设计人、设

计单位应当承担责任

B.由于乙没有告知甲现场存在安全隐患，施工单位要承担责任

C.由于施工单位没有为甲办理工伤保险，施工单位就属于违法

D.对于自己企业的从业人员要办理工伤保险，对手雇用的农民工不需

要办理

【答案】：D

85、根据《行政处罚法》的规定，可以设定限制人身自由行政处罚的

规范性文件是（）。

A.法律

B.行政法规

C.部门规章

I）.地方性法规

【答案】：A

86、以下各项，施工合同质量纠纷成因表述错误的是（）。

A.建筑材料没有注册商标

B.监理制度不严格

C.建设单位不顾实际地降低造价，缩短工期

D.施工单位在施工过程中偷工减料

【答案】：A

87、下列选项不属于消防安全重点单位应履行的消防安全职责的是

（）O

A.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作

B.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格

管理

C.实行每月防火巡查，并建立巡查记录

D.对职工进行岗前消防安全培训I,定期组织消防安全培训和消防演练

【答案】：C

88、对有关节能管理的理解，不正确的是（）。

A.应采取技术上可行的措施

B.应采取经济上合理的措施

C.应采取环境和社会可以承受的措施

D.应从能源生产到消费各个环节中减少浪费

【答案】：I）

89、建设单位应自建设项目投入试生产之日起（）个月内，向有关

部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

A.3

B.1

C.2

D.5

【答案】：A

90、注册建造师的下列行为中，不属于不良行为记录记入其信用档案

的有（）。

A.符合工程质量、安全、环保和用工方面的规定

B.未按要求提供注册建造师信用档案信息的

C.不积极配合有关部门监督检查的

I）.弄虚作假取得继续教育证书后被取消继续教育记录

【答案】：A

91、实行施工总承包的工程项目，应由（）统一组织编制建设工程

安全事故应急救援预案。（2012）

A.建设单位

B.施工总承包单位

C.监理单位

D.各分包单位

【答案】：B

92、某建设项目建设方委托一家商业银行为工程款支付提供付款担保,

约定保证方式为一般保证，但未约定保证期间。施工承包合同约定最

后付款期为2006年6月1日。后由于建设方未及时支付工程款，施工

方要求商业银行承担保证责任。施工单位的如下行为中正确的是

（）O

A.在2006年12月15日起诉商业银行要求承担保证责任

B.在2006年12月15日起诉建设方和商业银行要求连带付款

C.施工单位胜诉后，依判决直接向商业银行要求支付工程款

D.强制执行建设方后、如若尚欠工程款，可要求商业银行支付

【答案】：D

93、某工程发生安全事故，造成10人死亡，50人重伤,6000万元直接经

济损失，则该事故的等级属于（）。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故

【答案】：C

94、甲开发商与乙签订了商品房买卖合同，由乙购买甲开发的楼盘中

的一栋别墅。交付前，甲又将此套别墅出售给丙，并办理了产权登记。

在乙要求甲承担责任的方式中，不应采用的是（）。

A.要求甲支付违约金

B.要求甲双倍返还定金

C.要求甲在楼盘中另提供一套价格相等的别墅

I）.要求甲交付合同约定的别堂房屋

【答案】：I)

95、《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)主要由

()三部分组成。

A.总则、分则、附则

B.总则、通用条件、专用条件

C.合同协议书、通住合同条款、专用合同条款

D.总则、正文、附件

【答案】：C

96、建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间()，夜间()。

A.40dB(A),25dB(A)

B.55dB(A),40dB(A)

C.70dB(A),55dB(A)

D.85dB(A),70dB(A)

