建筑工程施工合同专用条件及要求

建筑工程施工合同专用条件及要求合同编号：__________工程名称：__________工程地点：__________工程内容：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：一、合同内容1.1乙方根据甲方提供的工程设计文件、施工图纸、技术规范和施工要求，按照合同约定的质量标准、工期和安全生产要求，完成本工程的施工任务。1.2乙方应遵守国家有关建筑工程施工的法律法规，严格执行建筑工程施工质量标准、安全标准和环保标准，确保施工过程中不发生安全事故、质量事故和环保事故。二、合同工期2.1本工程合同工期为____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。如因不可抗力等原因导致工期延误，双方协商一致可对工期进行合理调整。2.2乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，如乙方未能按期完成施工任务，甲方有权按照合同约定的违约责任追究乙方的责任。三、合同价款3.1本工程合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。3.2乙方应在合同约定的工期内完成施工任务，并将工程交付甲方。甲方按照合同约定的付款方式支付乙方工程款。3.3乙方在施工过程中发生的各项费用，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等，均由乙方自行承担。四、质量标准4.1乙方应按照国家有关建筑工程施工质量标准、甲方提供的工程设计文件、施工图纸和技术规范进行施工。4.2乙方应确保施工质量达到合同约定的质量标准。如施工质量不符合合同约定的质量标准，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到合同约定的质量标准。五、安全生产5.1乙方应严格遵守国家有关建筑工程施工安全的法律法规，确保施工过程中的安全生产。5.2乙方应制定施工安全生产方案，明确安全生产责任，配备必要的安全生产设施和设备，确保施工过程中不发生安全事故。六、合同变更和解除6.1在合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，双方协商一致可变更或解除合同。6.2任何一方未履行合同约定的义务，导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同，并依法追究违约方的责任。七、违约责任7.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违反合同约定，另一方有权要求违约方承担违约责任。7.2违约方应按照合同约定的违约责任承担相应的法律责任。八、争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程交付之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日注意事项：1.明确合同主体：确保甲乙双方的名称、地址、联系方式等信息准确无误，且具备合法的签订合同资格。2.工程内容详细：工程名称、地点、内容等关键信息应详细填写，避免因信息不明确导致合同履行过程中出现争议。3.合同工期合理：合同工期应根据工程实际情况合理约定，并考虑到可能的不可抗力因素对工期的影响。4.明确合同价款及支付方式：合同价款应明确，且支付方式应具体约定，包括预付款、进度款、结算款等。5.质量标准合规：应明确施工质量标准，确保乙方按照国家相关标准及甲方要求进行施工。6.安全生产责任：乙方应严格遵守安全生产法律法规，明确安全生产责任。7.合同变更和解除条件：明确合同变更和解除的条件，以便在不可抗力或其他约定情况下，双方能够合法变更或解除合同。8.违约责任明确：明确双方的违约责任，以便在发生违约时，双方能够依据合同追究责任。解决办法：1.协商解决：在合同履行过程中，双方应通过友好协商解决争议。2.法律途径：如协商不成，可依法向合同签订地的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同主体：指参与合同签订的各方，包括甲方（建设单位）和乙方（施工单位）。2.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。3.违约责任：指合同当事人因违反合同约定而应承担的法律责任，包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失等。4.合同变更：指在合同有效期内，经双方协商一致，对合同内容进行的修改。5.合同解除：指在合同有效期内，经双方协商一致或根据法律规定，终止合同的权利义务关系。6.预付款：指甲方在合同履行前，按照约定支付给乙方的部分工程款。7.进度款：指甲方根据乙方完成工程进度的情况，按照约定支付的工程款。8.结算款：指工程完工后，甲方按照合同约定的价格和付款方式，支付给乙方的剩余工程款。哦，说到这个建筑工程施工合同啊，其实它在现实生活中有很多特别的场景可以用到，我来给你举几个例子，并且针对每个场景加一些补充条款。场景一：政府公共设施建设项目在这种场合，可能需要考虑到政府审计和透明度的要求。补充条款：1.双方同意，所有合同款项支付需经过甲方指定的审计程序，并接受甲方审计部门的审计监督。2.乙方应定期向甲方报告工程进度、资金使用情况，确保项目透明度和合规性。场景二：房地产开发项目这里可能涉及到预售和业主权益保护的问题。补充条款：1.乙方应确保施工质量和进度，不得影响甲方对项目的预售活动。2.双方同意设立专项基金，用于保障业主权益，如因施工质量问题导致业主损失，乙方应优先使用该基金进行赔偿。场景三：学校或医院等公益项目这类项目通常对环保和安全有更高的要求。补充条款：1.乙方在施工过程中应严格遵守环保法规，采取有效措施减少对周边环境的影响。2.乙方需定期进行安全教育和培训，确保施工人员熟悉紧急疏散路线和事故处理程序。场景四：跨国合作项目跨国项目可能涉及到汇率变动和国际法律适用的问题。补充条款：1.若合同款项涉及外币支付，双方应约定汇率调整机制，以应对汇率波动带来的风险。2.双方同意，若发生合同争议，应优先选择仲裁方式解决，并约定适用的国际仲裁规则。我们来看看这个合同可能需要的一些附件列表：1.工程设计文件和施工图纸2.技术规范和标准3.工程预算