2023年江苏省建设工程造价员理论试题 答案

2023年江苏省建设工程造价员资格考试工程造价基础理论试卷

一、单项选择题（共40分，每一题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意。

不选或选错不得分）

1.建设工程项目的分类有多种形式，按建设性质划分的是（）。

A.非生产性建设项目B.国家预算拨款项目

C.经营性工程建设项目D.改建项目

2.施工图设计、审查属于工程建设程序的（）阶段。

A.建设前期B.建设打算C.施工D.竣工验收

3.推行限额设计时，初步设计阶段的干脆限制目标是（）。

A.经批准的投资估算B.经批准的设计概算

C.经批准的施工图与预算D,经确定的工程合同价

4.依据建设部《工程造价询问企业管理方法》规定，工程造价询问企业从事工程造价询问活动表述

错误的是（）。

A.不得超越资质等级范围承接工程造价询问业务

B,不得跨省、自治区、直辖市承接工程造价询问业务

C,不得同时接受招标人和投标人对同一工程项目的工程造价询问业务

D.不得出借资质证书

5.依据建设部《造价工程师注册管理方怙》规定，下列正确的表述是（）。

A.不得独立执行工程造价业务

B.本人注册证书和执业印章必需由执业单位保管

C,不得跨工程专业担当工程造价业务活动

D.具有发起设立工程造价询问企业权利

6.造价工程师制度属于国家统一规划的（）制度范围。

A.技术职称B.岗位职务C.职业资格D.技术职务

7.按我省现行建设工程造价员管理规定，下列错误的表述是（）。

A.受聘于一个工作单位从事与专业水平相符合的工程造价业务

B.在人人担当的相关专业工程造价业务文件上签字，并担当相应的闵位贡任

C.终极造价员可以从事500（）万元以上建设项目相关工程造价编制

D.定期接受管理机构的资格验证，并完成规定的接着教化学时

8.建筑安装工程造价构成中不包括（

A.营业税B.分部分项工程费

C,设备购置费D,规费

9.不计入人工单价的费用是（）。

A.劳动保险费B.职工福利费C.劳动爱护费D.工资性津贴

10.不属于分部分项工程费的是（）。

A.人工费B,材料费C.利润D.规费

11.我省2023版费用定额规定，（）不属于企业管理费的内容。

A.办公费B.管理人员基本工资

C.环境爱护费D.固定资产运用费

12.我省2023版费用定额规定，（）不属于措施项目费的内容。

A.现场平安文明施工措施费B.生产工具用具运用费

C.已完工程及设备爱护费D.脚手架费

13.为本建设项目供应和验证没计数据、资料等进行必要的探讨试验费用及依据设计规定在建设过

程中必需进行试验、验证所需的费用，应列入（）。

A.材料费B,工程建设其他费

C.企业检验试验费D,按质论价费

14.下列定额分类中按内容分类的是（）。

A.材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额

B.劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额

C.机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额

D.资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额

15.某砌砖班组有10名工人，砌筑2砖厚砖•基础需5天完成，砌筑砖•基础的时间定额为1.25工日/m

3，该班组完成的砌筑工程量为（工

A.62.5m3BO.8m③/工日C.80m3D.40m3

16.某施工机械的台班产量为500m3,与之协作的工人小组有4人，则人工时间定额为（

A.0.2工日/m，B.0.8IE|/m3

C.0.2工日/lOOn?D.0.8工日/lOOn?

