市政工程承包合同(直接发包)7篇_第1页
市政工程承包合同(直接发包)7篇_第2页
市政工程承包合同(直接发包)7篇_第3页
市政工程承包合同(直接发包)7篇_第4页
市政工程承包合同(直接发包)7篇_第5页
已阅读5页,还剩23页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

市政工程承包合同(直接发包)7篇篇1发包方(甲方):[公司名称]承包方(乙方):[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,结合工程实际情况,就工程施工承包给乙方的有关事宜,经协商一致,签订本合同,以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称:[工程名称]2.工程地点:[工程地点]3.工程承包方式:[承包方式]4.工程范围和内容:[范围和内容]第二条甲方工作1.甲方负责办理与工程建设相关的所有手续,包括设计、施工、监理等,并承担相关费用。2.甲方负责提供工程建设所需的土地、资金等条件,并确保按时支付工程款项。3.甲方负责对工程建设过程进行监督,确保工程质量、安全和进度符合要求。第三条乙方工作1.乙方负责按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工,确保工程质量符合标准。2.乙方负责做好施工现场的安全管理,确保施工过程中不发生安全事故。3.乙方负责按时向甲方提交工程进度报告,确保甲方及时了解工程建设情况。第四条工程期限1.工程开工日期:XXXX年XX月XX日2.工程竣工日期:XXXX年XX月XX日3.如遇不可抗力因素导致工程无法按时完成,乙方应及时向甲方报告,并协商解决方案。第五条质量要求1.乙方应建立健全质量管理体系,确保工程施工质量符合标准。2.乙方应严格按照设计图纸和技术要求进行施工,确保工程质量符合要求。3.乙方应积极配合甲方的质量检查工作,及时整改存在的问题。第六条合同价款及支付方式1.工程合同价款为:XX元(大写:XX元整)2.支付方式:银行转账或支票支付。具体支付方式由甲方和乙方协商确定。3.乙方在收款时应向甲方提供合法有效的发票或收据。如因乙方原因未能及时提供发票或收据导致付款延误,由此造成的损失由乙方自行承担。第七条违约责任及赔偿损失1.甲方如未能按时支付工程款项或提供必要的支持和条件,由此给乙方造成损失的,甲方应负责赔偿。2.乙方如未能按时完成工程或施工质量不符合要求,由此给甲方造成损失的,乙方应负责赔偿。3.如因不可抗力因素导致工程无法按时完成或造成损失,双方应协商解决方案。但如因乙方原因导致工程无法按时完成或造成损失,乙方应承担主要责任并赔偿甲方的损失。第八条争议解决方式1.如双方在本合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中,双方应尊重法院判决,履行法院判决结果。2.在争议解决期间,双方应继续履行本合同中未发生争议的其他条款。如争议涉及本合同的主要条款,双方应协商解决方案或依据合同条款和法律法规进行仲裁或诉讼。但仲裁或诉讼期间不停止合同的履行。3.如因争议导致合同无法按时履行或造成损失,双方应协商解决方案并赔偿对方的损失。但如因乙方原因导致争议并造成损失,乙方应承担主要责任并赔偿甲方的损失。同时,乙方应积极采取措施防止损失扩大并尽快恢复合同的正常履行。第九条合同生效与终止篇2合同编号:XXXX-ZFB-XXXX甲方(发包方):XXXX市政工程有限公司乙方(承包方):XXXX建筑工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方市政工程的承包事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:XXXX市政工程工程地点:XXXX市XXXX区建设规模:XXXX承包范围:XXXX二、合同工期开工日期:XXXX年XX月XX日竣工日期:XXXX年XX月XX日合同工期:XX日历天三、质量标准工程质量标准:合格保修期:XX年保修期从工程竣工验收之日起计算。四、合同价款本合同工程承包造价为:人民币XXXX元(大写:XXXX)。此价格已包含所有施工材料、设备、人工费用及管理费用等。五、付款方式1.本合同签订后,甲方支付乙方工程预付款为合同总价的XX%,即人民币XXXX元(大写:XXXX)。2.乙方按期完成合同约定的工程内容并经甲方验收合格后,甲方支付乙方合同总价的XX%,即人民币XXXX元(大写:XXXX)。3.剩余合同总价的XX%,即人民币XXXX元(大写:XXXX)作为工程质量保证金,在保修期满后支付。六、双方权利和义务1.甲方权利和义务(1)甲方应确保施工场地具备施工条件,在开工前负责办理相关审批手续。(2)甲方应按合同约定支付工程款。(3)甲方应协调其他施工单位,确保施工顺利进行。2.乙方权利和义务(1)乙方应按照设计图纸和施工规范进行施工,确保工程质量。(2)乙方应按时完成施工任务,不得无故拖延工期。