【答案】：C

97、下列有关工程竣工日期的表述中，错误的是()。

A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

B.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以竣工验收合格之

日为竣工日期

C.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以承包人提交验收

报告之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程

之日为竣工日期

【答案】：B

98、知识产权侵权赔偿数额，应根据①侵权人的非法获利，②权利人

的实际损失，③知识产权许可使用费的倍数确定，④法院结合实际情

况进行判决。其顺序为（）。

A.④①②③

B.②①③④

C.③①②④

D.③②④①

【答案】：B

99、根据《行政许可法》，下列法律法规中，不得设定任何行政许可

的是（）。（2015真题）

A.法律

B.行政法规

C.地方性法规

D.部门规章

【答案】：D

100、某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出

现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定（）。

A.因显失公平而无效

B.由于分包单位自愿签署而有效

C.仅对总承包单位和分包单位有效

D.因违反法律、法规强制性规定而无效

【答案】：I）

10k水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约做出了完全

同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为（）。

A.水泥厂的答复文件到达施工单位时

B.施工单位发出订购水泥的要约时

C.水泥厂发出答复文件时

D.施单位订购水泥的要约到达水泥厂时

【答案】：A

102、施工单位将一笔本应支付给A材料商的材料款误支付给B材料商,

A材料商无权直接要求B材料商返还货款。这体现了债的（）。

A.绝对性

B.相对性

C.专有性

D.不可转让性

【答案】：B

103、某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合

同；一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后

果中错误的是（）。

A.可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系

B.如果该员工被迫究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同

C.应视为用人单位已于该员工订立无固定期限劳动合同

D.用人单位应每月向该员工支付两倍的工资

【答案】：A

104、关于移送管辖、指定管辖、管辖权转移的说法，正确的有（）。

A.移送管辖是在平级法院之间移送

B.有管辖权的法院由于特殊原因不能行使管辖权的可以管辖权转移

C.对人民法院就级别管辖异议作出的判决，当事人不服的可以向上一

级法院提起上诉

D.管辖权转移仅发生在上下级法院之间

【答案】：D

105、经建设单位的同意，甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订劳动

分包合同，合同约定：乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳

务工作，甲公司以每工日30元支付乙公司所提供的劳务，因施工事故

所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。根据我国《民法典》

的规定，此分包合同（）。

A.合法有效

B.因损害社会公共利益而无效

C.因显失公平而可撤销

D.因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效

【答案】：D

106、根据《建设工程安全生产管理条例》，不需要按照国家有关规定

经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上

岗作业的人员是（）o

A.垂直运输机械作业人员

B.登高架设作业人员

C.爆破作业人员

I）.专职安全管理人员

【答案】：D

107、《建设工程质量管理条例》规定，关于建设工程在超过合理使用

年限后的说法，正确的是（）。

A.建设工程超过合理使用年限后，应当报废或拆除

B.应当委托原勘察、设计单位鉴定

C.不经鉴定、加固等而违法继续使用，产生后果由产权所有人负责

D.应当委托原勘察、设计单位制定加固措施

【答案】：C

108、关于工程事故犯罪及其刑事责任，以下说法正确的是（）

A.工程重大安全事故罪是单位犯罪，不再对直接责任人员定罪处罚

B.重大劳动安全事故罪只处罚直接责任人员，不处罚直接主管人员

C.重大责任事故罪属于自然人犯罪，单位不能成为犯罪主体

D.串通投标行为属于行政违法，只承担行政责任，不承担刑事责任

【答案】：C

109、某建筑公司承建一项工程，作为工程施工单位，按照《建筑法》

的规定，必须投保的险种是（）。

A.工伤保险

B.建筑职工意外伤害险

C.建筑工程一切险

D.安装工程一切险

【答案】：A

110、下列情形中，不能够认定为工伤或者视同工伤的是（）o

A.患职业病的

B.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的

C.在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的

D.在上班途中遭遇本人主要责任的交通事故伤害的

【答案】：D

111、某汽车制造厂2019年12月将自产轿车3辆转作本企业固定资产。

该汽车制造厂应纳车辆购置税的计税依据是（）o

A.最高售价

B.最低售价

C.平均售价

D.生产的同类应税车辆的销售价格

【答案】：D

112、关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（）。

A.联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可

B.联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可

C.联合体各方均应当具备招标文件规定的相应资格条件

D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级较低的单位确定其资

质等级

【答案】：C

113、关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是

（）。

A.原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判

决

B.原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审

C.原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审,

或者查清事实后改判

D.原判决违反法定程序的，依法改判

【答案】：C

114、甲乙签订总价100万元的买卖合同，双方约定：甲向乙交纳10

