围堰外包合同7篇

围堰外包合同7篇篇1甲方（发包方）：XXXXXX有限公司乙方（承包方）：XXXXXX工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方围堰工程承包给乙方施工事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：XXXXXX围堰工程工程地点：XXXXXX承包范围：围堰工程的施工图纸及工程量清单中的全部内容。二、合同工期开工日期：XXXX年XX月XX日竣工日期：XXXX年XX月XX日合同工期：XX日历天。三、质量标准工程质量标准：合格。四、合同价款本合同工程价款为人民币（大写）：XXXXXX元整。（小写）：XXXXXX元。围堰单价包括乙方为完成本合同约定工作内容的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、试验费等所有费用。五、付款方式1.合同签订后，甲方支付合同总价款的XX%作为预付款。2.乙方按甲方要求的施工进度计划组织施工，在完成合同约定工作内容并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价款的XX%。3.乙方完成全部合同工作内容并经甲方验收合格后，支付剩余合同总价款的XX%。4.甲方支付款项时，乙方应提供正式等额建筑统一发票，否则甲方有权拒绝支付。六、双方权利和义务1.甲方权利和义务（1）甲方应按照合同约定及时支付合同款项。（2）甲方应协助乙方协调与当地政府及有关管理部门的关系。（3）甲方应按合同约定对乙方的施工进度、质量进行监督。2.乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定保质保量完成围堰工程施工任务。（2）乙方应遵守当地政府及有关管理部门的规定。（3）乙方应按照合同约定及时向甲方提交施工进度计划、验收申请等文件。（4）乙方应确保施工安全，如发生安全事故，一切责任及经济损失均由乙方自行承担。（5）乙方应按照合同约定及时向甲方提供相关证明文件，如正式建筑统一发票等。七、违约责任1.甲方违约责任（1）甲方未按合同约定支付合同款项的，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款XX‰的违约金。（2）甲方未能按时提供施工场地、水电等必要条件的，应赔偿由此给乙方造成的全部损失。2.乙方违约责任（1）乙方未能按照合同约定完成施工任务的，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款XX‰的违约金。（2）乙方施工质量不符合要求的，负责无偿返工修理，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。（3）乙方在施工过程中，如发生安全事故，一切责任及经济损失均由乙方自行承担。（4）乙方在施工过程中，如因自身原因与当地政府及有关管理部门发生纠纷的，一切责任及经济损失均由乙方自行承担。（5）乙方在施工过程中，如因自身原因未能按时向甲方提供相关证明文件，导致甲方无法按时支付合同款项的，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款XX‰的违约金。八、争议解决方式本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商的方式解决。协商不成的，任何一方均可将争议提交仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有法律约束力。仲裁费用由败诉方承担。在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他条款仍应继续履行。九、其他事项1.本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式XX份，甲乙双方各执XX份。3.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格履行合同义务。任何一方不得擅自变更或解除本合同。如一方擅自变更或解除本合同，给对方造成损失的，应承担全部赔偿责任。篇2甲方（发包方）：[公司名称]地址：[公司地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]乙方（承包方）：[公司名称]地址：[公司地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]鉴于甲方需要建设围堰，乙方具备相关施工能力，双方经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：围堰建设2.工程地点：[具体地点]3.工程内容：围堰设计、施工、维护等4.工程造价：人民币[大写金额]元5.