木材厂房建设施工合同

第第页合同编号:________木材厂房建设施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码10/NUMPAGES总页数10一、主体与目的本合同由甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）签订，甲方为木材厂房的建设方，乙方为木材厂房的建设施工单位。本合同旨在明确双方在木材厂房建设施工过程中的权利、义务和责任，确保施工顺利进行，确保工程质量符合国家相关标准和要求。甲方委托乙方进行木材厂房的建设施工，乙方接受甲方委托，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成如下协议：1.甲方为木材厂房的建设方，负责施工场地、相关手续、图纸及技术资料等。2.乙方为木材厂房的建设施工单位，负责按照甲方要求，在规定的时间内完成木材厂房的建设施工任务。3.本合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，确保木材厂房建设施工的顺利进行。二、价格、支付方式1.施工总价：本合同木材厂房建设施工总价为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00），包含所有施工材料、人工、机械、管理及其他直接费用。2.支付方式：a.预付款：合同签订后5个工作日内，乙方应向甲方提交相关资质文件及施工计划，甲方应在收到文件后3个工作日内支付合同总价的20%作为预付款。b.进度款：施工过程中，每完成合同约定工程量的30%，乙方应向甲方提交相应的工程进度报告及发票，甲方应在收到报告及发票后5个工作日内支付已完成工程量的10%。c.质量验收款：工程完成后，甲方组织验收，验收合格后，乙方应在5个工作日内提交结算报告及发票，甲方应在收到报告及发票后10个工作日内支付剩余工程款的50%。d.保修金：甲方在支付最后10%的工程款时，应扣除相当于合同总价5%的保修金，保修期满后无质量问题，乙方应退还保修金。e.逾期付款：甲方逾期支付款项，应按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。三、双方权利与义务甲方权利与义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。2.甲方应按时支付合同约定的款项，不得无故拖欠。3.甲方应必要的施工图纸、技术资料和施工场地，确保乙方正常施工。4.甲方应配合乙方办理相关施工手续，确保施工顺利进行。5.甲方应按照合同约定进行工程验收，对验收合格的部分支付相应的款项。乙方权利与义务：1.乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务，确保工程质量符合国家相关标准和要求。2.乙方应按时提交施工进度报告和工程进度款申请，确保甲方及时了解工程进展。3.乙方应遵守国家法律法规，确保施工安全，防止事故发生。4.乙方应按照甲方要求进行施工，不得擅自更改设计图纸和技术要求。5.乙方应确保工程完成后，及时清理施工现场，恢复原状。6.乙方应承担因施工原因造成的工程缺陷、损坏的修复责任，并承担相应的费用。双方违约责任：1.任何一方违反合同约定，导致工程延误或质量不符合要求的，应承担相应的违约责任。2.任何一方未按时支付款项，应向对方支付逾期付款的违约金。3.因任何一方原因导致合同解除，违约方应承担因违约造成的损失。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺按照合同约定的质量标准施工，确保木材厂房建设质量符合国家相关标准和甲方要求。b.乙方应使用符合质量标准的建筑材料和施工设备，不得使用不合格产品。c.工程完成后，乙方应相应的质量保证书，保证在保修期内对工程缺陷进行修复。d.保修期为工程竣工验收合格之日起计算，为期一年。2.服务内容：a.乙方在施工过程中应必要的咨询服务，解答甲方在施工过程中遇到的问题。b.乙方应定期向甲方报告施工进度，确保甲方了解工程动态。c.乙方应配合甲方进行工程验收，对验收过程中发现的问题及时整改。d.乙方应施工期间的安全生产管理服务，确保施工安全。3.服务期限：a.本合同约定的质量保证期为一年，自工程竣工验收合格之日起计算。b.在质量保证期内，乙方应无条件对因施工原因造成的质量缺陷进行修复。4.违约责任：a.乙方未能按照合同约定质量保证或服务，应承担相应的违约责任。b.若因乙方原因导致工程质量不符合标准，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到合同约定的质量标准。五、履行与变更1.履行：a.双方应按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。b.乙方应在合同约定的工期内完成施工任务，甲方应按时支付款项。c.任何一方在履行合同过程中遇到不可抗力因素，应及时通知对方，并采取合理措施减轻损失。d.合同履行过程中，双方应保持良好沟通，协商解决合同履行中产生的问题。2.变更：a.合同签订后，任何一方不得擅自变更合同内容，如需变更，应经双方协商一致，签订书面变更协议。b.变更协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力。c.合同变更涉及工期、价格、质量等重大内容的，应重新评估并调整合同条款。d.合同变更后，双方应按照变更后的条款继续履行合同义务。3.合同解除：a.双方在合同履行过程中，如出现一方严重违约情形，另一方有权解除合同。b.合同解除后，双方应按照合同约定处理已完成的工程、未完成的工程及已支付款项。c.合同解除不影响双方因违约而产生的损害赔偿请求权。六、保密条款1.保密内容：双方在本合同履行过程中，相互获取的涉及对方商业秘密、技术秘密、财务信息等非公开信息，均属于保密范围。2.保密义务：a.双方对本合同及履行过程中获取的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露或公开。b.双方应采取合理措施，确保保密信息的安全，防止泄露、损毁或被第三方获取。c.保密义务在本合同终止后仍然有效，双方应继续履行保密义务，直至保密信息不再具有保密价值。3.保密例外：a.法律、法规要求公开的信息，或双方已公开的信息，不属于保密范围。b.在法律诉讼、仲裁或其他司法程序中，根据法院、仲裁机构的判决或裁定，要求公开的信息，不构成违约。4.违约责任：a.任何一方违反保密义务，导致保密信息泄露的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。b.因一方违约导致保密信息泄露，给对方造成损失的，违约方应赔偿对方因此遭受的直接损失和间接损失。七、争议解决1.争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.诉讼管辖：本合同的争议解决，适用中华人民共和国法律，并由合同签订地人民法院管辖。3.争议解决程序：a.双方应首先通过书面形式进行沟通，寻求争议的和解。b.如书面沟通无法解决争议，任何一方均可向对方发出书面通知，要求进入争议解决程序。c.争议解决程序启动后，双方应指定代表参与谈判，力争在合理期限内达成和解。d.如谈判失败，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，法院应依法审理并作出判决。4.争议解决费用：争议解决过程中产生的所有费用，包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费等，由败诉方承担，除非法律另有规定或双方另有约定。5.争议解决结果：法院或仲裁机构的最终裁决或判决，对双方均有约束力，双方应无条件履行。八、其它条款1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，除非法律另有规定。2.合同解除：除合同约定解除的情形外，未经双方书面同意，任何一方不得单方面解除合同。3.合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力，包括但不限于施工图纸、技术规范、变更协议等。4.合同解除后的处理：合同解除后，双方应立即停止履行合同义务，并按照合同约定处理已完成的工程、未完成的工程及已支付款项。5.法律适用与争议解决：本合同适用中华人民共和国法律，任何因本合同引起的或与本合同有关的争议，应提交合同签订地人民法院解决。6.通知：除非合同另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址，并自发送之日起视为送达。7.合同修改：本合同的任何修改或补充，均应以书面形式进行，并由双方签字盖章后生效。8.不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的，双方应根据不