万元定金，货到付款；如一方违约，向对方支付15万元违约金。甲

如约交付了定金。合同履行中，乙不能按期交货构成违约，双方解除

合同。则乙最多向甲支付（）万元。

A.15

B.20

C.25

D.30

【答案】：C

115、某施工企业承范拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突

然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理

条例》，该事故属于（）o

A.特别重大事故

B.重大事故

C.一般事故

D.较大事故

【答案】：I）

116、下列各项中，不属于专属管辖的内容的是（）。

A.因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖

B.因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由港口所在地人民法院管辖

C.因特殊的诉讼标的或诉讼标的物发生纠纷提起的诉讼，由诉讼标的或

诉讼标的物所在地人民法院管辖

D.因继承遗产纠纷提起的诉讼，由被继承人死亡时住所地或者主要遗产

所在地人民法院管辖

【答案】：C

117、关于用能单位节能管理要求的说法，正确的是（）

A.用能单位应当加强能源计价管理

B.用能单位应当不定期开展节能教育和岗前节能培训

C.用能单位应当建立节能目标责任制

D.鼓励用能单位对能源消费实行包费制

【答案】：C

118、对于工程质量的监督管理，我国实行（）统一监督管理。

A.国务院

B.国务院国家发改委

C.国务院建设行政主管部门

D.国务院质量技术监督部门

【答案】：C

119、建筑工程因自然灾害遭受损失，需要保险赔付，下列属于建筑工

程一切险赔付范围的是（）。

A.某公路工程在施工过程中因连续几天的暴雨导致的经济和人员损失

B.某写字楼因雷电造成八间办公室及其电脑损毁和2名工作人员重伤

C.某煤矿因透水导致的冒顶、坍塌伤亡19人和经济损失

D.某钢结构工程施工中因火灾造成的财产损失

【答案】：A

120、甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。在庭审

中，乙方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件（）。

A.移送二审法院裁决

B.缺席判决

C.不予判决

D.进入再审程序

【答案】：B

121、关于确定中标人的说法，正确的是（）o2017

A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标

C.确定中标人选，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

D.国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定

排名第一的中标候选人为中标人

【答案】：D

122、根据《绿色施工导册》，关于临时用地指标和临时用地保护的说

法，正确的是（）o2016

A.根据施工规模及现场条件等因素合力确定临时设施的占地指标，临

时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计

B.要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全级文明施

工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利

用率大于80%

C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度

地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境

D.利用和保护施工住地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现

场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化

【答案】：C

123、关于工程质量殓测机构的说法，错误的是（）。

A.可以转包检测业务

B.具有独立的法人资格

C.是中介机构

D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质

【答案】：A

124、总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。

A.补充责任

B.共同责任

C.按份责任

D.连带责任

【答案】：D

125、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，负责重大事故调查

的是（）。

A.省级人民政府

B.设区市级人民政府

C.县级人民政府

D.国务院

【答案】：A

126、重点工程的施工现场防火巡查和防火应急演练的周期分别为

（）O

A.每日，每半年

B.每周，每年

C.每月，每半年

D.每日，每年

【答案】：A

127、安装工程一切险所承保的损失范围是（）o

A.因设计错误或原材料缺陷引起的保险财产本身的损失

B.因超负荷、超电压引起的电气设备本身的损失

C.因施工机具失灵造成的本身的损失

D.因自然灾害和意外事故造成的损失和费用

【答案】：D

128、引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（）。

A.合同

B.扶养

C.不当得利

I）.无因管理

【答案】：A

129、2008年4月1日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公

司的债权人丙公司无法实现债权，丙公司于2009年1月1日才得知该

情况，则丙公司撤销权的截止日期为（）。

A.2011年1月1日

B.2010年1月1日

C.2010年4月1日

D.2009年4月1日

【答案】：B

130、各级人民法院院长对本院已经发生法律效力的判决、裁定，发现

确有错误，认为需要再审的，应当提交（）讨论决定。

A.上级法院院长

B.审判委员会

C.首席仲裁员

D.高级法院审判委员会

【答案】：B

13k根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》建筑流工企业申

请安全生产许可证时，应当向住房城乡建设主管部门提供的材料是

（）

A.企业资质证书

B.营业执照

C.市计报告

I）.安全生产承诺书

【答案】：B

132、关于建筑市场诚信行为公布的说话，正确的是（）。（2014）

A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发

布

B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都

应当公布

C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改

确有实效的，可取消不良行记录信息的公布

D.不良行为记录在地方的公布期限应长于全国公布期限

【答案】：B

133、标准分为国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准,

下列关于工程建设标准说法错误的的是（）。

A.强制性国家标注的代号“GB”

