上山步道施工合同范本

上山步道施工合同范本上山步道施工合同范本

1.甲方（买方/出租方/委托方）：

名称：×××山市×××旅游发展有限公司

地址：×××山市×××街道×××号

法定代表人/负责人：×××

联系方式：138××××××××

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

名称：×××建筑安装工程有限公司

地址：×××市×××区×××街道×××号

法定代表人/负责人：×××

联系方式：139××××××××

合同简介：

双方合作背景：甲方作为山市的一家旅游发展有限公司，一直致力于发展山市的旅游业，而上山步道作为旅游业的重要组成部分，甲方有意进行修建。乙方作为一家专业的建筑安装工程有限公司，具有丰富的施工经验和良好的业界口碑，甲方在了解乙方情况后，决定委托乙方进行上山步道的施工。

双方合作前提条件：甲方负责提供上山步道的施工地点、施工要求和施工标准等，乙方则负责按照甲方的要求进行施工，保证施工质量和进度。同时，双方就施工费用、施工期限等事项达成一致，共同签订本合同，以明确双方的权利和义务。

本合同的签订旨在明确双方在上山步道施工项目中的权利和义务，确保施工的顺利进行，达到甲方的预期目标。双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务，共同完成上山步道的施工项目。

上山步道施工合同范本

第一条合同目的与范围

本合同的目的是为了确保上山步道的施工项目能够按照甲方的要求顺利进行，乙方能够按照约定完成施工任务，双方共同实现合同目标。

合同范围包括：

1.上山步道的施工设计：乙方根据甲方的要求，进行上山步道的设计，并提交设计方案给甲方审批。

2.上山步道的施工：乙方根据经过甲方审批的设计方案进行施工，保证施工质量和进度。

3.施工材料的提供：乙方负责提供施工过程中所需的所有材料，并保证材料质量符合国家标准。

4.施工人员的管理：乙方负责和管理施工人员，确保施工人员按照施工方案和安全规定进行施工。

第二条定义

1.上山步道：指甲方要求乙方施工的在山地上建设的供人们步行的路径。

2.施工方案：指乙方根据甲方要求制定的上山步道施工的具体方案，包括设计、施工方法、施工进度等。

3.施工质量：指施工过程中，乙方按照施工方案和国家标准进行的施工的质量。

4.施工进度：指乙方按照合同约定完成施工的时间和进度。

第三条双方权利与义务

甲方的权利与义务：

1.提供施工地点：甲方应提供上山步道的施工地点给乙方，并保证施工地点的安全和顺利进行。

2.提供施工要求：甲方有权根据自身需求提供上山步道的施工要求，包括设计要求、施工标准等。

3.审批施工方案：甲方有权对乙方提交的施工方案进行审批，并要求乙方进行修改直至满足甲方的要求。

4.支付施工费用：甲方应当按照合同约定支付乙方的施工费用，包括工程款和人员工资等。

5.协助施工：甲方应提供必要的协助给乙方，包括施工场地的出入、施工材料的运输等。

乙方的权利与义务：

1.提交施工方案：乙方应当按照甲方的要求，提交施工方案，并按照方案进行施工。

2.保证施工质量：乙方应当保证施工质量符合国家标准和甲方的要求，不得使用劣质材料或施工方法。

3.按时完成施工：乙方应当按照合同约定的时间和进度完成施工，不得延误。

4.安全施工：乙方应当保证施工过程中的安全，遵守相关安全规定，确保施工人员的安全。

5.协助甲方监督：乙方应接受甲方的监督和检查，协助甲方了解施工进展和施工质量。

上山步道施工合同范本

第四条价格与支付条件

1.合同总价：双方确认，乙方应按照甲方要求的施工方案和质量标准完成上山步道施工，合同总价为人民币【金额】元整（大写：【金额】元整）。

2.支付方式：甲方支付乙方的施工费用，可以通过银行转账的方式进行。

3.支付时间：

a.合同签订后【时间】天内，甲方支付乙方施工费用的【比例】作为预付款。

b.乙方完成施工进度达到【比例】时，甲方支付乙方施工费用的【比例】作为进度款。

c.乙方完成施工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的施工费用。

第五条履行期限

1.合同有效期：本合同自双方签署之日起生效，有效期为【时间】年。

2.施工期限：乙方应按照合同约定的时间和进度完成施工，施工期限为【时间】个月。

3.验收期限：乙方完成施工后，甲方应在【时间】个月内进行验收。

第六条违约责任

1.若乙方未能按照合同约定的时间和进度完成施工，视为乙方违约。乙方应按照逾期部分的工程款【比例】支付违约金，并承担因违约导致甲方的损失。

2.若乙方施工质量不符合合同约定的质量标准，乙方应负责修复或重新施工，并承担因质量问题导致的甲方的损失。

3.若甲方未能按照约定时间支付施工费用，甲方应按照逾期部分的工程款【比例】支付违约金，并承担因违约导致乙方的损失。

4.若甲方未能按照约定提供施工地点或其他协助，导致乙方施工延误或增加费用，甲方应承担相应的违约责任。

5.不可抗力：因不可抗力导致一方无法履行或部分履行合同的，该方应立即通知对方，并尽最大努力减少损失。不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等。

6.争议解决：双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

7.其他条款：本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.附则：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后生效。

上山步道施工合同范本

第七条不可抗力

1.不可抗力定义：不可抗力是指在合同签订之后，无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，导致一方或双方无法履行或部分履行本合同。

2.不可抗力情况：包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、政策变化等）、以及其他影响合同履行的情况。

3.责任免除条件：

a.发生不可抗力事件的一方应立即通知对方，并尽最大努力减少损失。

b.受不可抗力影响的一方应提供相关证明文件，以证明不可抗力事件的发生及其对履行合同的影响。

c.双方应共同评估不可抗力事件对合同履行的影响，并根据情况协商调整合同履行期限和方式。

d.若不可抗力事件导致合同无法履行，双方可协商解除合同，并互相免除责任。

第八条争议解决

1.双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.争议解决方式：双方同意采用【调解/仲裁/诉讼】方式解决合同争议。

3.调解：若双方选择调解，双方同意接受【调解机构名称】的调解。调解不成的，方可提起诉讼。

4.仲裁：若双方选择仲裁，双方同意将争议提交【仲裁委员会名称】进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。

5.诉讼：若双方选择诉讼，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

6.诉讼时效：双方就争议解决方式达成一致后，应在【时间】内向人民法院提起诉讼，否则将丧失诉讼权。

7.双方应尽力维护合同的履行，避免因争议导致合同目的无法实现。在争议解决过程中，双方仍应继续履行合同约定的义务。

上山步道施工合同范本

第九条其他条款

1.通知方式：双方应以书面形式发送通知，通知应以快递或挂号信方式发送至对方指定的地址。通知发送之日视为送达。

2.合同变更：本合同的变更必须经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.合同终止条件：合同终止的条件如下：

a.双方协商一致解除合同。

b.不可抗力事件导致合同无法履行，双方协商解除合同。

c.乙方未能按照约定完成施工，甲方解除合同。

d.甲方未能按照约定支付施工费用，乙方解除合同。

4.合同解除后的处理：合同解除后，乙方应停止施工，并按照甲方的要求撤出施工场地。甲方应支付乙方已完成的施工部分的价款。

5.保密条款：双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。

6.法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

7.合同文本：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后生效。

第十条附则

1.附录：本合同附件为合同的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

2.附件：包括但不限于施工方案、设计图纸、材