仓库建设工程合同

第第页合同编号:________仓库建设工程合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码8/NUMPAGES总页数8一、主体与目的本合同名称为“仓库建设工程合同”，由以下主体签订：甲方：[甲方名称]，住所地：[甲方住所]，法定代表人：[甲方法定代表人]，联系电话：[甲方联系电话]。乙方：[乙方名称]，住所地：[乙方住所]，法定代表人：[乙方法定代表人]，联系电话：[乙方联系电话]。合同目的：为明确甲乙双方在仓库建设工程中的权利义务，保障工程顺利进行，确保工程质量达到约定的标准，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方友好协商，达成如下协议。二、价格、支付方式1.合同总价：本工程合同总价为人民币[合同总价]元，包括但不限于设计费、材料费、人工费、设备费、管理费、利润等一切费用。2.付款方式：a.预付款：合同签订后五日内，甲方应向乙方支付合同总价20%的预付款。b.进度款：工程进度达到合同约定节点时，甲方应在收到乙方提交的进度款申请及相应发票后五个工作日内支付相应比例的进度款。c.结算款：工程完工并经甲方验收合格后，甲方应在五个工作日内支付合同总价80%的结算款。d.保修金：合同总价10%作为保修金，在工程保修期满无质量问题后无息退还甲方。3.付款条件：甲方支付款项前，乙方应合法有效的发票和收据。甲方有权对乙方提交的发票和收据进行审核，如有异议，应在收到发票后五个工作日内提出。三、双方权利与义务甲方权利与义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量和标准完成仓库建设工程。2.甲方应按时足额支付合同约定的款项。3.甲方应必要的施工条件，包括但不限于土地、水、电等。4.甲方有权对工程质量进行监督检查，并对不符合合同约定的工程提出整改要求。乙方权利与义务：1.乙方应按照合同约定的时间、质量和标准完成仓库建设工程，确保工程安全、环保。2.乙方应遵守国家相关法律法规和工程建设标准，确保工程质量。3.乙方应负责工程的设计、施工、监理等工作，并承担相应的责任。4.乙方应配合甲方进行工程质量检查，及时整改甲方提出的合理整改要求。5.乙方应按照合同约定，向甲方工程进度报告、验收报告等相关资料。6.乙方应保证施工期间的安全，防止对第三方造成损害，并承担相应的责任。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺的材料、设备、施工工艺等符合国家及行业相关质量标准。b.乙方应保证施工过程中的质量，不得出现因施工不当导致的工程质量问题。c.工程竣工后，乙方应不少于一年的免费保修服务，确保工程质量。2.服务内容：a.乙方应在工程实施过程中，定期向甲方工程进度报告，确保甲方了解工程进展。b.乙方应按照甲方要求，及时解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。c.乙方应保证施工现场的安全，防止安全事故发生，并对施工现场进行合理管理。d.乙方应协助甲方进行工程验收，确保工程符合合同约定和设计要求。3.质量纠纷处理：a.如出现质量纠纷，双方应友好协商解决；协商不成，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。b.乙方对因自身原因造成的质量问题负责，承担相应的修复责任和费用。c.甲方对因乙方原因造成的损失有权要求乙方赔偿。五、履行与变更1.履行期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为[工期]个月，具体开工日期和竣工日期以合同附件为准。2.履行方式：乙方应按照合同约定的时间、地点、质量标准进行施工，甲方应必要的施工条件，包括但不限于土地、水、电等。3.变更程序：a.任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方，并经双方协商一致后，签订书面变更协议。b.变更内容涉及工期、价格、质量等实质性条款的，应重新评估并调整相关条款。c.变更协议生效后，双方应按照变更后的条款履行合同义务。4.履行监督：a.甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保工程质量符合合同要求。b.乙方应接受甲方的监督，并配合甲方进行必要的检查和验收。c.任何一方违反合同约定，导致工程延期或质量不合格的，应承担相应的违约责任。六、保密条款1.保密内容：双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息、财务数据等非公开信息。2.保密义务：双方对本合同保密内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。3.保密期限：本合同的保密期限自合同生效之日起至合同终止后[保密期限]年。4.保密例外：以下情况除外：a.法律、法规要求公开或披露的信息；b.人民法院、仲裁机构或行政机关依法要求披露的信息；c.双方事先书面同意公开或披露的信息；d.因泄露前述信息而导致的不可避免或不可避免的公开。5.违约责任：任何一方违反保密义务，泄露对方保密信息的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。七、争议解决1.争议解决方式：双方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中发生的争议。2.协商解决：若双方发生争议，应首先通过友好协商解决，协商期限不超过[协商期限]天。3.仲裁或诉讼：若协商不成，任何一方均可向[仲裁委员会名称]申请仲裁，或向[法院名称]提起诉讼。4.仲裁程序：仲裁委员会应按照其仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决，对双方具有约束力。5.诉讼程序：诉讼应按照中华人民共和国的民事诉讼法进行，人民法院的判决为终审判决，对双方具有约束力。6.争议费用：因争议而产生的仲裁费、诉讼费、律师费等费用，由败诉方承担，除非法律另有规定或双方另有约定。7.争议时效：双方因履行合同发生的争议，应自争议发生之日起[争议时效]内提起解决程序，否则视为放弃权利。八、其它条款1.合同解除：在合同履行过程中，任何一方违反合同约定，严重损害对方利益的，对方有权解除合同，并要求赔偿损失。2.合同终止：合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，合同终止。合同终止后，双方应按照约定办理结算手续。3.合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力，包括但不限于工程图纸、设计变更通知、验收报告等。4.通知：双方之间的通知应以书面形式进行，并通过约定的联系方式发送。通知自发送之日起[通知期限]天后视为送达。5.效力：本合同未尽事宜，按国家有关法律法规执行。如本合同与法律法规相抵触，以法律法规为准。6.合同份数：本合同一式[合同份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。7.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。九、合同签署本合同一式[合同份数]份，甲乙双方各执[份数]份。本