施工期限：[具体日期]二、双方责任与义务1.甲方责任与义务：（1）负责办理工程相关手续，确保施工合法性；（2）负责提供施工所需的水、电等基础设施；（3）负责协调施工过程中的相关问题；（4）负责支付施工款项。2.乙方责任与义务：（1）负责围堰的设计工作，确保设计合理、可行；（2）负责围堰的施工工作，确保施工质量、进度和安全；（3）负责围堰的维护工作，确保围堰的正常使用；（4）负责提供施工所需的人员、设备和技术支持。三、施工款项及支付方式1.施工款项：人民币[大写金额]元。具体金额根据围堰的实际情况和双方协商确定。2.支付方式：银行转账。甲方在收到乙方提供的发票后，将款项转入乙方指定的银行账户。3.支付时间：工程竣工验收合格后，乙方提供发票，甲方在收到发票后尽快完成支付。四、违约责任及赔偿标准1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付施工款项，每逾期一天，需向乙方支付合同总金额的千分之五作为违约金。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定完成施工任务，每逾期一天，需向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。如因乙方原因造成工程质量问题，乙方需承担相应的赔偿责任。3.其他违约责任：双方应按照合同约定履行各自的责任和义务，如一方违约，需承担相应的违约责任。如因违约造成对方损失，违约方需承担相应的赔偿责任。五、争议解决及法律适用1.争议解决：如双方在施工过程发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如因不可抗力导致合同无法履行或无法完全履行，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应提供与案件相关的证据材料，积极配合法院的调查取证工作。法院依法作出的判决或裁定对双方具有法律效力。如因违反合同约定导致合同无法履行或无法完全履行，违约方应承担相应的违约责任和赔偿责任。同时，守约方有权要求违约方继续履行合同或解除合同并要求违约方承担相应的违约责任和赔偿责任。具体违约责任的承担方式应根据合同约定及法律法规的规定进行确定。篇3甲方（发包方）：XXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXX公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。第一条：工程概况1.工程名称：XXXXXX围堰工程2.工程地点：XXXXXX3.工程内容：围堰工程的施工及维护第二条：合同双方的权利和义务一、甲方权利和义务1.提供施工图纸及相关技术资料，确保其真实性和完整性。2.协助乙方办理相关施工手续，确保施工顺利进行。3.按照合同约定支付工程款项，确保乙方的合法权益。4.对乙方的施工质量、进度和安全进行监督，提出合理意见和建议。5.协助乙方处理与第三方之间的关系，确保施工不受干扰。二、乙方权利和义务1.按照甲方提供的施工图纸和技术要求，精心组织施工，确保工程质量达到约定标准。2.制定详细的施工进度计划，合理安排工期，确保按时完成施工任务。3.加强施工现场安全管理，采取必要的安全措施，防止发生安全事故。4.及时与甲方沟通施工过程中的问题，提出合理的解决方案。5.遵守法律法规及甲方的管理规定，确保施工合法合规。第三条：合同工期一、工期要求本合同约定工期为XXXX天，自开工之日起计算。因甲方原因导致的工期延误，乙方不承担责任；因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应责任。二、开工日期本合同约定开工日期为XXXX年XX月XX日，具体以甲方书面通知为准。乙方应在接到开工通知后尽快组织进场施工。三、竣工日期本合同约定竣工日期为XXXX年XX月XX日。乙方应在竣工日期前完成全部施工任务，并提交竣工验收申请。第四条：工程质量一、质量标准本工程质量应达到国家相关规范和标准的要求，具体以施工图纸和技术要求为准。二、验收程序1.乙方在完成每道工序后，应进行自检，确保合格后方可报请甲方验收。2.甲方应按照约定的质量标准进行验收，并提出合理的整改意见。3.乙方应根据甲方的验收意见进行整改，直至符合质量要求。三、质量保证措施1.乙方应建立健全质量保证体系，明确各级人员的质量责任。2.加强施工过程中的质量控制，定期进行质量检查和验收。3.对于出现的质量问题，乙方应及时进行处理并承担相应责任。第五条：工程价款及支付方式一、合同总价款本合同总价款为人民币XXXX元（大写：XXXX元整），具体以甲方书面确认的结算价款为准。二、支付方式1.甲方应按照约定的支付节点向乙方支付工程款项。具体支付节点和金额如下：（1）开工之日起支付合同总价款的XX%；（2）完成基础施工后支付合同总价款的XX%；（3）完成主体施工后支付合同总价款的XX%；（4）竣工验收合格后支付合同总价款的剩余部分。