17.周转性材料在材料消耗定额中，以（）表示。

A.材料一次运用量B.材料外损量

C.周转运用量减去回收量D.材料回收量

18.预算定额是依据（）编制的。

A.社会平均水平D.社会先进水平

C.行业平均水平D.社会平均先进水平

19.某砌筑工程，工程量为I000m3,没n?砌体须要基本用工1.2工日，协助用工为30工日，超运

输用工是基本用工的15%,人工幅度差系数为10%,则该砌筑工程的人工工日消耗量是（）工

日。

20.采纳工程量清单方式招标，工程量清单必需作为招标文件的组成部分，其精确性和完整性由

（）负责。

A.投标人B.造价询问人

C.招标人和投标人共同D.招标人

21.分部分项工程量清单内容包括（）。

A.工程量清单表和工程量清单说明

B.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程数量

C.工程量清单表、措施项目一览表和其他项目清单

D.项目名称、项目特征、工程内容等

22.建设项目可行性探讨阶段的投资估算误差率一般在（）范围内。

A.±5%B.±10%C.±15%D.±20%

23.我省规定，通常状况下暂列金额不宜超过分部分项工程费的（）。

A.5%B,10%C.15%D.20%

24.我省工程量清单计价方法规定，（）不属于规费项目，

A.工程排污费B.平安文明施工措施费

C.住房公积金D.社会保障费

25.预算审查方法有多种，其中（）有点是简洁易懂，便于驾驭，审查速度快，发觉问题快。适

用于住宅工程或不具备全面审查条件的工程。

A.标准预算审查法B.重点审查法

C.利用手册审查法D.筛选法

26.《建设工程价款结算暂行方法》规定，竣工后承包人想发包人递交了竣工结算金额2500万元的

报告及完整的结算资料，发包人应当在（）天内进行核时审查并提出审查看法。

A.20B.30C.45D.60

27.某土建工程实行按月结算和采纳公式法结算预付备料款，施工合同总额为1200万元，只要材料

金额的比重为60%,预付备料款为10%,当累计结算工程款为（）时，起先扣回备料款。

A.600万元B.800万元D.900万元D.1000万元

28.2023版工程量清单计价规范和我省造价管理有关文件，对工程价款调整规定了原则，下列错误

的表述是（）。

A.国家的法律、法规、规章和政策发生改变影响工程造价的，应按省级建设行政主管部门或其授

权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价款

B.因分部分项工程量清单漏项或非承包人缘由的工程变更，原措施费中没有的措施项目，由承包

人依据措施项目变更状况提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整

C.施工期内市场价格波动超过肯定幅度时，应按合同约定调整工程价款

D.采纳固定价格合同且未约定材料价格风险限制条款的，工程施工期间非主要建筑材料价格上涨

或下降的，其差价超过10%的部分由发包人担当或受益

29.发包人指定的履行合同的工程师在授权范围内发出的指令有错误或有异议，正确处理方式是

A.工程师发出的口头指令未刚好书面确认，承包人应于工程师发出口头指令3天内提出书面确认

要求

B.指令错误发生的追加合同价款和承包人造成的损失有发包人担当，延误的工期相应顺延

C.承包人认为工程师指令不合理，可以在48小时之内向工程师提出修改指令的书面报告

D.紧急状况下，承包人对工程师指令有异议，可以拒绝执行指令

30.《建设工程施工合同示范文本》对材料设备选购有明确的表述，下列表述错误的是（）。

A.发包人供应的材料设备单价与约定不符时，由发包人担当全部差价

B.承包人在确保不影响工程质量的前提下，可以自行运用代用材料

C.发包人供应的材料多于约定的数量时，发包人责任将多处部分运出施工现场

D.承包人选购的材料设备与设计和有关标准不符时，工程师应要求承包人负责修复、拆除或重

