农村项目承包施工合同范例

农村项目承包施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

住所地：__________________________

法定代表人：_____________________

联系电话：______________________

乙方（以下简称“承包方”）：

住所地：__________________________

法定代表人：_____________________

联系电话：______________________

鉴于：

1.发包方为农村项目的业主，需要对项目进行承包施工；

2.承包方具备农村项目承包施工的资质和能力；

3.双方经友好协商，达成如下共识：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就农村项目承包施工事宜，订立本合同，以资共同遵守。

一、项目概况

1.项目名称：__________________________

2.项目地点：__________________________

3.项目规模：__________________________

4.项目总投资：__________________________

5.项目工期：__________________________

二、承包范围

1.承包方负责本项目的设计、施工、验收、保修等全过程；

2.承包方需按照国家及地方相关法律法规、规范标准进行施工；

3.承包方需遵守发包方的相关规定，确保施工质量、安全和环保。

三、工程价款

1.工程价款为人民币__________________________元；

2.工程价款包括但不限于：设计费、施工费、材料费、设备费、验收费、保修费等；

3.工程价款支付方式及时间：

（1）开工前，承包方提交开工报告，发包方支付工程价款总额的__________________________；

（2）工程进度达到__________________________时，承包方提交工程进度报告，发包方支付工程价款总额的__________________________；

（3）工程竣工后，承包方提交竣工验收报告，发包方支付工程价款总额的__________________________；

（4）保修期满后，承包方提交保修期满证明，发包方支付工程价款总额的__________________________。

四、违约责任

1.甲方违约责任：

（1）因甲方原因导致项目停工、延误工期，每延误一日，甲方应支付承包方__________________________；

（2）因甲方原因导致项目无法按期完工，甲方应赔偿承包方损失，包括但不限于停工损失、窝工损失等；

（3）因甲方原因导致承包方设备损坏，甲方应负责修复或赔偿；

（4）甲方未按约定支付工程价款，每逾期一日，甲方应向承包方支付__________________________的违约金。

2.乙方违约责任：

（1）因乙方原因导致项目停工、延误工期，每延误一日，乙方应支付甲方__________________________；

（2）因乙方原因导致项目无法按期完工，乙方应赔偿甲方损失，包括但不限于停工损失、窝工损失等；

（3）因乙方原因导致工程不符合国家及地方相关法律法规、规范标准，乙方应负责修复或赔偿；

（4）乙方未按约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

五、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、合同生效及其他

1.本合同自双方签字盖章之日起生效；

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；

3.本合同未尽事宜，双方可另行协商，并签订补充协议；

4.本合同附件如下：

（1）农村项目承包施工合同附件一：工程量清单；

（2）农村项目承包施工合同附件二：工程进度计划；

（3）农村项目承包施工合同附件三：质量保证书；

（4）农村项目承包施工合同附件四：安全保证书；

（5）农村项目承包施工合同附件五：环境保护保证书。

甲方（盖章）：__________________________

乙方（盖章）：__________________________

法定代表人（签字）：_____________________

法定代表人（签字）：_____________________

签订日期：__________________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

住所地：__________________________

法定代表人：_____________________

联系电话：______________________

乙方（以下简称“承包方”）：

住所地：__________________________

法定代表人：_____________________

联系电话：______________________

丙方（以下简称“监理方”）：

住所地：__________________________

法定代表人：_____________________

联系电话：______________________

鉴于：

1.发包方为农村项目的业主，需要对项目进行承包施工；

2.承包方具备农村项目承包施工的资质和能力；

3.监理方具备项目监理的资质和能力，同意对项目进行监督管理；

4.甲乙双方经友好协商，达成如下共识：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，引入丙方作为监理方，就农村项目承包施工事宜，订立本合同，以资共同遵守。

一、项目概况

1.项目名称：__________________________

2.项目地点：__________________________

3.项目规模：__________________________

4.项目总投资：__________________________

5.项目工期：__________________________

二、承包范围

1.承包方负责本项目的设计、施工、验收、保修等全过程；

2.承包方需按照国家及地方相关法律法规、规范标准进行施工；

3.承包方需遵守发包方的相关规定，确保施工质量、安全和环保。

三、监理方职责

1.监理方负责对项目的施工过程进行监督管理，确保施工质量、安全和环保；

2.监理方需对承包方的施工进度、质量、安全等方面进行监督检查，并提出整改意见；

3.监理方需对项目的设计变更、材料采购、设备安装等环节进行审核，确保符合相关规范。

四、工程价款

1.工程价款为人民币__________________________元；

2.工程价款包括但不限于：设计费、施工费、材料费、设备费、验收费、保修费等；

3.工程价款支付方式及时间：

（1）开工前，承包方提交开工报告，发包方支付工程价款总额的__________________________；

（2）工程进度达到__________________________时，承包方提交工程进度报告，发包方支付工程价款总额的__________________________；