2.乙方应在每个支付节点前向甲方提交相应的工程量清单和付款申请，甲方审核确认后进行支付。3.甲方应将工程款项支付至乙方指定的银行账户，并确保款项的准确性和安全性。三、价款调整在施工过程中，如因设计变更、材料调整或其他不可预见因素导致工程量增加或减少，双方应协商确定调整后的合同价款。调整后的合同价款应以书面形式进行确认，并作为结算的依据。四、发票及税务处理1.乙方应按照国家相关法律法规的规定开具相应的发票。发票种类、金额和开票时间应符合甲方要求。发票应真实、合法、有效。如因乙方未按规定开具发票导致甲方无法正常抵扣税款或其他经济损失的，乙方应承担相应责任。在施工过程中如发生设计变更或材料调整等情况导致工程量增加或减少时，双方应协商确定调整后的合同价款并签订补充协议作为结算依据之一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时向对方当事人通报不能履行或者需要延期履行、部分履行的理由和事实并提供相关证明材料；另一方当事人应当采取适当措施减轻可能给对方造成的损失，并不得拒绝提供必要的证明材料。【此条款已被删减，具体内容请参照相关法律法规】”。双方可参照《建设工程施工合同（示范文本）》中关于“合同价款及支付方式”的约定执行。【此条款已被删减，具体内容请参照相关法律法规】。如因一方违约给另一方造成损失的，违约方应当承担赔偿责任篇4#甲方（发包方）：_________地址：_________联系方式：_________#乙方（承包方）：_________地址：_________联系方式：_________#工程名称：_________#工程地点：_________#工程内容：围堰建设及相关配套服务#合同签订时间：_________#合同生效时间：_________#一、工程范围及要求1.围堰建设：根据甲方提供的施工图纸和技术要求，乙方负责围堰的建设工作，包括围堰的设计、施工、调试等全流程服务。2.配套服务：乙方需提供围堰建设过程中的技术咨询、现场指导等服务，确保围堰建设符合甲方要求。#二、工程期限1.围堰建设工期：自合同签订之日起，乙方需在_________天内完成围堰建设工作。2.配套服务期限：自围堰建设完成之日起，乙方需提供为期_________年的配套服务。#三、工程造价及支付方式1.工程造价：本次围堰建设及相关配套服务的总造价为人民币_________元。2.支付方式：甲方需在合同签订后支付工程造价的50%作为预付款，剩余50%在围堰建设完成并验收合格后支付。#四、违约责任1.甲方违约：若甲方未按时支付工程款项或提出不合理要求，导致乙方无法按时完成围堰建设工作，甲方需承担相应的违约责任。2.乙方违约：若乙方未按时完成围堰建设工作或提供的配套服务不符合甲方要求，乙方需承担相应的违约责任。#五、其他约定1.保密条款：双方应对工程实施过程中获知的甲方商业机密、技术资料等信息进行保密，不得擅自泄露或用于其他用途。2.争议解决：若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼。3.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（发包方）：_________（签字/盖章）日期：_________年_________月_________日乙方（承包方）：_________（签字/盖章）日期：_________年_________月_________日篇5甲方（发包方）：XXXX水电站工程建设指挥部乙方（承包方）：XXXX水电站围堰工程施工队根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方经协商一致，就甲方水电站围堰工程承包给乙方施工队施工的相关事宜，签订本合同，以资双方共同遵守。第一条工程概况工程名称：XXXX水电站围堰工程工程地点：XXXX水电站指定区域承包范围：围堰工程的施工，包括但不限于围堰的设计、材料采购、运输、施工及验收等。第二条承包方式本工程采用围堰外包方式，即乙方负责围堰工程的施工，甲方按照约定的方式支付工程款。第三条合同工期本合同工期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，具体以甲方开工令为准。第四条工程质量乙方应按照设计图纸和甲方要求进行施工，确保工程质量符合国家标准和行业标准。第五条工程价款及支付方式1.工程价款：本工程总价为人民币XXXX元，具体以实际完成的工程量为准进行结算。2.支付方式：甲方按照乙方实际完成的工程量，分阶段支付工程款。具体支付时间和金额如下：（1）乙方完成围堰基础施工后，甲方支付合同总价的XX%；（2）乙方完成围堰主体施工后，甲方再支付合同总价的XX%；（3）乙方完成围堰封顶施工后，甲方支付剩余的合同总价。3.付款条件：乙方需提供等额的合法发票，否则甲方有权拒绝支付。4.保修条款：本工程保修期为一年，自工程验收合格之日起计算。