新选购，并担当发生的贽用

31.施工单位在施工中发生如下事项：完成业主要求的合同外用工花费3万元；由于设计图纸延误造

成人工窝工损失I万元；施工电梯机械故障造成工人窝工损失2万元。施工单位可向业主索赔的人

工费为（）万元。

A.3B.5C.4D.6

32.罚款、没收违法所得和经济赔偿属于（）。

A.行政法律责任B.刑事法律责任

C.道德法律责任D.经济法律责任

33.中标通知书（）具有法律效力。

A.对招标人和中标人B.只对招标人

C.只对中标人D.对招标人和中标人均不

34.（）是合同法的重要基本原则，合同当事人通过协商，资源确立和调整相互间的权利义务关

系。

A.同等原则B.诚恳守信原则

C.自愿原则D.依法成立的合同对当事人具有约束力的原则

35.《江苏省建设工程造价管理方法》规定，（）有权查阅工程造价询问企业和造价从业人员的信

用档案。

A.只有政府建设行政主管部门

B.经政府建设行政主管部门批准的单位和个人

C.任何单位和个人

D.必需是司法机关

36.《江苏省建设工程造价管理方法》规定，建设工程施工发包与承包价在政府宏观调控下，有（）

形成。

A.建设单位与施工企业协商B.企业自主报价和市场竞争形成

C.审计机关审核后D.工程造价询问企业编制

37.《江苏省建设工程造价管理方法》规定，工程造价成果文件上运用非本项目询问人员的况业印章

或者专用章的，县级以上地方人民政府建设行政主管部门可依据情节轻重，处以（）的罚款。

A.5千元以上3万元以下B.3千元以上5百元以下

C.1万元以上3万元以下D.5千元以上1万元以下

38.采纳书面形式订立合同，合同约定的签订地与实际签订地或者盖章地点不符合时，人民法院应当

（）。

A.认定实际签字的地点为合同签订地

B.认定约定的签订地为合同签订地

C.认定盖章的地点为合同签订地

D.人民法院应当认定其合同属于无效合同

39.法人是相对于自然人而言的社会组织，下列表述错误的足（）o

A.法人必需是能以自己的名义享有权利和义务

B.法人能独立地参与起诉、应诉的社会组织

C.法人对其行为所产生的法律后果担当法律责任

D.法人的分支机构不能履行义务时，该法人组织不担当连带责任

40.当建设工程施工合同成立以后客观状况发生了当事人在订立合同时无法预见的、（）的重大

改变，当事人可以参照情势变更原则恳求人民法院变更或解除合同。

A.不行抗力或属于商业风险B.非不行抗力造成的不属于商业风险

C.不行抗力造成的不属于商业风险D.非不行抗力的属于商业风险

一、多项选择题（工20分，每题2分，工40分。每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意，

至少有1个错项。不选答案或选了错误答案，本题不得分；若正确答案少选，每个选项得0.5分）

1.在建设项目构成中，属于分部工程是（）。

A.管道工程B.通风工程C.土方工程

D.基础工程E.钢筋工程

2.工程造价的特点表现在（

A.工程造价的大额性B.工程造价的个别性C.工程造价的动态性

D.工程造价的层次性E.工程造价等等可控性

3.造价员有下列情形之一为验证不合格，应限期改正（）。

A.近三年无工作业绩，切不能说明理由的

B.已丢失工作实力或年龄超过70周岁的

C.到期未参与资格证书验证的

D.已脱离工程造价业务岗位的

E.接着教化不满管理部门规定的学时

4.下列（）属于工程造价范围内的费用。

A.土地运用费B.预备费C.建设期贷款利息

D.铺底流淌资金E.招标代理费

5.我省2023版费用定额规定，不属于其他项目费的内容有（

A.暂列金额B.总承包服务费C.工程按质论价费

D.计日工E.二次搬运费

6.工程建设其他费用是指从工程筹建起到工程竣工验收交付运用止的整个建设周期除（）以外

的，为保证工程建设顺当完成和交付运用后能够正常发挥效用而发生的各项费用。

A.勘察设计费B.建筑安装工程费C.设备费

D.建设单位管理费E.工器具购置费