(3)乙方应确保施工安全,如发生安全事故,乙方应承担全部责任。(4)乙方应配合甲方进行验收工作,确保工程符合验收标准。七、违约责任1.甲方如未按照合同约定支付工程款,乙方有权暂停施工,直至甲方支付全部款项为止。2.乙方如未按照合同约定完成施工任务,甲方有权扣除部分工程款,并要求乙方在合理期限内完成剩余工程。3.双方应严格遵守本合同约定,如一方违约,应承担相应的法律责任。八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效,一式贰份,甲乙双方各执壹份。2.本合同未尽事宜,可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。3.在合同履行过程中,如因不可抗力因素导致合同无法继续履行,双方均可解除合同,并互不承担违约责任。4.本合同的所有附件和补充协议均为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。5.双方在签订合同时应仔细阅读本合同的全部条款,对合同的条款理解一致。如有不清楚或不明白之处,应及时向对方咨询或查阅相关法律法规。如有误解或歧义,应及时协商解决。双方在签订本合同后,应严格遵守本合同的约定,切实履行各自的义务。如一方违反合同的约定,应承担相应的法律责任。如因违约给对方造成损失的,违约方应赔偿因此给对方造成的全部损失。如因违约方的过错导致本合同无法继续履行的,违约方应承担全部责任并赔偿因此给对方造成的全部损失。如因双方过错导致本合同无法继续履行的,应根据双方的过错程度各自承担相应的责任并赔偿因此给对方造成的全部损失。如因不可抗力因素导致本合同无法继续履行的,双方应及时协商解决并互相协助对方减轻损失。如因一方违约导致另一方产生纠纷的,违约方应承担全部责任并赔偿因此给对方造成的全部损失包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等。篇3发包方(甲方):_________承包方(乙方):_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,结合工程实际情况,就工程施工承包给乙方的有关事宜,经协商一致,签订本合同,以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称:_________2.工程地点:_________3.工程承包方式:_________4.工程范围和内容:_________第二条合同的生效和终止1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。2.如一方违约,另一方有权终止合同,所造成的经济损失由违约方承担。3.合同履行期间,如因不可抗力等因素,致使工程无法继续进行时,双方可以协商终止合同。第三条双方的权利和义务1.甲方权利与义务:(1)甲方应提供必要的施工图纸和资料,确保乙方能够顺利进行施工。(2)甲方应负责办理施工所需的全部手续,协调好周边关系。(3)甲方应按时支付乙方的工程进度款,确保乙方能够按时支付工人工资和材料费用。(4)甲方有权对乙方的施工进行监督,提出合理的意见和建议。2.乙方权利与义务:(1)乙方应严格按照施工图纸和甲方要求进行施工,确保施工质量符合标准。(2)乙方应合理安排施工进度,确保按时完成施工任务。(3)乙方应积极配合甲方的监督和检查,及时整改存在的问题。(4)乙方应妥善保管好施工材料,避免浪费和损坏。第四条违约责任及赔偿损失1.甲方违约责任:如甲方未按时支付工程进度款或未提供必要施工图纸和资料,导致乙方无法按时施工或施工质量不符合标准,甲方应承担相应的违约责任。2.乙方违约责任:如乙方未按时完成施工任务或施工质量不符合标准,乙方应承担相应的违约责任。同时,乙方应赔偿甲方因此所造成的全部经济损失。第五条合同价款与支付方式1.合同价款:本工程采用固定总价合同,总价为人民币_________元整(¥_________)。该总价已包含人工、材料、机械使用等全部费用。在合同履行过程中,任何一方不得擅自变更合同价款。如因实际情况需要调整合同价款,双方应协商确定。2.支付方式:甲方应在合同签订后支付乙方合同总价的30%作为预付款。之后,甲方应按乙方的施工进度和监理单位的签证支付工程进度款。具体支付时间和金额由双方协商确定。工程竣工验收合格后,甲方应支付乙方剩余的款项。在支付款项时,乙方应提供合法有效的税务发票。如因乙方原因造成工程无法按时交付或交付质量不符合标准,甲方有权拒绝支付款项并要求乙方承担相应的违约责任和赔偿责任。在协商过程中,双方应明确表达意见和诉求,寻求双方都能接受的解决方案。同时,双方也应加强沟通和协作,共同推动问题的解决和发展。在协商过程中,双方应尊重对方的意见和权益,避免采取过激的行为和语言。如协商不成,双方可以向仲裁机构或法院寻求帮助和支持。仲裁机构或法院应根据相关法律法规和实际情况进行裁决和处理。在裁决和处理过程中,双方应积极配合并提供相关证据和材料。裁决和处理结果出来后,双方应遵守并执行该结果。