保修期内，乙方需对围堰工程进行维修和保养，确保其正常使用。第六条双方权利和义务1.甲方权利和义务：（1）甲方应提供施工所需的图纸和技术要求；（2）甲方应按照约定支付工程款；（3）甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。2.乙方权利和义务：（1）乙方应按照设计图纸和甲方要求进行施工；（2）乙方应确保工程质量符合国家标准和行业标准；（3）乙方应按时完成工程施工任务；（4）乙方应在保修期内对围堰工程进行维修和保养。第七条违约责任1.甲方违约责任：甲方未按约定支付工程款的，每逾期一天，需向乙方支付合同总价XX%的违约金。2.乙方违约责任：乙方未按约定完成工程施工任务的，每逾期一天，需向甲方支付合同总价XX%的违约金。因乙方违约给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。第八条争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的权利义务履行完毕时终止。2.本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。3.未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（发包方）：XXXX水电站工程建设指挥部签字代表：XXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：XXXX水电站围堰工程施工队签字代表：XXX日期：XXXX年XX月XX日篇6#甲方（发包方）：公司名称：[公司名称]地址：[公司地址]法定代表人：[法定代表人姓名]#乙方（承包方）：公司名称：[公司名称]地址：[公司地址]法定代表人：[法定代表人姓名]#一、合同背景鉴于甲方需要建设围堰，而乙方具备相关的施工经验和资质，甲方决定将该工程外包给乙方。为明确双方的权利和义务，特签订本合同。#二、工程概况工程名称：围堰建设工程地点：[工程地点]工程量：[工程量]施工期限：[施工期限]#三、承包方式及内容1.承包方式：乙方采用包工包料的方式，负责围堰建设所需的全部材料和施工。2.承包内容：乙方需按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成围堰的挖掘、填筑、压实等全部施工任务。#四、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程总造价为人民币[合同价款]元。该价款包括施工所需的全部材料和施工费用。2.支付方式：甲方在合同签订后支付合同价款的[预付款比例]作为预付款，剩余款项在验收合格后支付。具体支付时间和方式如下：-预付款支付时间：[预付款支付时间]-预付款支付方式：[预付款支付方式]-剩余款项支付时间：[剩余款项支付时间]-剩余款项支付方式：[剩余款项支付方式]#五、施工要求及质量保证1.施工要求：乙方需按照甲方提供的施工图纸和技术要求施工，确保施工质量符合标准要求。2.质量保证：乙方应建立完备的质量控制体系，确保施工质量稳定可靠。如因乙方施工质量问题导致工程返工或维修，乙方需承担全部责任和费用。#六、安全施工及环境保护1.安全施工：乙方应制定严格的安全施工措施，确保施工现场安全无事故。如因乙方安全措施不到位导致安全事故，乙方需承担全部责任和费用。2.环境保护：乙方应严格遵守环保法规，确保施工过程中的噪音、粉尘、废弃物等符合环保要求。如因乙方环保措施不到位导致环保事故，乙方需承担全部责任和费用。#七、验收及保修期1.验收：工程完工后，甲方将组织相关部门进行验收。验收标准为甲方提供的施工图纸和技术要求。如验收不合格，乙方需按照甲方要求返工或维修。2.保修期：工程验收合格后，乙方需提供一年的保修期。在保修期内，如因乙方施工质量问题导致工程损坏，乙方需负责免费维修。#八、违约责任及争议解决方式1.违约责任：如一方违反合同约定，需向另一方支付违约金。违约金的数额为合同价款的[违约金比例]%。如违约金不足以弥补对方损失，违约方还需承担对方的全部损失。2.争议解决方式：如双方因合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。#九、其他约定事项1.不可抗力：如因不可抗力因素导致工程无法按时完成或造成损失，双方应协商解决。不可抗力因素包括但不限于自然灾害、政府政策调整等。2.合同生效及变更：本合同自双方签字盖章之日起生效。未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本合同。如需变更或解除，应签订书面协议。3.保密义务：双方应对本合同内容及履行过程中涉及的商业秘密和技术秘密承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方泄露。保密义务的期限为工程验收合格后一年。篇7#甲方（发包方）：____