隧道工程劳务分包合同

隧道工程劳务分包合同合同编号：__________全称：____________________地址：____________________法定代表人：____________联系电话：____________全称：____________________地址：____________________法定代表人：____________联系电话：____________鉴于甲方承担隧道工程项目的施工任务，乙方具备相应的劳务分包资质和能力，双方经友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方将隧道工程劳务分包给乙方事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程质量标准：____________________第二条劳务分包范围及内容（1）隧道工程的土建部分；（2）隧道工程的安装部分；（3）甲方委托的其他相关劳务分包工作。2.2乙方应按照甲方的要求，提供合格的劳务人员，并保证劳务人员具备相应的技能和资质。第三条合同工期3.1合同工期为______个月，自______年______月______日起至______年______月______日止。3.2如因甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付相应的费用。第四条工程价款及支付4.1工程价款为人民币（大写）：______元整（小写）：______元。（1）合同签订后，甲乙双方支付合同总价款的10%作为预付款；（2）乙方完成工程进度达到______%时，甲方支付合同总价款的______%；（3）乙方完成工程进度达到______%时，甲方支付合同总价款的______%；（4）工程验收合格后，甲方支付合同总价款的______%；（5）质保期结束后，甲方支付合同总价款的______%。4.3甲方支付工程价款时，乙方应提供相应的发票和付款凭证。第五条质量及验收5.1乙方应按照国家有关法律法规、行业标准和甲方要求，保证工程质量和安全。5.2工程验收合格后，甲方应按照约定支付工程价款。5.3乙方在质保期内对工程质量问题负责修复，费用由乙方承担。第六条安全生产及环保6.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，做好安全生产管理工作。6.2乙方应按照甲方要求，采取有效措施保护环境，减少对周围环境的影响。第七条违约责任7.1任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。7.2乙方未能按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的______%。7.3甲方未能按照约定支付工程价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款违约金，违约金为逾期付款金额的______%。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条合同的变更、解除和终止9.1双方经协商一致，可以变更、解除或终止合同。9.2合同终止后，双方应按照合同约定办理结算。第十条其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：______年______月______日注意事项：1.明确合同主体：确保甲方和乙方的名称、地址、法定代表人等信息准确无误，以便在合同执行过程中能够准确识别和联系双方。2.工程范围和内容：清晰界定劳务分包的范围和内容，避免因理解不一致而产生的争议。3.工期和延期：合同中应明确工期和延期条款，包括延期情况下费用的计算和支付。4.工程价款和支付：详细规定工程价款的金额、支付方式、时间和条件，确保双方的权益。5.质量标准：明确工程质量标准，包括验收标准和质保期内的责任。6.安全生产与环保：双方应遵守相关法律法规，确保施工过程中的安全生产和环境保护。7.违约责任：明确双方在违约情况下的责任和违约金的计算方式。8.争议解决：约定争议解决的方式和地点，以便在出现争议时能够快速有效地解决。解决办法：1.协商解决：合同执行过程中出现问题时，通过友好协商解决。2.法律途径：协商不成时，可以通过法律途径解决，如仲裁或诉讼。关键词语的法律名词解释：劳务分包：指工程发包方将工程的某一部分，即劳务部分，委托给具有相应资质的承包方完成。预付款：合同签订后，发包方预先支付给承包方的一部分款项，用于承包方启动工程的资金。质保期：工程验收合格后，承包方对工程质量承担保修责任的期限。违约金：合同一方未履行合同义务时，按照合同约定或法律规定应支付给对方的一定数额的货币，作为违约的补偿。仲裁：一种非司法的争议解决方式，由双方共同选定的仲裁机构或仲裁员作出对双方均有约束力的裁决。诉讼：通过法院按照法律程序解决争议的方式，法院作出的判决具有法律效力。特殊应用场合及合同补充条款：1.场合：若工程位于地震多发区域，对工程安全有特殊要求。补充条款：在这种情况下，双方可以增加一条关于地震安全措施的补充条款。“鉴于工程所在地地震风险较高，乙方应采取额外的防震措施，并确保所有施工材料和方法符合抗震标准。甲方应提供必要的抗震设计资料，并在必要时委托第三方进行抗震安全评估。”2.场合：若工程涉及穿越重要交通线路，对施工时间有严格限制。补充条款：针对这种场合，可以增加一条关于施工时间的补充条款。“由于工程涉及穿越重要交通线路，乙方必须遵守相关部门对施工时间的限制。甲方应协助乙方办理相关手续，并确保乙方在规定时间内完成施工任务。”3.场合：若工程地处偏远地区，生活及施工条件较为艰苦。补充条款：在这种情况下，可以增加一条关于生活和工作条件的补充条款。“鉴于工程地处偏远，生活和工作条件较为艰苦，甲方应提供乙方人员必要的住宿和生活设施，并适当提高乙方人员的补贴标准。”合同所需附件列表：1.双方的营业执照副本2.乙方的劳务分包资质