（3）工程竣工后，承包方提交竣工验收报告，发包方支付工程价款总额的__________________________；

（4）保修期满后，承包方提交保修期满证明，发包方支付工程价款总额的__________________________。

五、甲方的权益

1.甲方有权要求承包方按照合同约定的时间节点完成工程；

2.甲方有权要求承包方保证工程质量，如发现质量问题，有权要求承包方进行整改；

3.甲方有权要求承包方在施工过程中遵守国家及地方相关法律法规、规范标准；

4.甲方有权要求监理方对项目进行监督管理，确保施工质量、安全和环保。

六、乙方的责任与义务

1.乙方应按照合同约定的时间节点完成工程；

2.乙方应保证工程质量，如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担全部责任；

3.乙方应遵守国家及地方相关法律法规、规范标准，确保施工质量、安全和环保；

4.乙方应接受监理方的监督管理，对监理方提出的整改意见，乙方应及时整改。

七、乙方的违约及限制条款

1.乙方如未按时完成工程，每延误一日，应向甲方支付__________________________的违约金；

2.乙方如因自身原因导致工程质量问题，应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失；

3.乙方如违反国家及地方相关法律法规、规范标准，应承担相应的法律责任；

4.乙方如违反合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及其他

1.本合同自双方签字盖章之日起生效；

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份；

3.本合同未尽事宜，双方可另行协商，并签订补充协议；

4.本合同附件如下：

（1）农村项目承包施工合同附件一：工程量清单；

（2）农村项目承包施工合同附件二：工程进度计划；

（3）农村项目承包施工合同附件三：质量保证书；

（4）农村项目承包施工合同附件四：安全保证书；

（5）农村项目承包施工合同附件五：环境保护保证书。

十、第三方介入的意义和目的

丙方作为监理方介入，旨在确保项目施工过程中的质量、安全和环保，降低甲方的风险，提高项目的整体效益。

十一、甲方为主导的目的和意义

甲方作为项目的业主，主导合同的签订和执行，旨在保障项目的顺利进行，实现项目预期目标，确保甲方权益不受侵害。

甲方（盖章）：__________________________

乙方（盖章）：__________________________

丙方（盖章）：__________________________

法定代表人（签字）：_____________________

法定代表人（签字）：_____________________

法定代表人（签字）：_____________________

签订日期：__________________________

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：

住所地：__________________________

法定代表人：_____________________

联系电话：______________________

乙方（以下简称“承包商”）：

住所地：__________________________

法定代表人：_____________________

联系电话：______________________

丙方（以下简称“监理单位”）：

住所地：__________________________

法定代表人：_____________________

联系电话：______________________

鉴于：

1.业主计划进行一项商业地产项目的开发建设；

2.承包商具备商业地产项目的施工资质和能力；

3.监理单位具备商业地产项目监理的资质和能力，同意对项目进行监督管理；

4.业主与承包商经友好协商，引入监理单位，就商业地产项目承包施工事宜，订立本合同，以资共同遵守。

一、项目概况

1.项目名称：__________________________

2.项目地点：__________________________

3.项目规模：__________________________

4.项目总投资：__________________________

5.项目工期：__________________________

二、承包范围

1.承包商负责本项目的施工全过程，包括但不限于土建、装修、设备安装等；

2.承包商需按照国家及地方相关法律法规、规范标准进行施工；

3.承包商需遵守业主的相关规定，确保施工质量、安全和环保。

三、监理单位职责

1.监理单位负责对项目的施工过程进行监督管理，确保施工质量、安全和环保；

2.监理单位需对承包商的施工进度、质量、安全等方面进行监督检查，并提出整改意见；

3.监理单位需对项目的设计变更、材料采购、设备安装等环节进行审核，确保符合相关规范。

四、工程价款

1.工程价款为人民币__________________________元；

2.工程价款包括但不限于：施工费、材料费、设备费、验收费、保修费等；

3.工程价款支付方式及时间：

-开工前，承包商提交开工报告，业主支付工程价款总额的__________________________；

-工程进度达到__________________________时，承包商提交工程进度报告，业主支付工程价款总额的__________________________；

-工程竣工后，承包商提交竣工验收报告，业主支付工程价款总额的__________________________；

-保修期满后，承包商提交保修期满证明，业主支付工程价款总额的__________________________。

五、承包商权益

1.承包商有权要求业主按照合同约定的时间节点支付工程价款；

2.承包商有权要求业主保证施工过程中的材料、设备供应及时；

3.承包商有权要求监理单位对施工过程中的问题进行及时处理；

4.承包商有权要求业主在项目变更时，按照实际工程量增加相应的工程价款。

六、甲方的责任与义务

1.业主应按照合同约定的时间节点支付工程价款；

2.业主应保证施工过程中的材料、设备供应及时，确保施工进度不受影响；

3.业主应遵守合同约定，对项目变更进行审批，并按照实际工程量增加相应的工