7.劳动定额的编制方法主要有（

A.技术测定法B.阅历估算法C.统计分析法

D.比较类推法E.理论计算法

8.我省规定实行工程量清单计价工程项目，不行竞争费不包括（

A.现场平安文明施工措施费B.临时设施

C.税金D,企业管理费E.利润

9.下列关于暂列金额说法正确的是（）。

A.招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项

B.竣工结算时暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额归发包人

C.包含在合同价内，由承包人暂定并驾驭施工的一笔款项

D.招标人在工程量清单中供应的用于支付必定发生但短暂不能确定的材料单价

E.暂列金额应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写

10.下列属于通用艳羡措施费的是（

A.现场平安文明施工B.工程按质论价

C.大型机械进出场及安拆D,脚手架E.模板

II.工程竣工结算方式有（）方式。

A.建设项目竣工总结算B.单位工程竣工结算C.竣工后一次结算

D.分段结算E.单项工程竣工结算

12.工程承包商可以要求延长工期的因素有（

A.场地条件的变更，设计文件的缺陷

B.由于施工现场管理婚论被建设行政主管部门勒令停工整顿

C.处理不合理的施工图纸而造成的耽搁

D.由于业主供应的设备和材料推迟到货

E.由于业主或建筑师的缘由造成的临时停工

13.索赔证据要求具备（）o

A.差异性B.关联性C.刚好性

D.牢靠性E.真实性

14.法律责任追究的原则（）。

A.坦白从宽原则

B.责任法定原则

C.违法必究原则

D.违法行为与法律责任相适应原则

E.责任自负原则

15.依据合同法规定，建筑施工合同中约定出现因（）时免除自己责任的条款，该免责条款无效。

A.合同履行结果只有对方收益

B.不行抗力造成对方财产损失

C.履行合同造成对方人身损害

D.府方不履行合同义务造成损失

E.有意过重大过失造成对方财产损失

16.对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权恳求（）撤销该合同。

A.建设行政主管部门B.工商行政管理部门C.仲裁机构

D.人民法院E.工程造价管理机构

17.《江苏省建设工程造价管理方法》规定，（）必需采纳工程量清单方式计价。

A.全部运用国有资金投资

B.国家政策性贷款项目

C.非国有资金投资的建设项目

D.国有资金虽不足50%但国有投资者实质上拥有控股权的建设项目

E.政府财政性资金投资建设项目

18.《江苏省建设工程造价管理方法》规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建筑行政

主管部门给与行政惩罚（）。

A.因工程造价询问企业自身过错造成托付人经济损失的

B.工程造价询问企业出具的报告书质量出现差错

C.发包人或者承包人未将合同副本及变更的实质性内容报送备案的

D.发包人托付不具有相应资质的工程造价询问企业审核工程结算的

C.国有资金投资项目未运用工程量清单计价方式或者违反计价规范强制性条文的

19.为确保施工企业从业人员社会保障权益落到实处，《江苏省建设工程费用定额》（2023年）将社

会保障费列入规费计取，下列（）属于社会保障费内容，

A.工伤保险B.意外损害保险C.生育保险

D.人寿保险E.失业保险

20.《江苏省建设工程造价管理方法》中，表述正确的是（）。

A.本方法所称的建设工程，是指各类房屋建筑、交通、水利和市政基础设施，以及与其配套的线

路、管道、设备安装工程

B.从事工程造价活动应当遵循合法、客观公正、陈实信用的原则

C.建设工程施工发包与承包价可以所采纳工程量清单方式计价，也可以采纳工程定额方式计价

D.经投资主管部门审批或者核准的国有资金项目的投资估算是该建设项目投资和造价限制的最

