学校建墙垛合同8篇

学校建墙垛合同8篇篇1甲方：某学校乙方：某建筑公司鉴于甲方需要建设一座墙垛，乙方具备相关的建筑经验和技能，双方经过友好协商，达成以下合同条款：一、合同双方1.甲方：某学校，地址：__________，联系人：__________，联系方式：__________。2.乙方：某建筑公司，地址：__________，联系人：__________，联系方式：__________。二、建设内容1.甲方需要建设一座墙垛，具体尺寸为：长__________米，宽__________米，高__________米。2.乙方需按照甲方提供的尺寸和要求进行建设，确保墙垛结构牢固、美观。三、建设期限1.本合同自签订之日起生效，建设期限为__________天。2.乙方需确保在合同规定期限内完成建设任务，如遇特殊情况需及时与甲方沟通协商。四、建设费用及支付方式1.本合同的建设费用为人民币__________元整（大写：__________元整）。2.甲方需按照以下方式向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方需向乙方支付总费用的__________%作为预付款；（2）墙垛建设完成后，甲方需向乙方支付剩余款项。五、质量保证及验收标准1.乙方需确保墙垛建设质量符合相关标准，使用材料真实可靠。2.甲方在验收时，需按照以下标准进行检查：（1）墙垛尺寸是否准确；（2）墙垛结构是否牢固；（3）墙垛表面是否美观；（4）是否使用了规定的建筑材料。3.如果验收过程中发现问题，甲方有权要求乙方进行整改或重新建设。六、违约责任及赔偿标准1.若因乙方原因未能按时完成建设任务，每逾期一天，乙方需向甲方支付违约金人民币__________元整（大写：__________元整）。2.若因甲方原因未能及时支付款项，每逾期一天，甲方需向乙方支付违约金人民币__________元整（大写：__________元整）。3.若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。但乙方需及时将已完成的成果交付给甲方，并协助甲方处理后续事宜。七、争议解决方式及管辖法院1.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.双方同意由合同签订地的人民法院管辖相关争议案件。如因管辖问题发生争议，由双方协商解决。协商不成的，由人民法院指定管辖法院。3.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未发生争议的部分。如因争议导致合同无法继续履行的，双方应协商解决并签订补充协议或解除合同。八、其他约定事项及生效条件1.双方同意本合同自签字或盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同具有法律效力且不可撤销。未尽事宜由双方协商补充并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。篇2甲方（建设单位）：_________乙方（施工单位）：_________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就甲方委托乙方进行学校建墙垛工程达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：学校建墙垛工程2.工程地点：甲方指定的学校校园内3.工程内容：建造围墙垛，具体内容包括但不限于墙体砌筑、抹灰、装饰等4.工程规模：根据甲方的需求，确定围墙垛的长度、高度和数量等二、合同条款1.工程价款及支付方式（1）工程价款：根据甲方提供的预算和双方协商确定的具体价格，确定围墙垛的单价和总价。具体价格包括但不限于材料费、人工费、机械费等。（2）支付方式：甲方按照工程进度支付乙方款项。具体支付节点包括开工前支付预付款、施工过程中支付进度款、竣工验收合格后支付尾款等。支付方式可为银行转账或其他双方协商确定的方式。2.工程期限及进度（1）工程期限：根据甲方需求和实际情况，确定围墙垛工程的开工日期和竣工日期。具体日期以甲方书面通知为准。（2）工程进度：乙方应按照双方协商确定的施工进度计划进行施工，确保按时完成围墙垛工程。甲方有权对施工进度进行监督，并提出合理建议和要求。3.工程质量及验收（1）工程质量：乙方应确保围墙垛工程符合相关质量标准和要求，使用的材料和施工方法应符合国家规范和行业标准。（2）验收：竣工验收时，乙方应提供完整的施工记录、质量检查报告等相关资料。甲方有权进行验收，并提出整改意见和要求。验收合格后，双方应签订验收报告。4.违约责任及赔偿（1）违约责任：如一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于罚款、赔偿损失等。（2）赔偿：因乙方原因导致围墙垛工程未能按时完成或质量不符合要求，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。具体赔偿金额应根据实际情况协商确定。5.其他条款（1）安全施工：乙方应确保施工过程中遵守安全施工规定，采取必要的安全措施，防止事故发生。