小工程施工合同协议书_第1页
小工程施工合同协议书_第2页
小工程施工合同协议书_第3页
小工程施工合同协议书_第4页
小工程施工合同协议书_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第第页合同编号:________小工程施工合同协议书甲方:__________乙方:__________签订时间:__________签订地点:__________温馨提示:本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考,当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整,切勿套用,订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士,感谢您的阅读下载!PAGE页码8/NUMPAGES总页数8一、主体与目的本协议书以下简称“协议”,由以下主体签订:甲方(施工方):__________,住所地:__________,法定代表人:__________,联系电话:__________。乙方(业主方):__________,住所地:__________,法定代表人:__________,联系电话:__________。本协议的目的是明确甲乙双方在小工程施工过程中的权利义务,确保工程顺利进行,确保工程质量和安全,实现甲乙双方互利共赢。甲方作为施工方,负责按照乙方要求完成小工程施工,包括但不限于施工图纸、施工方案、材料供应、施工进度、施工质量等。乙方作为业主方,负责施工场地、配合施工进度、支付工程款等。本协议的签订旨在规范甲乙双方在施工过程中的合作,确保工程按期、保质、保量完成。二、价格、支付方式1.工程总价:根据甲方的施工图纸和乙方要求,经双方协商确定,本工程总价为人民币__________元整(大写:__________)。2.支付方式:a.预付款:合同签订后,乙方应向甲方支付工程总价__________%的预付款,即人民币__________元整。b.进度款:工程按进度完成,每完成__________%的工程量,甲方应向乙方支付相应的进度款,具体支付比例和金额由双方另行协商确定。c.结算款:工程竣工验收合格后,甲方应在收到乙方提交的结算资料后__________个工作日内支付结算款,即人民币__________元整。d.保证金:为确保工程质量,乙方需向甲方支付人民币__________元整作为工程质量保证金,工程验收合格后无息退还。3.付款时间:甲方应在约定的付款时间内将款项支付至甲方指定的账户,乙方应在收到付款通知后__________个工作日内完成付款。4.逾期付款:如乙方逾期付款,应向甲方支付逾期付款金额的__________%作为违约金。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务:a.甲方有权要求乙方按照约定的工程质量和进度完成施工。b.甲方应按照合同约定的时间和质量要求施工图纸和施工材料。c.甲方有权对施工过程中的设计变更提出建议,并有权决定是否采纳。d.甲方应按时支付工程款项,不得无故拖延或拒绝支付。e.甲方应承担因自身原因造成的工程延误、质量不合格等责任。2.乙方权利与义务:a.乙方有权要求甲方按照约定的工程质量和进度完成施工。b.乙方应按时施工场地,确保施工顺利进行。c.乙方有权对施工过程中的设计变更提出建议,并有权决定是否采纳。d.乙方应按时支付工程款项,不得无故拖延或拒绝支付。e.乙方应承担因自身原因造成的工程延误、质量不合格等责任。f.乙方应配合甲方进行工程验收,并在验收合格后及时支付结算款。3.双方共同权利与义务:a.双方应遵守国家有关工程建设的法律法规,确保工程质量和安全。b.双方应共同协商解决施工过程中出现的问题,确保工程顺利进行。c.双方应妥善保管施工图纸、技术资料等文件,不得泄露给第三方。d.双方应共同承担因不可抗力造成的工程损失。四、质量保证与服务1.质量保证:a.甲方承诺所的施工材料必须符合国家相关质量标准,不得使用不合格或假冒伪劣产品。b.乙方承诺按照国家规定的施工质量标准进行施工,确保工程质量。c.工程验收合格后,甲方应至少__________年的质量保证期,在此期间,如因施工质量问题导致的损坏,甲方应免费维修或更换。