B.施工企业制定的企业标准可以比强制性标准低一点

C.对于保证人身健康和生命财产安全的，应当制定国家强制性标准

D.制定国家标准的工作程序应按准备、征求意见、送审和报批四个阶

段进行

【答案】：B

134、我国法的形式中，（）是指由全国人民代表大会和全国人民

代表大会常务委员会制定颁布的规范性法律文件。

A.部门规章

B.宪法

C.法律

D.行政法规

【答案】：C

135、《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建设工程中,

使用机械设备可能产生噪声污染的，（）单位应当提前15日，向工

程所在地县级以上（）部门申报。

A.建设环保行政主管

B.建设建设行政主管

C.施工环保行政主管

D.施工建设行政主管

【答案】：C

136、生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，在

事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降职、撤职的处分，对

逃匿的处（）拘留。

A.15日以下

B.15日以上

C.25日以下

D.25日以上

【答案】：A

137、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的

条件有（）o

A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.有工程使用的全部建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告

D.有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件

E.有建设单位签署的工程保修书

【答案】：A

138、关于施工许可“保证工程质量安全的具体措施”，说法正确的是

（）O

A.办理质量监督手续之前，应当先行申领施工许可证

B.施工企业应当具备相应资质

C.由监理单位出具“施工场地已具备施工条件的证明”