如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担相应的法律责任。（2）争议解决：如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。（3）合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜，可由双方协商补充。甲方（建设单位）：_________（签字盖章）日期：_________年_________月_________日乙方（施工单位）：_________（签字盖章）日期：_________年_________月_________日篇3甲方（建设单位）：XXXX学校地址：XXXXXX联系人：XXXX联系方式：XXXX乙方（施工单位）：XXXX建筑公司地址：XXXXXX联系人：XXXX联系方式：XXXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方建设学校墙垛工程事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：XXXX学校墙垛建设工程地点：XXXXXX工程内容：墙垛的设计、施工及配套设施建设工期：自本合同签订之日起XX天内完成质量标准：符合国家相关质量标准二、甲方权利和义务1.甲方应向乙方提供必要的设计资料，确保设计符合学校整体规划要求。2.甲方应协助乙方办理相关手续，确保施工顺利进行。3.甲方应按照合同约定支付工程款，确保乙方能够按时完成施工任务。4.甲方有权对乙方的施工质量进行监督，并提出合理的整改意见。5.甲方有权要求乙方提供必要的售后服务，确保墙垛使用过程中的问题能够得到及时解决。三、乙方权利和义务1.乙方应按照甲方提供的设计资料进行施工，确保施工符合学校整体规划要求。2.乙方应确保施工质量符合国家相关质量标准，并承担相应的质量责任。3.乙方应按照合同约定完成施工任务，并确保工期不延误。4.乙方应遵守安全生产规定，确保施工过程中的人身和财产安全。5.乙方应提供必要的售后服务，确保墙垛使用过程中的问题能够得到及时解决。四、合同价款及支付方式1.本合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXX）。2.甲方应按照以下方式支付工程款：（1）合同签订后，甲方支付合同总价的XX%作为预付款。（2）乙方完成墙垛主体施工后，甲方支付合同总价的XX%作为中期款。（3）乙方完成全部施工任务并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价的剩余部分作为尾款。3.乙方应提供相应的发票，确保甲方能够顺利报销。五、违约责任1.甲方如未按照合同约定支付工程款，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的损失。2.乙方如未按照合同约定完成施工任务，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。3.双方在履行合同过程中，如因不可抗力因素导致合同不能继续履行，应立即通知对方，并协商解决。六、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同中的所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。4.本合同解释权归甲乙双方共同所有。甲方（签字盖章）：XXXX学校日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字盖章）：XXXX建筑公司日期：XXXX年XX月XX日篇4甲方：XXX学校乙方：XXX建筑公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行学校建墙垛工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：学校建墙垛工程2.工程地点：甲方学校校内3.工程内容：建造围墙及墙垛4.工程造价：XXX元二、施工要求1.乙方应按照甲方提供的施工方案进行施工，确保施工质量符合甲方要求。2.乙方应在施工过程中确保安全施工，防止事故发生。3.乙方应按时向甲方提交施工进展报告，确保甲方及时了解施工进度。三、材料设备1.乙方应按照甲方要求的材料设备规格型号进行采购，确保材料设备质量合格。2.乙方应在采购过程中确保材料设备的价格合理，防止不必要的浪费。3.乙方应确保材料设备的供应及时，不影响施工进度。四、质量标准1.乙方应确保施工质量符合《建筑工程施工质量验收规范》等相关标准。2.乙方应在施工过程中进行质量检查，确保每一道工序都符合质量要求。3.乙方应提交质量保证书，确保工程在使用寿命内不会出现质量问题。五、验收标准1.乙方应在施工完成后提交验收申请，甲方应在收到申请后7个工作日内进行验收。2.验收标准应包括但不限于以下内容：围墙和墙垛的垂直度、平整度、砖块排列的整齐度等。3.验收过程中如发现质量问题，乙方应及时进行整改，直至验收合格。六、保修条款1.乙方应提供一年期的保修期，保修期内如出现质量问题，乙方应及时进行免费维修。2.