地面涂料工程施工合同

第第页合同编号:________地面涂料工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码7/NUMPAGES总页数7一、主体与目的本合同名称为“地面涂料工程施工合同”，合同编号为______。合同主体为甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）。甲方为需要施工的建筑物或场所的所有者或管理者，乙方为地面涂料工程施工承包商。本合同的目的在于明确甲乙双方的权利义务，确保地面涂料工程施工的顺利进行，确保工程质量达到约定标准，并按照约定的时间节点完成施工任务。具体内容包括但不限于：施工范围、施工期限、工程款支付、质量保证、违约责任等。通过本合同的签订，甲乙双方共同维护合法权益，实现合作共赢。二、价格、支付方式1.合同价格：本合同总价为人民币______元整，包括但不限于涂料材料费、人工费、设备租赁费、运输费及其他直接费用。2.支付方式：a.预付款：合同签订后，乙方需提交相关资质证明文件，甲方应在____个工作日内支付合同总价的_____%作为预付款。b.进度款：施工过程中，甲方根据乙方提交的工程进度报告和实际完成情况，按月支付合同总价的_____%作为进度款。c.结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交结算报告，甲方应在____个工作日内支付剩余合同总价减去已支付款项的部分作为结算款。d.保修金：工程验收合格后，甲方应支付合同总价的_____%作为保修金，保修期满无质量问题后，甲方应无息退还保修金。3.付款时间：甲方应在每个支付节点前____个工作日内完成付款，逾期付款应按每日_____%向乙方支付违约金。三、双方权利与义务甲方权利与义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。2.甲方应按时支付合同约定的款项。3.甲方应施工所需的场地、设施和条件，确保乙方施工顺利进行。4.甲方应配合乙方进行施工过程中的协调工作。乙方权利与义务：1.乙方应按照合同约定的施工方案、时间、质量、标准完成施工任务。2.乙方应使用符合国家标准的材料和设备，确保施工质量。3.乙方应遵守施工现场的安全规定，确保施工人员的人身安全。4.乙方应按时提交工程进度报告和工程结算报告。5.乙方在施工过程中应接受甲方的监督检查，对甲方提出的合理要求予以配合。6.乙方应承担因施工质量不合格而产生的修复责任，直至符合合同约定标准。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方保证施工质量符合国家相关标准和合同约定的质量要求。b.乙方应施工所用材料的合格证明，确保材料质量。c.工程竣工后，乙方应至少____个月的免费保修服务，在此期间，乙方负责修复因施工质量问题导致的缺陷。d.保修期满后，乙方应有偿服务，修复施工质量问题。2.服务内容：a.乙方应按照合同约定的时间节点完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。b.乙方应在施工过程中及时解决施工过程中出现的问题，确保施工进度和质量。c.乙方应定期向甲方报告施工进度和质量情况，确保甲方对施工过程的知情权。d.乙方应遵守施工现场的管理规定，确保施工现场的整洁和安全。五、履行与变更1.履行：a.乙方应在合同约定的工期内完成施工任务，并确保工程质量符合合同要求。b.甲方应按照合同约定的支付方式和时间节点支付工程款项。c.双方应按照合同约定的内容和方式履行各自的权利和义务。2.变更：a.在合同履行过程中，如因不可抗力因素导致施工进度延误，乙方应及时通知甲方，并采取合理措施减轻影响。b.双方协商一致后，可对合同内容进行变更，包括但不限于施工范围、工期、价格等。c.任何变更均应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。d.合同变更不影响已履行部分的权利义务，未履行部分的权利义务仍按原合同约定执行。六、保密条款1.双方对本合同内容以及在与合同履行相关的业务活动中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等保密信息负有保密义务。2.保密信息包括但不限于：施工方案、技术参数、工程图纸、财务数据、客户信息、市场策略等。3.保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年止。4.双方未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露保密信息，亦不得以任何方式使用保密信息进行不正当竞争。5.在保密期限内，如因法律规定或法院、仲裁机构的要求等原因，需要披露保密信息时，披露方应事先通知对方，并采取一切合理措施以保护对方的合法权益。6.违反保密条款的，违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。2.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同的其他条款。3.双方在诉讼过程中，应遵守相关法律法规，尊重法院的判决和裁定。4.如争议涉及技术问题，双方可共同委托具有专业资质的第三方机构进行鉴定，鉴定对双方均有约束力。5.争议解决过程中产生的费用，包括但不限于鉴定费、诉讼费等，由败诉方承担，除非法律另有规定或双方另有约定。6.除非合同另有约定，本合同的争议解决条款适用于合同的全部内容。八、其它条款1.合同解除：在合同履行期间，如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同，并免除双方由此产生的责任。2.合同终止：合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，合同终止。合同终止后，双方应按照约定处理剩余事宜。3.合同份数：本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。4.合同附件：本合同附件包括但不限于施工图纸、工程量清单、技术规范等，与本合同具有同等法律效力。5.法定代表人或授权代表：本合同中的法定代表人或授权代表签字、盖章后，代表双方履行合同。6.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同未尽事宜，按国家相关法律法规执行。九、合同签署本合