d.乙方应详细的施工记录和技术资料,以供甲方或第三方验收。2.服务内容:a.甲方应在施工过程中必要的施工指导和现场协调服务。b.乙方应按照甲方要求施工进度报告,并及时解决施工过程中出现的问题。c.双方应定期召开工程协调会议,讨论施工进度、质量及变更事宜。d.甲方应在工程完成后完整的施工资料,包括设计图纸、施工记录、验收报告等。e.双方应确保施工过程中的安全和环境保护,遵守相关法律法规。3.质量纠纷处理:a.如发生质量纠纷,双方应首先通过协商解决。b.如协商不成,可提交相关仲裁机构或人民法院裁决。c.任何一方违反质量保证条款,应承担相应的违约责任。五、履行与变更1.履行:a.双方应按照本协议约定的时间、地点、方式履行各自的义务。b.甲方应在合同约定的工期内完成施工,并保证工程质量符合国家标准。c.乙方应在甲方完成施工后,按照约定的验收标准进行验收。d.验收合格后,乙方应按照合同约定的时间支付结算款。2.变更:a.因不可抗力导致合同无法履行或需要变更时,双方应协商解决。b.任何一方要求变更合同内容,应提前__________个工作日书面通知对方,并经双方协商一致后,签订补充协议。c.变更后的合同内容,应与本协议具有同等法律效力。d.未经双方书面同意,任何一方不得擅自变更合同内容。3.违约责任:a.如一方违反本协议的约定,应承担相应的违约责任。b.违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。c.如一方严重违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担全部违约责任。六、保密条款1.保密信息:本协议中涉及的任何技术、商业、财务或其他信息,包括但不限于设计图纸、技术参数、报价、工程进度、验收结果等,均被视为保密信息。2.保密义务:双方对本协议中的保密信息负有严格保密义务,未经对方书面同意,不得向任何第三方泄露或使用。3.保密期限:本保密条款的保密期限自本协议签订之日起至合同终止后__________年止。4.保密例外:以下情况不属于保密信息的泄露:a.法律、法规要求公开的信息;b.双方事先书面同意公开的信息;c.从公开渠道合法获得的信息;d.在保密信息泄露前已为双方所知的、非通过本协议获得的信息。5.违约责任:任何一方违反保密义务,导致保密信息泄露的,应承担相应的法律责任,并向对方支付相应的违约金。七、争议解决1.争议协商:在发生争议时,双方应首先通过友好协商解决争议,协商期限为__________个工作日。2.争议调解:如协商不成,双方可共同选择一个或多个中立的第三方进行调解,调解期限为__________个工作日。3.争议仲裁:若调解不成,任何一方均可将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决,或选择具有仲裁资质的仲裁机构进行仲裁。4.仲裁规则:仲裁应依据《中华人民共和国仲裁法》和仲裁机构的规定进行,仲裁裁决为终局裁决,对双方具有法律约束力。5.争议费用:除非另有约定,仲裁费用和其他相关费用由败诉方承担,但双方另有约定的除外。6.保密性:在争议解决过程中,双方均应遵守保密原则,不得泄露争议内容或相关信息给第三方。7.争议解决地的选择:如双方在争议解决过程中未达成一致,争议解决地应选择本合同签订地所在地的法院或仲裁机构。八、其它条款1.合同解除:在发生以下情况之一时,任何一方有权解除合同:a.另一方严重违约;b.发生不可抗力事件,且解除合同符合双方利益;c.经双方协商一致解除合同。2.合同终止:合同履行完毕或双方约定的终止条件成就时,合同终止。3.终止后的责任:合同终止后,双方应按照约定履行各自义务,包括但不限于工程验收、款项结算、保密义务等。4.合同生效:本协议自双方签字盖章之日起生效。5.合同份数:本协议一式__________份,甲乙双方各执__________份,具有同等法律效力。6.合同附件:本协议附件包括但不限于施工图纸、施工方案、工程量清单、验收标准等,与本协议具有同等法律效力。7.适用法律:本协议适用中华人民共和国法律。8.通知:除法律另有规定外,双方之间的通知应以书面形式送达,送达地址为

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论