保修期自工程验收合格之日起计算。3.在保修期内，乙方应确保联系方式畅通，以便甲方在需要维修时能够及时联系到乙方。七、违约责任1.甲方应按时向乙方支付款项，如逾期未支付，则应按日向乙方支付违约金。2.乙方应确保施工进度和质量符合甲方要求，如未能按时完工或施工质量不合格，则应按日向甲方支付违约金。3.如因乙方原因导致工程无法按时交付使用，乙方应承担相应的违约责任。八、争议解决1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规的规定。同时，双方也应尊重法院判决结果，并按照判决要求履行自己的义务。若一方不履行判决义务，则应承担相应的法律责任。篇5甲方：XX学校乙方：XX建筑公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方建墙垛事宜，达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：XX学校建墙垛工程2.项目地点：XX学校校园内3.项目内容：建造围墙及附属设施二、合同工期1.开工日期：XXXX年XX月XX日2.竣工日期：XXXX年XX月XX日3.合同工期：XX天三、合同价款及支付方式1.合同价款：人民币XX元（大写：XX元整）2.支付方式：甲方在签订合同后支付乙方合同价款的XX%作为预付款，即人民币XX元（大写：XX元整）。剩余款项在竣工验收合格后一次性支付。四、质量标准及验收方式1.乙方需按照甲方提供的设计图纸及要求施工，确保工程质量符合相关标准。2.验收方式：甲方组织相关人员进行竣工验收，验收标准为设计图纸及甲方要求。验收不合格的，乙方需按要求进行整改。五、双方权利义务1.甲方有权对乙方施工过程中的质量问题进行监督，确保工程质量符合标准。同时，甲方应按时支付合同价款，为乙方施工提供必要的支持和协助。2.乙方应严格按照设计图纸及甲方要求进行施工，确保工程质量合格。同时，乙方应做好施工记录，及时向甲方汇报施工进度和存在的问题。3.乙方在施工过程中应注意安全施工，确保施工人员的人身安全。如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。4.乙方应保护甲方提供的设备、材料，避免损坏或丢失。如有损坏或丢失，乙方应照价赔偿。六、违约责任1.甲方如未按时支付合同价款或未提供必要支持和协助，导致乙方无法按时开工或竣工验收不合格，甲方应承担违约责任。2.乙方如未按照设计图纸及甲方要求进行施工，导致工程质量不合格或未按时完成施工任务，乙方应承担违约责任。七、争议解决方式如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格遵守合同条款，履行合同义务。2.如一方违反合同条款或法律法规规定，导致合同无法继续履行，另一方有权提出终止合同。合同终止后，违约方应承担相应的违约责任。3.合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，确保双方权益得到保障。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。4.如有其他未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。九、其他约定1.本合同一式XX份，甲、乙双方各执XX份。合同文本具有同等法律效力。2.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。合同期满前XX天，双方应协商是否续签本合同。如需续签，双方应重新签订书面合同。3.在合同履行过程中，如有任何变更或补充，双方应协商一致并签订书面协议。任何口头协议或承诺均视为无效。4.本合同中的未尽事宜由双方协商补充或解释。补充或解释后的协议与本合同具有同等法律效力。如有任何争议或纠纷，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议或纠纷。篇6甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：学校建墙垛工程。2.工程地点：学校校园内。3.工程内容：新建围墙及安装防护栏。4.工程造价：约______元。第二条承包方式1.乙方负责提供人工、材料等完成建墙垛任务。2.乙方在施工过程中必须接受甲方的监督。3.乙方在施工中要注意安全，因乙方原因造成的安全事故由乙方承担全部责任。4.乙方要确保施工质量，因质量问题造成的返工等损失由乙方承担。5.乙方要按时完工，因乙方原因造成的工期延误由乙方承担。第三条合同工期1.本工程合同工期为______天，从______年______月______日开始施工，至______年______月______日完工。2.因下列原因造成工期延误，乙方不承担责任：（1）因甲方原因影响开工。（2）不可抗力。（3）甲方同意工期顺延的其他情况。第四条付款方式1.甲方在签订合同后支付乙方______元作为预付款。2.乙方每完成一个阶段的工程任务，甲方支付该阶段工程款的______%。3.工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。4.