高限额

E.建设工程施工合同应当具体约定工程进度款支付方式、数额刚好间

三、推断题（工20题，每题1分,共20分，推断为“正确”答A；推断为“错误”答B。回答不

正确或不回答不得分）

1.为使原有的固定资产保持原有的性能和作用而进行的大修理，属F建设工程投资。

2.进口设备的原价是指进口设备的离岸价。

3.施工定额是企业定额，有利于推广先进技术。

4.劳动定额也称人工定额，是指在正常的施工技术组织条件下，为完成肯定数量的合格产品或完成

肯定量的工作所必需的劳动消耗量标准

5.“行为”作为法律关系的客体，是指人们在主观意识支配下所实施的具体活动，包括作为和不作

为。

6.我省规定，招标人应当在招标限制价发给投标人的3天内，将招标限制价有关资料报送工程所在

地工程造价管理机构或招标监管机构备查。

7.我省规定，招标代理机构可以在资格等级范围内从事工程建设项目的工程量清单与招标限制价的

编制与审核工作。

8.因分部分项工程量清单漏项或非承包人缘由的工程变更，引起措施项目发生改变，造成施工组织

设计或施工方案变更，原措施费中己有的措施项目不予调整，原措施费用没有的措施项目，由承包

人依据措施项目变更状况，提出适当的措施变更，经发包人胸认后调整。

9.《江苏省建设工程造价管理方法》属于地方定法规。

10.经过招标投标订立的建设工程施工合同，工程虽阅历收合格，但因合同约定的工程价款低于成本

价而导致合同无效，发包人要求参照合同约定的价款结算的，人民法院不予支持:。

11.建设工程施工合同约定工程价款实行固定结算的，一方当事人要求按定额结算工程价款的，人民

法院不予与支持，但合同履行过程中原材料价格发生重大改变的除外。

12.电子数据交换是一种由电子计算机及其通讯网络处理业务文件的技术，作为一种新的电子化贸易

工具，又称为电子合同。

13.当事人工程变更内容与经过备案的施工合同在实质性内容上不一样的，可以另行签订补充协议作

为工程结算和审核的依据。

14.发包人收到工程结算文件后不予答复，视为认可.工程结算文件处理。

15.工程造价询问企业在审核工程结算时，认为部分结算价款不合理，可以更改工程承发包合同约定

的条款进行结算审核。

16.当事人订立的合同被确认无效或者被撤销后，表明当事人的权利和义务的全部结束。

17.采纳分项具体估算法估算流淌资金需分别确定现金应收账款、存货和应付账款的最低周转天数。

18.施工中出现施工图纸与工程量清单项目特征描述不符的，发、承包双方应按新的项目特征确定相

应工程量清单的综合单价。

19.因分部分项工程量清单漏项造成增加新的工程量清单项目，且合同中有类似的综合单价，参照类

似的综合单价确定，或者由承包人提出新的综合单价，经发包人确认后执行。

20.实行工程量清单计价的工程，宜采纳单价合同，但并不排斥总价合同。

答案

一、单选

1-5：DBABD6-10：CCCAD

11-15：CBBBD16-20：DCACD

21-25：BBBBD26-30：CDDBB

31-35：CDAAB36-40：BABDC

多选

1、ABD2、ABCD3>ACE4、ABC5、CE

6、BCE7、ABCD8、BDE9、AE10、ABC

11、ABE12、ABDE13、BCDE14、BD15、CE

16、CD17、Al)18、CE19、ACE20、BD

三、推断题

1、X2、X3、J4J、5、J

6、J7、J8、X9、J10、X

11、X12、J13、X14、X15、X

16、X17、V18、J19、X20、J

2023年江苏省建设工程造价员资格考试

工程造价基础理论试卷

（留意：请在答题卡上答题）

单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意。彳:选

或选错不得分）

1.建设单位对原有建设项目重新进行总体设计，扩大建设规模后，当新增固定资产价值超过原有

固定资产价值（）以上时，才算新建项目。

A.1倍B.2倍C.3倍I).

