合同第二十一章建设工程合同

合同第二十一章建设工程合同合同编号：__________名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程内容：__________4.工程规模：__________5.工程投资：人民币（大写）：______元整（小写）：￥__________元二、合同工期1.本工程合同工期为______个月，自______年______月______日起至______年______月______日止。2.如因特殊原因需延长工期，经甲乙双方协商一致，可签订补充协议，延长工期的费用由甲方承担。三、工程质量1.乙方应按照国家及地方有关建设工程质量标准、规范和设计文件进行施工，确保工程质量符合规定。2.乙方应加强施工现场管理，严格遵守安全生产规定，确保施工现场安全。3.乙方应按甲方要求提供相关质量证明文件，包括但不限于材料检验报告、施工记录等。四、合同价格1.本工程合同价格为人民币（大写）：______元整（小写）：￥__________元，包括但不限于工程图纸范围内的全部工程量、材料、设备、施工临时设施、安全生产措施等费用。2.如工程量发生变更，双方应按照国家及地方有关工程量变更的规定进行结算。五、付款方式（1）合同签订后3个工作日内支付合同总价款的10%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，支付合同总价款的______%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的______%；（4）剩余合同总价款的______%，在工程交付使用后______个月内支付。2.乙方应在收到甲方付款后3个工作日内出具相应的发票。六、违约责任1.乙方未能按照约定工期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款______%的违约金。2.乙方未能按照约定质量完成工程，甲方有权要求乙方整改，整改费用由乙方承担。如乙方拒绝整改或整改后仍不符合约定质量，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款______%的违约金。七、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，至工程交付使用且甲乙双方履行完毕各自义务之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________法定代表人（签字）：__________签订日期：______年______月______日签订日期：______年______月______日注意事项：1.合同主体明确：确保甲乙双方的名称、地址、法定代表人等信息准确无误，以确定合同当事人的法律责任能力。2.工程概况详细：工程名称、地点、内容、规模和投资等信息应具体明确，以便于双方对工程内容的理解和执行。3.工期约定合理：合同中应明确工期起止日期，并对工期延长的情况做出合理安排。4.质量要求明确：双方应就工程质量标准达成一致，并要求乙方提供相关质量证明文件。5.价格与付款方式：合同中应详细约定合同价格、付款方式和进度，以保障双方的权益。6.违约责任明确：应明确约定违约责任，包括工期延误和质量不符合要求时的违约金计算方式。7.争议解决方式：合同中应约定争议解决的方式和地点，以便于争议发生时的处理。解决办法：1.协商解决：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。2.法律诉讼：如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼，按照中华人民共和国法律解决争议。关键词语的法律名词解释：1.合同：指甲乙双方在平等、自愿的基础上，就特定事项达成的权利义务关系的协议。2.发包方：合同中承担支付工程款义务并拥有工程所有权的一方。3.承包方：合同中承担完成工程建设义务并收取工程款的一方。4.预付款：合同中甲方在合同签订后预先支付给乙方的一部分款项。5.违约金：合同一方违反合同约定时，按照合同约定或法律规定应向另一方支付的赔偿金。6.争议解决：合同双方在履行合同过程中产生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。7.法律效力：合同依法成立后，对双方当事人具有法律约束力，双方应按照合同的约定履行各自的权利义务。特殊应用场合及补充条款：1.场合：涉及政府或公共项目的建设工程补充条款：考虑到政府项目的特殊性，需要遵守国家关于政府采购的相关法律法规。补充条款：甲方应确保本工程符合政府采购的相关程序和规定，包括但不限于公开招标、投标评审等。乙方在投标过程中应提供符合政府采购要求的资质证明文件，确保投标行为的合法性。2.场合：工程涉及环境保护和可持续发展要求补充条款：环保意识日益增强，工程需要符合环保标准和可持续发展要求。补充条款：乙方在施工过程中应严格遵守国家及地方的环保法规，采取有效措施减少对环境的影响。工程完成后，乙方应负责清理施工现场，确保不遗留任何可能对环境造成污染的废弃物。3.场合：工程位于高风险地区，如地震带或洪水多发区补充条款：考虑到工程所在地的特殊自然条件，需要增加关于安全防护的条款。补充条款：乙方应针对工程所在地的地质条件和自然灾害风险，采取相应的安全防护措施。包括但不限于进行地质勘察、制定紧急预案、加强工程结构安全设计等。合同所需附件列表：1.工程图纸及设计文件2.工程预算书3.乙方资质证书复印件4.乙方安全生产许可证复