D.建立工程质量安全责任制并落实到人

【答案】：D

139、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案,

应由（）组织专家论证、审查。（2012）

A.安全监督管理机构

B.建设单位

C.监理单位

D.施工企业

【答案】：D

140、甲、乙因合同到纷申请仲裁。甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲

裁员由甲、乙共同选定。伸裁庭合议时产生了两种不同意见，仲裁庭

应当（）作出裁决。

A.按多数仲裁员的意见

B.按首席仲裁员的意见

C.提请仲裁委员会

D.提请仲裁委员会主任

【答案】：A

141、除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合

同，成为（）。2014

A要式合同

B.实践合同

C.有偿合同

D.双务合同

【答案】：B

142、某房地产开发商拖欠承包商工程款70（）万元，承包商认为可以用

开发的商品房抵账，因此并不急于追索。同时承包商拖欠劳务分包商

报酬150万元已达6个月，则此劳务分包商有权（）。

A.以自己的名义向人民法院请求开发商付款

B.以承包商的名义向人民法院请求开发商付款

C.以自己的名义向政府行政主管部门清求付款

D.以承包商的名义向开发商请求付款

【答案】：A

143、下属行为不属于违法分包的是（）

A.消防专业分包单々将全部劳务作业分包给某劳务公司

B.总承包单位经建设单位同意将水暖工程分包给李某

C.总承包单位经监理单位同意将采暖工程分包给某机电安装公司

I）.总承包单位经建设单位同意将裙楼主体结构施工分包给某施工单位

【答案】：A

144、关于工程总承包的说法，正确的是（）。

A.工程总承包企业经建设单位同意或根据合同约定，可以直接将工程

项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业

B.建没单位选择工程总承包企业必须依法招标

C.工程总承包评标应当采用综合评估法，评审的主要因素包括工程总

承包报价、项目管理组织方案、设计方案和工程业绩等

D.工程总承包项目经理必须具备工程建设类注册执业资格和高级工程

师技术职称

【答案】：A

145、下列民事诉讼案件适用专属管辖的是（）o

A.保险合同纠纷

B.侵权行为纠纷

C.不动产纠纷

D.票据纠纷

【答案】：C

146、根据《立法法》的规定，地方性法规、规章之间，同一机关制定

的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由（）裁决。

A.最高人民法院

B.制定机关

C.最高人民检察院

D.国务院

【答案】：B

147、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办

法》，施工企业负责人要定期带班检查施工现场，其每月检查时间应不

少于其工作日的（）。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

【答案】：C

148、下列诉讼时效中，不符合中断条件的有（）。

A.当事人一方为金融机构，依照法律规定或者当事人约定从对方当事

人账户中扪收欠款本息的

B.当事人一方以发送信件或者数据电文方式主张权利，信件或者数据

电文到达对方当事人

C.当事人一方向人民法院提交起诉状

D.导致权利人不能行使请求权的事由发生在诉讼时效期间的最后6个

月内

【答案】：D

149、因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者（）人民法院管辖。

A.合同履行地

B.合同签订地

C.原告住所地

D.标的物所在地

【答案】：A

150、关于民事诉讼证据的说法，正确的是（）o

A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证

C.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

D.对有缺陷的鉴定结论，应予重新鉴定

【答案】：B

151、某工程项目建设单位为早日投入使用，采用部分伪造证明文件办

理工程竣工验收备案，后被备案机关发现，则备案机关可对其处（）

罚款。

A.10万元以上30万元以下

B.15万元以上30万元以下

C.20万元以上40万元以下

D.20万元以上50万元以下

【答案】：D

152、借用其他施工企业的（）投标的行为，属于以其他企业名义承

揽工程。

A.营业执照

B.技术方案

C.施工设备

D.施工业绩

【答案】：A

153、（2020年真题）施工总承包单位和分包单位对分包工程安全生产

承担的责任是（）。

A.独立责任

B.按份责任

C.补充责任

D.连带责任

【答案】：D

154、某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久,

施工企业拟让该工程的项目经理甲提担任其他市政工程的项目经理，

根据有关规定，关于甲任职的说法，正确的是（）。

A.甲不能同时担任该两个项目的项目经理

B.经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理

C.经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理

D.经建设主管部门同意，甲可以同时提任该两个项目的项目经理

【答案】：B

155、关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是（）。

A.未经行政复议程序，不能提起行政诉讼

B.法院审理行政诉讼案件不适用调解

C.行政诉讼坚持谁主张谁举证原则

D.在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据

【答案】：B

156、施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发包方没有按

期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从

（）之日算起。

A.第一次付款期限届满

B.最后一次付款期限届满

C.每次付款期限届满

D.提交工程款支付申请

【答案】：B

157、原告甲房地产开发公司起诉被告正大建筑公司，在法院开庭前，

关于证据保全的说法正确的有（）

A.证据保全只能依当事人申请进行，人民法院不得依职权作出

B.人民法院可以主动采取证据保全措施

C.当事人申请保全证据的应当提供相应的担保

D.当事人在举证期限内随时可以申请保全证据

【答案】：B

158、下列情形中，属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是（）。

2017

A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的

B.仲裁庭的组成违反法定程序的

C.合同中没有仲裁条款，争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的

D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的

【答案】：B

159、建设工程施工合同解除后的法律后果是（）。

A.尚未履行的，继续履行

B.已经履行的，恢复原状

C.质量合格的，支付相应的工程价款

D.验收不合格的，赔偿损失

【答案】：C

160、建设行政管理部门对建设工程合同争议进调解，施工单位不服。

施工单位可以采取的行为是（）。

A.申请行政复议或提起行政诉讼

B.申请仲裁或提起民事诉讼

C.申请行政复议后提起行政诉讼

D.申请仲裁后提起民事诉讼

【答案】：B

161、划拨土地使用权只能由（）人民政府依法批准。

A.中央

B.省级以上

C.镇级以上

D.县级以上

【答案】：D

162、根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的

是（）。

A.工程总承包

B.专业分包

C.专业承包

D.劳务承包

【答案】：C

163、水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约作出了完全

同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为（）o

A.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时

B.水泥厂的答复文件到达施工单位时

C.施工单位发出订购水泥的要约时

D.水泥厂发出答复文件时

【答案】：B

164、关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（）。

A.安芸期保险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的保险

生效日或终止日

B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但需承担起

维修期的保险责任

C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核

期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限

D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程

的材料、设备运抵工地之时起始

【答案】：D

165、关于人身保险合同的说法，正确的是（）。2018真题

A.保险合同只能由被保险人和保险人签订

B.受益人由被保险人或投保人指定

C.被保险人或受益人必须是投保人

D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费

【答案】：B

166、行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请行政诉讼的是

()。

A.罚款、没收非法财物等行政处罚决定

B.不服行政机关对民事纠纷作出的调解

C.限制人身自由的行政强制措施决定

D.对于行政复议的结果不服

【答案】：B

167、根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生

后，事故现场有关人员应当立即向()报告。

A.业主单位负责人

B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门

C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门

I).本单位负责人

【答案】：D

168、下列法律责任中，属于刑事处罚的是()(2013)

A.处分

B.暂扣执照

C.恢复原状

D.罚金

【答案】：D

169、乙于2007年8月10日取得一级建造师注册执业证书，注册有效

期满后若需继续执业，乙最迟应当在（）之前申请延续注册。

A.2009年7月10日

B.2009年8月10日

C.2010年7月10日

D.2010年8月10日

【答案】：C

170、依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，以下有关施工单位

安全生产责任的表述，不正确的是（）。

A.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

B.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物应采取专项

保护措施

C.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备兼职安全生产管理人员

D.施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装

【答案】