甲方在支付款项时，有权对支付凭证载明用途进行审核，对于凭证上未注明“工资”或“劳务费”等字样的款项，甲方有权拒绝支付。第五条违约责任1.甲方若不按合同约定支付预付款或工程进度款，每逾期一天，需向乙方支付违约金______元。2.乙方若不能按时开工或不能按时完工，每逾期一天，需向甲方支付违约金______元。3.乙方在施工中因质量问题造成返工等损失，需向甲方支付违约金______元。4.乙方在施工中因安全事故造成人员伤亡或财产损失，需向甲方支付违约金______元。第六条其他约定1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同在履行过程中发生争议，双方应首先尝试友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼。3.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（发包方）：_________（签字盖章）日期：______年______月______日乙方（承包方）：_________（签字盖章）日期：______年______月______日篇7甲方：____学校乙方：____建筑公司根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方在____学校建墙垛项目达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：____学校建墙垛工程2.项目地点：____学校校园内3.项目内容：在甲方指定的地点建造墙垛，具体规格和数量根据实际需求和设计确定。二、合同价款与支付方式1.合同价款：人民币____元整（￥____）。具体金额根据实际建造的数量和单价确定。2.支付方式：甲方应在合同签订后支付乙方合同价款的____%作为预付款，即人民币____元整（￥____）。剩余款项在墙垛建设完成后一次性支付。三、工期与进度1.工期：本合同签订后，乙方应在甲方指定的工期内完成墙垛的建设。具体工期根据实际需求和实际情况确定。2.进度：乙方应每月向甲方提交施工进度报告，包括施工进展、存在的问题和下一步的工作计划。甲方有权对施工进度进行监督。四、质量与验收1.质量标准：乙方应严格按照国家相关标准和规范进行墙垛建设，确保施工质量符合标准。2.验收方式：墙垛建设完成后，甲方应组织验收。验收时，乙方应提供完整的施工记录、试验报告等技术资料。甲方应在验收后出具验收报告，确认墙垛建设是否符合合同要求。五、违约责任与赔偿1.违约责任：如乙方未能按照合同约定完成墙垛建设，或建设质量不符合标准，乙方应承担违约责任。甲方有权要求乙方赔偿因违约造成的损失。2.赔偿方式：乙方应按照合同价款的____%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因违约造成的实际损失。具体赔偿金额根据实际损失确定。六、不可抗力与风险分配1.不可抗力：如因不可抗力因素导致乙方无法按照合同约定完成墙垛建设，乙方应及时向甲方说明情况，并提供相关证明材料。甲方应根据实际情况协商解决。2.风险分配：在合同履行过程中，乙方应承担施工过程中的一切风险，包括但不仅限于材料供应不足、施工事故等。甲方不承担施工过程中的任何风险。七、争议解决与法律适用1.争议解决：如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。如因本合同引起的争议，应按照中华人民共和国相关法律规定进行裁决。八、合同生效与终止1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.合同终止：如一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权终止合同。合同终止后，违约方应承担相应的违约责任和赔偿责任。九、其他约定事项1.保密义务：甲乙双方在合同履行过程中，应对涉及双方的商业秘密、技术资料等信息予以保密，不得向第三方泄露。2.不可抗力事件的通知：乙方应及时向甲方通报施工过程中的不可抗力事件及其影响情况，以便甲方采取相应的应对措施。篇8甲方：XXX学校乙方：XXX建筑公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行学校建墙垛工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：学校建墙垛工程2.工程地点：甲方学校校园内3.工程内容：建造一道长度为XX米、宽度为XX米的墙垛4.工程质量：按照甲方提供的图纸及要求施工，确保施工质量符合相关标准5.工程期限：自合同签订之日起XX个工作日内完成二、甲方责任1.甲方需向乙方提供完整的施工图纸及技术要求，确保乙方能够准确施工。2.甲方需为乙方提供必要的水电供应，确保施工顺利进行。3.甲方需对乙方的施工进度进行监督，确保施工按时完成。4.甲方需对乙方完成的工程进行验收，确保工程质量符合相关标准。三、乙方责任1.乙方需按照甲方提供的施工图纸及技术要求，认真组织施工，确保施工质量符合相关标准。2.乙方需严格遵守施工期限，确保施工按时完成。3.乙方需确保施工现场的安