4倍

2.土建工程的分部工程是按建筑工程的主要部位划分的，例如（)O

A.砌筑工程B.钢筋工程C.地面工程D.混凝土工程

3.工程建设程序中,不属于建设打算阶段的工作是（）。

A.办理用地B.初步设计C.组织施工招标I）.托付建设

监理

4.任何一项工程都有特定的用途、功能、规模、地理位置也各不相同，因此,对每一项工程的结

构、造型、空间分割和内外装饰都有具体的要求，这体现了工程造价（）特点。

A.个别性B.大额性C.层次性【）.动态性

5.我国工程造价管理组织包含三大系统，该三大系统是指（

A.国家行政管理系统、部门行政管理系统和地方行政管理系统

B.国家行政管理系统、行业协会管理系统和地方行政管理系统

C.行业协会管理系统、部门行政管理系统和企事业机构管理系统

D.政府行政管理系统、企事业机构管理系统和行业协会管理系统

6.在关于我国工程造价询问企业管理规定中，下而止确的说法是（）。

A.工程造价询问企业可不受业务范围限制承接工程造价询问业务

B.工程造价询问企业的资质等级具有永久性质

C.新开办的工程造价询问企业可干脆申请甲级工程造价询问资质

D.工程造价询问企业是接受托付对建设项目投资、工程造价确定与限制供应专业询问服务的企业

7.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当句发证机关申请延期。申请延期的次数

和每次延期的时限分别为（）。

A.2次，每次不超过3个月B.3次，每次不超过2个月

C.2次，每次不超过2个月D.3次，每次不超过3个月

8.施工企业按规定为建筑材料、构配件质审检验试验所进行的试样制作、封样所发生的费用应列

入（）。

A.现场经费B.探讨试验费C.企业检验试验费D.按质

论价费

9.已完产品爱护发生的费用，应列入（）。

A.措施项目耨B.其他项目耨C.分部分项工程用D.企、也管理锣

10.依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列不属于国有资金投资的工程建设项目是

（）O

A.各级财政预算资金的项目B.运用对外借款或者企业担保所筹资金的项

目

C.运用国家政策性贷款的项目D.国家授权投资主体融资的项目

11.建设部制订的《建设工程质量保证金管理暂行方法》规定，由于发包人缘由导致工程无法按规

定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工报告（）天后，工程自动进

入缺陷责任期。

A.14天B.30天C.60天D.90天

12.主要为维护无行为实力或限制行为实力人的利益而设立的代理方式是（）。

A.托付代理B.干脆代理C.法定代

理D.指定代理

13.建设工程设备购置费=（）。

A.设备原价+设备运杂费B.设备原价+设备选购费

C.设备原价+设备保管费D.设备原价+设备保管费+设备运杂费

14.下列（）属于工程建设其他费。

A.土地运用费B.预备费C.投资方向调整税D.建设期贷款利

15.我省规定，对于空间可利用的坡屋顶或顶楼的跃层，当净超群过2.1m部分的水平面积与标准

层建筑面积相比达到（）以上时可以计算层数,

A.50%B.20%C.70%D.30%

16.（）是工程建设定额中的基础性定额。

A.预算定额B.概算定额C.施工定额I）.概算指标

17.工程造价从业人员可以有下列行为（）O

A.同时在两个或者两个以上单位从业B.在非实际从业单位注册

C.以个人名义承接建设工程造价业务D.依法独立执行工程造价业务

18.某瓦工班组15人，砌1砖厚砖基础，基础埋深1.3m,8天完成108口丁的砌筑工程量，则砌筑

破基础的劳动定额是（）。

A.0.9工日/n?B.0.9n?/工日C.1.17nl3/工日D.1.17工日

/m

19.注册造价工程师和建设工程造价员在非实际工作单位注册,县级以上地方人民政府建设行政主

管部门应当责令其改正，并可以赐予警告和对个人处以（）的罚款。

A.5000元以上30000元以下E.500元以上3000元以

下

C.1000元以上3000元以下I）.300元以上1000元以下