如一方不履行裁决和处理结果,另一方可以向人民法院申请强制执行。同时,在合同履行过程中,双方应注意保留好相关证据和材料以备查证。篇4甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在友好协商的基础上,就甲方委托乙方承担相关市政工程事宜,达成以下合同条款,以资共同遵守。一、工程概况1.工程名称:[工程名称]2.工程地点:[工程地点]3.工程内容:[工程内容]4.承包范围:设计文件及工程量清单所示内容。5.承包方式:包工包料。6.合同工期:XX天,自乙方进场之日起计算。7.质量标准:符合国家现行施工验收规范标准。8.合同总价(人民币):[合同总价]二、甲方权利和义务1.负责办理本工程的相关报建手续,确保相关文件齐全、合法。2.负责协调当地有关部门及周边社会关系,确保施工顺利进行。3.按合同约定支付工程款。4.监督乙方的施工进度、质量、安全及文明施工情况,发现问题及时提出整改意见。5.参与工程竣工验收,并按合同约定支付工程款。三、乙方权利和义务1.负责本工程的施工设计,确保设计文件完整、合规。2.负责本工程的施工管理,确保施工进度、质量、安全及文明施工符合要求。3.负责本工程的材料采购和运输,确保材料质量可靠、供应及时。4.做好与甲方及监理单位的沟通协调工作,及时解决施工过程中出现的问题。5.参与工程竣工验收,并提交完整的竣工资料。四、付款方式1.合同签订后,甲方支付合同总价的XX%作为预付款。2.乙方进场施工后,甲方按完成工程量的XX%支付进度款。3.工程竣工验收合格后,甲方支付至合同总价的XX%。4.剩余XX%的款项作为质量保证金,保修期满后支付。五、工期管理1.乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。如遇不可抗力因素影响工期,需及时向甲方及监理单位提交书面延期申请。2.甲方应按照合同约定支付工程款,如因甲方原因导致工期延误,责任由甲方承担。六、质量管理1.乙方应建立健全质量管理体系,确保施工质量符合国家现行施工验收规范标准。2.甲方应监督乙方的施工质量情况,发现问题及时提出整改意见。3.工程竣工验收时,甲方和乙方应按照合同约定的质量标准进行验收。七、安全管理1.乙方应建立健全安全管理体系,确保施工安全。施工过程中应严格遵守安全操作规程,做好安全防护措施。2.甲方应监督乙方的安全施工情况,发现问题及时提出整改意见。如因乙方原因发生安全事故,责任由乙方承担。3.在施工过程中,如遇不可抗力因素导致人员伤亡或财产损失,双方应按照国家相关法律法规进行处理。八、文明施工管理1.乙方在施工过程中应遵守文明施工规定,保持施工现场整洁、有序。严禁乱倒垃圾、乱排污水等现象发生。2.甲方应监督乙方的文明施工情况,发现问题及时提出整改意见。如因乙方原因违反文明施工规定,责任由乙方承担。3.工程竣工验收时,甲方和乙方应共同检查施工现场的文明施工情况,并作为验收的重要依据之一。九、保修管理1.本工程保修期为XX年,自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内,乙方应对工程质量问题负责维修或更换。如因维修或更换导致其他部位损坏或功能障碍的,乙方应承担相应的赔偿责任。但因甲方使用不当或不可抗力因素导致的质量问题除外。保修期满后支付剩余XX%的款项作为质量保证金可无息退还。若保修期内存在质量问题需要维修或更换时乙方应积极配合并及时处理完毕后方可退还质量保证金;若存在推诿扯皮现象或处理不彻底时甲方有权扣除部分或全部质量保证金作为违约金处罚并要求乙方限期整改完毕再退还剩余部分质量保证金;若整改仍达不到要求时甲方有权解除合同并追究乙方的法律责任。对于因不可抗力因素导致的质量问题甲方应积极配合乙方进行维修或更换工作并承担相应费用支出;对于因甲方使用不当导致的质量问题甲方应自行承担维修或更换费用支出;对于因双方过错导致的质量问题双方应协商解决并承担各自责任范围内相应的费用支出;对于因第三方篇5发包方(甲方):[公司名称]承包方(乙方):[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,结合工程实际情况,就工程施工承包给乙方的有关事宜,经协商一致,签订本合同,以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称:[工程名称]2.工程地点:[工程地点]3.工程承包方式:[承包方式]4.工程范围和内容:[范围和内容]第二条工程造价工程造价暂定为人民币[金额]元,最终造价以结算为准。第三条工程期限1.本工程合同工期为XX天(从开工之日算起)。2.乙方在合同工期内必须完成全部工程施工内容,因乙方原因造成的工期延误,每延误一天,乙方需支付甲方违约金XX元。3.甲方在合同工期内需按合同约定支付乙方工程进度款。第四条工程质量1.乙方需按相关标准施工,确保工程质量达到合格标准。2.甲方在工程施工过程中有权对工程质量进行监督,并提出整改意见。3.乙方需积极配合甲方进行工程质量检查,并按甲方要求整改。第五条工程结算与支付1.