水电站建设施工合同

第第页合同编号:________水电站建设施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码9/NUMPAGES总页数9一、主体与目的本合同由甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）共同签订，甲方为某水电站项目业主，乙方为水电站建设施工单位。合同编号为[此处填写合同编号]。本合同旨在明确双方在建设施工过程中的权利、义务和责任，确保水电站项目顺利进行，实现合同约定的建设目标。甲方委托乙方按照国家相关法律法规、行业标准和合同约定，负责水电站项目的建设施工工作。乙方接受甲方委托，承诺按照合同约定，按时、按质、按量完成水电站建设施工任务。本合同的建设施工内容包括但不限于：土建工程、安装工程、电气工程、机械设备安装调试等。通过本合同的签订，双方共同维护水电站项目的合法权益，确保项目按期投入使用。二、价格、支付方式1.合同价格：本合同总价为人民币[此处填写合同总价]元，包括但不限于工程直接费用、间接费用、利润等。该价格为固定总价，不因工程量增减、设计变更等因素而调整。2.支付方式：a.预付款：合同签订后，乙方应向甲方提交相关资质、人员、设备等证明材料，甲方在收到乙方提交的材料后5个工作日内支付合同总价的10%作为预付款。b.进度款：工程进度达到合同约定节点时，乙方应向甲方提交工程进度报告及相应的发票、材料采购单等证明材料，甲方在收到乙方提交的材料后10个工作日内支付已完成工程量对应金额的80%。c.结算款：工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提交竣工结算报告及相应的发票、材料采购单等证明材料，甲方在收到乙方提交的材料后30个工作日内支付剩余工程款。d.保修金：合同总价中包含5%的保修金，保修期满无质量问题后，甲方在收到乙方提交的保修期满证明后30个工作日内无息退还保修金。e.逾期付款违约金：甲方逾期支付工程款，应向乙方支付按日万分之五计算的违约金。乙方逾期提交工程进度报告或竣工结算报告，应向甲方支付按日万分之五计算的违约金。三、双方权利与义务甲方权利与义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全标准完成施工任务。2.甲方负责施工所需的地形、地质资料，确保施工顺利进行。3.甲方负责办理工程建设所需的各种审批手续，并承担相关费用。4.甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。5.甲方应按照合同约定及时支付工程款项。乙方权利与义务：1.乙方应按照合同约定的时间、质量、安全标准完成施工任务，确保工程质量符合国家标准。2.乙方负责施工现场的管理，确保施工安全，并承担因施工原因造成的安全责任。3.乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规，采取有效措施保护施工现场的环境。4.乙方负责施工所需的材料、设备，确保其质量符合合同要求。5.乙方应按照甲方要求进行工程进度报告，并及时解决施工过程中出现的问题。6.乙方在工程完工后，应向甲方提交工程验收报告，并配合甲方进行竣工验收。7.乙方应按照合同约定保修服务，确保工程质量在保修期内达到合同要求。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺所的材料和施工工艺均符合国家相关标准和合同要求。b.乙方应确保工程质量达到设计文件和施工规范的要求，并对工程质量承担终身责任。c.乙方在施工过程中应进行自检和互检，确保每个施工环节的质量。d.甲方有权对施工过程中的关键工序进行现场监督，乙方应予以配合。2.服务内容：a.乙方应在工程完工后进行试运行，确保水电站设备运行正常。b.乙方应完整的施工技术资料和施工记录，包括图纸、施工日志、材料检验报告等。c.乙方应在保修期内对水电站进行定期检查和维护，确保水电站正常运行。d.乙方应按照甲方要求，在保修期内及时处理水电站运行中出现的故障和问题。3.质量争议解决：a.若出现质量争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。b.在质量争议解决期间，不影响本合同的履行。五、履行与变更1.履行：a.乙方应在合同约定的期限内完成施工任务，甲方应按照合同约定必要的条件和支持。b.双方应按照合同约定的程序进行工程进度汇报和验收，确保工程按计划推进。c.任何一方违反合同约定导致工程延误，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。d.合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应协商解决，并按照相关规定处理。2.变更：a.合同签订后，未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更合同内容。b.因设计变更、工程量增减、材料价格波动等原因需要调整合同价款或工期时，双方应协商一致，并签订书面变更协议。c.变更协议作为合同附件，具有同等法律效力。d.合同变更后，双方应按照变更后的内容继续履行合同义务。六、保密条款1.双方在本合同签订及履行过程中所获得的技术资料、商业秘密、财务信息等保密信息，均应予以严格保密。2.保密信息的范围包括但不限于：工程设计图纸、施工方案、技术参数、财务数据、市场信息、客户名单等。3.双方承诺在合同履行期间及合同终止后，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露或使用保密信息。4.双方应采取必要措施，确保保密信息的保密性，包括但不限于限制访问权限、使用加密技术等。5.如因乙方违反保密义务导致保密信息泄露，乙方应承担全部责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。6.本保密条款的保密期限自合同签订之日起至合同终止后[此处填写保密期限]年。7.本保密条款不因合同终止而失效，双方仍应遵守其规定。七、争议解决1.双方在履行本合同时如发生争议，应首先通过友好协商解决。2.若协商不成，任何一方均可将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。3.争议解决过程中，双方应继续履行合同义务，不得影响合同的正常履行。4.诉讼过程中，双方应积极相关证据，包括但不限于合同文本、通信记录、工程记录等。5.诉讼费用由败诉方承担，除非法院另有判决。6.争议解决期间，如因争议导致合同无法履行，双方应协商确定合理的解决方案，包括但不限于工程暂停、调整合同价格等。7.本合同的争议解决方式为本合同不可分割的一部分，双方均应遵守。八、其它条款1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[此处填写合同有效期]年。2.合同解除：在合同有效期内，任何一方违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求赔偿损失。3.合同终止：合同履行完毕或因不可抗力等原因导致合同无法履行时，合同终止。4.合同附件：本合同附件包括但不限于工程量清单、技术规范、图纸等，与本合同具有同等法律效力。5.合同变更：任何合同变更均需以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。6.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律，合同争议的解决亦适用中华人民共和国法律。7.合同份数：本合同一式[此处填写份数]份，甲乙双方各执[此处填写份数]份，具有同等法律效力。8.合同通知：任何一方发出的通知，应以书面形式通过挂号邮寄或专人送达