20.预算定额的水平较施工定额的水平（)O

A.高B.低C.相同D.不确定

21.在计算预算定额人工工日消耗量时，已知完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用

工为4工日，协助用工为2工日，人工幅度差系数为12%,则预算定额中的人工工日消耗量为

)O

A.24.64工日B.25.36工日C.28工日D.31.36

工日

22.概算定额与预算定额的主要差别在于（）。

A.表达的主要内容B.表达的主要形式

C.基本运用方法D.综合扩大程度

23.工程量清单项目编码的第四级为（）。

A.具体清单项目编码B.章依次码C.节依次码D.名称依

次码

24.依据《最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的说明》，转让价格达不到

交易时交易地的指导价或者市场交易价百分之（）的，一般可以视为明显不合理的低

价。

A.50B.60C.70D.80

25.（）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工打算和施工过程中技术、生活、平安

等方面的非工程实体项目。

A.措施项目B.零星工作项目

C.分部分项工程项目D.其他项目

26.我省现行包工包料建筑工程一类工预算工资单价标准为（）元/工日。

A.47B.50C.53D.56

27.合同成立与合同生效是有效合同的有机结合的两个方面，合同成立是合同生效的（）；

合同生效是合同成立的（）。

A.必定结果；前提条件B.前提条件；前提条件

C.必定结果；必定结果D.前提条件；必定结果

28.某项目中建筑安装工程费用560万元，设备工器具购置费用为330万元，工程建设其他费用为

133万元，基本预备费为102万元，建设期贷款利息59万元，涨价预备费为55万元，则静态

投资为（）。

A.1023万元B.1125万元C.1180万元D.1239万元

29.工程造价管理包括工程造价合理确定和有效限制两个方面，（）为限制建设项目投资的

最高限额。

A.投资估算B.设计概算C.施工图预算D.承发包合同价

30.《江苏省建设工程造价管理方法》已于2023年8月16日经省人民政府第51次常务会议探讨

通过，自（）起施行。

A.2023年1月1日B.2023年11月1日

C.2023年12月1日D.2023年10月1日

31.在“其他项目清单”中，招标人为可能发生的工程量变更而预留的金额为（）。

A.暂估价B.预备费C.基本预备费D.暂列金

额

32.对建筑结构和工艺较简洁，工程量较小，分部分项较少的施工图预算宜采纳（）。

A.全面审查法B.对比审查法C.筛选审查法【）.标准预算审查

法

33.合同中只有类似变更工程的价格，则非承包人缘由的变更部分的价款调整应当（）。

A.按审价部门提出的价格调整

B.按发包人指定的价格调整

C.可参照类似变更工程的价格调整

D.由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整

34.我省规定当工程量清单项目工程量的改变幅度超过（），且其影响分部分项工程费超

过（）时，应由受益方在合同约定时间内向合司的另一方提出工程价款调整要求，由

承包人提出增加部分的工程量或削减后剩余部分的工程量的综合单价调整看法，经发包人确认

后作为结算的依据。

A.10%；1%B.10%；0.1%

C.15%；1%D.15%；0.1%

35.《建设工程施工合同（示范文本）》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并附有三个

附件：附件一是《承包人承揽工程项目一览表》、附件二是《发包人供应材料设备一览表》、

附件三是（）。

A.《工程合同价款支付约定书》B.《工程质量保修书》

C.《工程进度限制条款》D.《工程合同价款约定书》

36.在应用定额编制施工图预算时，如遇某分项工程的有关内容与定额子目不完全相同，但定额说

明允许在规定的范围内调整运用的，应当实行的处理方法是（）.