乙方完成全部工程施工内容并通过甲方验收后,可提交结算申请。2.甲方在收到结算申请后XX天内完成结算审核,并支付乙方剩余工程款。3.乙方在结算过程中需积极配合甲方,提供相关资料和解释。第六条违约责任1.乙方在工程施工过程中如存在质量问题或工期延误,需承担相应的违约责任。2.甲方如未按时支付工程进度款或结算款,需承担相应的违约责任。3.双方如存在其他违约行为,需承担相应的法律责任。第七条合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同生效后,双方需共同遵守合同条款,完成工程施工任务。3.如一方存在违约行为,另一方有权要求终止合同,并追究违约责任。第八条争议解决1.如双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。2.协商不成的,任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。3.诉讼期间,双方应继续履行合同中未涉及争议部分的条款。第九条合同修改与补充1.本合同未尽事宜,双方可协商修改或补充。2.修改或补充的合同条款应以书面形式体现,并由双方签字盖章确认。3.修改或补充的合同条款与本合同具有同等法律效力。第十条附则1.本合同一式XX份,甲乙双方各执XX份。2.本合同自双方签字盖章之日起生效,完成后自动失效。3.在合同实施过程中,如有任何争议或纠纷,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。篇6发包方(甲方):[公司名称]承包方(乙方):[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,结合工程实际情况,就工程施工承包给乙方的有关事宜,经协商一致,签订本合同,以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称:[工程名称]2.工程地点:[工程地点]3.工程承包方式:[承包方式]4.工程范围和内容:[范围和内容]第二条甲方工作1.甲方提供必要的设计图纸和资料,确保乙方能够准确地进行施工。2.甲方负责办理相关手续,确保施工符合法律法规和规定。3.甲方负责协调与其他施工单位的关系,确保施工顺利进行。4.甲方负责提供必要的设备和材料,确保施工质量和进度。5.甲方负责监督施工进程,确保施工符合合同要求。6.甲方负责支付乙方的报酬,确保乙方能够按时得到应得的收益。第三条乙方工作1.乙方负责按照甲方提供的设计图纸和资料进行施工,确保施工质量符合合同要求。2.乙方负责与其他施工单位协调配合,确保施工顺利进行。3.乙方负责提供必要的设备和材料,确保施工质量和进度。4.乙方负责提供必要的施工人员和技术支持,确保施工顺利进行。5.乙方负责提供必要的施工安全措施和设备,确保施工过程中的安全。6.乙方负责在保修期内提供必要的保修服务,确保工程质量得到保障。第四条施工质量和进度1.乙方必须按照合同要求和相关标准进行施工,确保施工质量符合甲方要求。2.乙方必须按照合同要求的施工进度进行施工,确保施工工期按时完成。3.如因乙方原因造成施工质量不符合要求或施工进度延误,乙方应承担相应的违约责任。第五条付款和结算方式1.甲方按照施工进度和合同约定向乙方支付报酬。具体支付时间和金额根据合同约定执行。2.乙方在收到款项后应提供正规的发票和收据,确保甲方能够合法合规地进行支付。3.如因乙方原因导致施工质量和进度不符合要求,甲方有权拒绝支付相应的报酬,并要求乙方承担相应的违约责任。第六条保修和服务1.乙方在保修期内应提供必要的保修服务,确保工程质量得到保障。保修期根据合同约定执行。2.在保修期内,如因乙方原因造成工程质量问题或损坏,乙方应及时进行修复或重新建设,确保甲方的利益得到保障。3.如因甲方原因导致工程质量问题或损坏,乙方应在甲方的要求下进行必要的维修工作,维修费用由甲方承担。4.在保修期结束后,乙方应提供必要的维护和保养服务,确保工程能够长期稳定运行。具体维护和保养措施根据合同约定执行。5.如因不可抗力或意外事件导致工程损坏或无法正常使用,乙方应在甲方的要求下进行必要的修复或重建工作,相关费用由双方协商确定。但如因乙方原因导致工程损坏或无法正常使用的情况除外。6.乙方应提供必要的技术支持和咨询服务,确保甲方能够充分了解工程的使用和维护知识。具体技术支持和咨询服务内容根据合同约定执行。如甲方需要额外技术支持和咨询服务,双方应协商确定相关费用。7.如因乙方原因导致工程无法正常运行或存在严重质量问题,甲方有权要求乙方进行必要的修复或重建工作,并赔偿因此造成的损失。如协商无法达成一致意见时,双方可通过仲裁或诉讼方式解决争议。在争议解决期间,双方应继续履行合同中其他条款所规定的义务。篇7发包方(甲方):承包方(乙方):根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,结合本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论