A.干脆套用预算定额子目及其单价B.套用近似预算定额子目及其单价

C.换算套用预算定额子目及其单价D.套用补充预算定额子目及其单价

37.关于承包商提出的工期延误的索赔，下列正确的说法是（）。

A.属于业主的缘由，只能延长工期，但不能赐予费用补偿

B.属于工程师的缘由，只能赐予费用补偿，但不能延长工期

C.由于因斗争、罢工，只能赐予费用补偿，但不能延长工期

D.由于特别恶劣的天气缘由，只能延长工期，但不能赐予费用补偿

38.法律地位由高到低的依次是（）。

A.宪法一法律一行政法规一行政规章一地方性法规

B.宪法一法律一行政法规一地方性法规一行政规章

C.宪法一法律一地方性法规一行政法规f行政规章

D.法律一宪法一行政法规一地方性法规一行政规章

39.招标人向预先选择的若干家具备担当招标项目实力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标

邀请函，请他们参与投标竞争。邀请对象的数FI以5—7家为宜，但不应少于（）。

A.2家B.3家C.4

家D.5家

40.江苏省规定,危急作业意外损害保险作为商业保险列入（）中。

A.规费B.K他项目费用C.措施项目费

用D.管理费

多项选择题（共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有2个或2个以.上符合题意,

至少有1个错项。不选答案或选了错误答案，本题不得分；若正确答案少选，每个选项得

0.5分）

1.下列关于工程建设项目表述正确的是（）。

A.单项工程是指具有独立的设计文件、在竣工后可以独立发挥效益或生产实力的独立工程

B.单位工程是指不能独立发挥生产实力，但具有独立设计的施工图纸和组织施工的工程

C.建设项目是指按一个总体设计进行建设施工的一个或几个单项工程的总体

D.钢筋工程属于土建工程的分部工程

E.管道工程属于安装工程的分部工程

2.周转性材料是指在施工过程中不是一次消耗完，而是多次运用、渐渐消耗、不断补充的材料。

例如（）均属周转性材料。

A,钢模板B.砂石C.预制构件模具D,脚手

架E.钢筋

3.清单计价法的分部分项工程费包括（）O

A.人工费B.材料费C.机械费D.措施项目费E.利

润

4.下列费用中不属于人工单价组成内容的有（

A.职工福利费B.工会经费和职工教化经费C.现场管理人

员工资

I）.生产工人协助工资E.生产工人的退休金

5.建筑材料预算价构成包括（）。

A.材料原价B.选购保管费C.二次搬运费D.包装费E.风

险费

6.《江苏省建设工程造价管理方法》规定：建设工程施工合同应当对下列与工程造价有关的事项

作出具体约定（）：

A.合同价格类型及合同总价

B.工程进度款支付的方式、数额刚好间

C.发包人供应的材料、设备价款的确定和抵扣方式

D.合同价款的调整因素•、调整方法、调整程序

E.税金和规费的支付标准和方式

7.我省2023版费用定额规定，属于企业管理费的内容有（）o

A.管理人员基本工资B.固定资产运用费C.已完工程及设备

爱护费

I）.企业检验试验费E.社会保障费

8.我省2023版费用定额规定，不属于建筑安装工程措施费的内容有（

A.脚手架B.非甲方所为四小时以内的临时停水停电费用

C.材料二次搬运费D.施工排水、降水费E施工现场办公费

9.我省规定，造价员发生（）的行为且情节严峻的，由省级管理机构注俏造价员资格证。

A.允许他人以自己名义从业或转借专用章

B.与当事人串通牟取小止值利益

C.本人从业行为过错给单位或当事人造成重大经济损失

D.从业单位变动后未按规定在30日内办理变更手续

E.超越资格等级从事工程造价业务

10.从事工程造价活动应当遵循（）的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

A.公开透亮B.合法C.公正D.客观E.诚恳

信用

11.工程量清单是指建设工程的（）的名称和相应数量等的明细清单。

A.分部分项项目、措施项目、其他项目B.规费项目C.税金项目

D.预留金E.总承包服务费

12.设计概算的主要作用表现在（）。

A.是编制建设项目投资安排、确定和限制建设项目投资的依据

B.是主管部门审批建设项目的主要依据

C.是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据

D.是签订建设工程合同和贷款合同的依据

E.是落实和调整年度建设安排的依据

13.当分部分项工程量清单项目发生工程量变更时，其措施项目费中相应的（）工程量应调

整。

A.临时设施费B.脚手架C.碎模板及支

架

D.生产工具用具运用费E.施工排水、降水

14.我省规定实行工程量清单计价工程项目，不行竞争费包括（）。

A.现场平安文明施工措施费B.临时设施C.税金

D.企业管理费E.利润

15.《江苏省建设工程造价管理方法》规定，发觉有超过国家和省规定的额度及标准，（）

等行为的，应当刚好将有关状况通报原项目审批或者核淮部门。

A.擅自变更设计图纸B.擅自增加建设内容C.扩大规模

D.提高建设标准E.调整设备型号和规格

16.依据建设工程价款结算暂行方法，关于工程预付款，下列说法错误的有（）。

A.原则上预付比例不低于合同金额的10%,不高于合同金额的30%

B.重大工程项目按年度工程安排逐年预付

C.发包人与承包人签订合同后即可预付

D.在具备施工条件的前提下，发包人不按合同预付，如影响承包人施工，承包人可以停上施工

E.凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，发包人不得预付工程款，不得以预付款为名转

移资金

17.2023版计价规范有关工程价款调整正确的表述是（）。

A.若施T中出现施工图纸（含设计变更）与T程量清单项目特征描述不符的,发、承包双方应

按新的项目特征确定相应工程量清单的综合单价

B.因分部分项工程量清单漏项或非承包人缘由的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，合

同中有类似的综合单价，参照类似的确定综合单价

C.因非承包人缘由引起的工程量增减，旦工程量改变在合同约定幅度以外的，其综合单价应予

以调整，但措施费不予调整

D.因分部分项工程量清单漏项或非承包人缘由的工程变更，引起措施项目发生改变，造成施工

方案变更，原措施费中已有的措施项目，该改变项目措